《增城荔城街第三中学食堂建设工程设计》由会员分享，可在线阅读，更多相关《增城荔城街第三中学食堂建设工程设计（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、增城市荔城街第三中学食堂建设工程设计交易文件建 设 单 位：增城市荔城街第三中学招标代理单位：广东粤能工程管理有限公司日 期：二一四年 八 月目录第一章、交易须知3一、交易须知前附表3二、交易须知修改表5三、交易须知通用条款5（一）交易文件7（二）报名及报名资料递交8（三）摇珠及合同签定9第二章 摇珠办法12一、摇珠办法修改表12二、摇珠办法13第三章 合同条款16第四章 前期资料及工作要求17第五章 设计发包价计算表18第一章、交易须知一、交易须知前附表声明：本交易须知前附表使用GZZB交易文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同等效力。
2、对范本交易须知通用条款和摇珠办法可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本交易须知前附表选择的部分无效。项目内容说明与要求1定义建设单位（即发包人）：增城市荔城街第三中学招标代理（如有）：广东粤能工程管理有限公司2工程名称增城市荔城街第三中学食堂建设工程设计3建设地点增城市荔城街第三中学校园内4建设规模本项目为新建食堂1幢3层，建筑面积3600平方米，主要建设内容为师生餐厅、售饭区、加工间和仓库等，并实施给排水、供电、照明、通风等建设内容。项目总投资1453万元,其中建设工程费用约1097万元。5交易范围方案修改、初步设计及概算、施工图设计、编制施工图预算、编制竣工图、
3、现场服务、 6设计合理使用年限按国家相关规定年限（注：设计交易需填写）7前期服务机构名称广州智捷工程顾问有限公司（注：设计交易需填写）8工期要求设计工期：承包人应在设计合同签订后5个工作日内完成方案修改，方案确定后 15工作日内完成初步设计，初步设计审查批准后15工作日内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后 3 工作日内完成补充、修改。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终合同价格的0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的30%。 9资金来源财政资金10承包意向人资质要求详见本工程交易公告11设计人员专业配套要求(据实配备)设计项目负责人1名；各专业指定
4、设计代表1名，要求项目负责人具备建筑工程设计相关专业中级或以上职称。现场指导与监督人员必须是拟投入的主要设计人员中的相应人员。12报名资料收取方式报名时建设单位收取报名资料，并进行资料核对，双方签字确认结果。13发包价设计发包价：本项目按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的工程勘察设计收费标准计算，浮动幅度为-20%，发包价暂定为人民币33.56万元。（注: 本项目设计费根据工程勘查设计收费标准（2002年修订本）规定计取，下浮率为20%，具体费用以财政评审结果为准。）承包意向人填写的承包价与以上金额不符的报名文件将被拒绝。14承包意向有效期 90 日历天（从报名截止之日计起）15领取发
5、包价及前期资料由承包意向人自行在广州公共资源交易中心网站下载。16踏勘现场时间：自2014年8月19日起具备现场踏勘条件；方式：建设单位不集中组织，由承包意向人自行踏勘；现场详细地点：增城市荔城街第三中学校园内 17报名资料组成报名资料由资格文件、承包意向承诺及声明函、提交交易保证金凭证三部分组成。18报名资料份数一份。19报名的时间和地点收件人：增城市荔城街第三中学地点：广州公共资源交易中心增城交易部（增城大道2号金河湾3栋108室）。1.报名起始时间：网上报名时间为：2014年8月19日00时00分至2014年8月25日23时59分现场报名时间（即现场递交报名资料时间）：2014年8月26
6、日10时00分至2014年8月26日12时00分上述时间及地点是否有改变，请密切留意交易答疑纪要的相关信息。20摇珠开始时间和地点1.摇珠开始时间：2014年8月26日15时30分2.地点：广州公共资源交易中心增城交易部第01开标室。3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意交易答疑纪要的相关信息。21履约担保承包人提供的履约保函为承包价款的10%。22合同价款的调整办法 按照合同专用条款执行二、交易须知修改表声明：本交易须知使用GZZB 交易文件范本的交易须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本交易文件中不再转录交易须知通用条款，请承包意向人自行到广州
7、市建设工程招标管理办公室网站（网址：http:/）下载查阅。条款号：3.1 修改类型：修改 原文：3.1报名资料由资格文件、承包服务承诺及声明函、提交交易保证金凭证三部分组成。现文：3.1报名资料由资格文件、设计服务承诺及声明函、提交交易保证金凭证三部分组成。条款号： 3.3 修改类型：修改 原文： 承包服务承诺及声明函（格式见交易公告附件二）现文： 设计服务承诺及声明函（格式见交易公告附件二）条款号：3.4 修改类型：修改原文：承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 万元（注：交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。现文：承包意向人在报名
