《南沙区智慧城市管理运行指挥中心场地改造工程设计》由会员分享，可在线阅读，更多相关《南沙区智慧城市管理运行指挥中心场地改造工程设计（21页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、南沙区智慧城市管理运行指挥中心场地改造工程设计交易文件建 设 单 位：广州市南沙区经贸科技和信息化局招标代理单位：广州市市政工程监理有限公司日 期：2014年8月目录第一章、交易须知3一、交易须知前附表3二、交易须知修改表5三、交易须知通用条款7（一）交易文件7（二）报名及报名资料递交8（三）摇珠及合同签定9第二章摇珠办法12一、摇珠办法修改表12二、摇珠办法13第三章合同条款16第四章前期资料及工作要求21第一章、交易须知一、交易须知前附表声明：本交易须知前附表使用GZZB交易文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同等效力。对范本交易须知
2、通用条款和摇珠办法可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本交易须知前附表选择的部分无效。项目内容说明与要求1定义建设单位（即发包人）：广州市南沙区经贸科技和信息化局项目建设管理单位：广东海外建设监理有限公司 招标代理（如有）： 广州市市政工程监理有限公司 2工程名称