8、截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 0.6 万元（注：交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。条款号：5.3（1） 修改类型：修改原文：（1）勘察/设计总报价：本项目按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的工程勘察设计收费标准计算，浮动幅度为 %，发包价为人民币 元。现文：设计总报价：本项目按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的工程勘察设计收费标准计算，浮动幅度为 -20 %，发包价为人民币33.56万元（最终以财政评审部门核定）。条款号：5.3（2） 修改类型：删除原文：（2）施工图审查发包价：本项目根据国家发展改革委关于降低部分建设项目收
9、费标准规范收费行为等有关问题的通知(发改价格【2011】534号文)及广州市物价局转发省物价局关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（穗价【2011】126号文）计算，发包价为人民币 元。 条款号：5.3（3） 修改类型：删除原文：（3）施工图审查发包价：本项目根据国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知(发改价格【2011】534号文)及广州市物价局转发省物价局关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（穗价【2011】126号文）计算，发包价暂定为人民币 元、承包费率为 %。条款号：12.2 修改类型：修改原文：发包通知书发出之
10、日起30日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市 勘察/设计/施工图审查类小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。现文：发包通知书发出之日起30日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市 房屋建筑设计类 小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。条款号：13.2 修改类型：修改原文：发包通知书发出之日起15日后
11、，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市 勘察/设计/施工图审查类小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。现文：发包通知书发出之日15日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市 房屋建筑设计类 小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（以下无正文）三、交易须知通用条款（一）交
12、易文件1.交易文件的组成1.1本交易文件包括下列文件，以及所有发出的澄清或修改：第一章 交易须知第二章 摇珠办法第三章 合同条款第四章 技术条件（工程建设标准）（另册）第五章 图纸及勘察资料（另册）第六章 发包价及其工程量清单（另册）1.2 承包意向人获取交易文件后，应仔细检查交易文件的所有内容，认真审阅交易文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。1.3 承包意向人一旦获得承包资格，交易文件的内容对建设单位和承包人双方均有约束力。1.4建设单位（或委托招标代理机构）使用广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子交易文件进行电子签名及电子签章，该电子签名及电子签章与建设单位
13、手写签名或者盖章具有同等的法律效力。1.5发布交易公告的同时，通过广州公共资源交易中心网站发布电子交易文件、发包价。1.6交易文件一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承包意向人。1.7承包意向人获取电子交易文件后，应仔细检查电子交易文件的合法有效性。合法有效的电子交易文件应具有建设单位（或招标代理机构）的电子签名及电子签章。2.交易文件的澄清与修改2.1交易文件发出后,在公告截止时间3日前，建设单位可对交易文件进行必要的澄清或修改。2.2交易文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。交易文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承包意向人。2.3
14、交易文件的澄清、修改作为交易文件的组成部分，具有约束作用。2.4为使承包意向人在报名时有充分的时间将交易文件的澄清或修改等内容考虑进去，建设单位将酌情延长报名的截止时间，具体时间将在交易文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示报名时间不延长。（二）报名及报名资料递交3报名资料的组成：3.1报名资料由资格文件、设计服务承诺及声明函、提交交易保证金凭证三部分组成。3.2资格文件主要包括的内容：（1）法定代表人证明书和法定代表人授权书；（2）企业资质证书副本复印件； （3）拟委派项目负责人的注册证书或职称证书复印件。3.3 设计服务承诺及声明函（格式见交易公告附件二）3.4承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 0.6万元（注：交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。3.5报名资料的所有内容均以纸质文件编制。4报名资料格式4.1承包意向人递交的报名资料应当使用交易公告所规定的报名资料全部格式。
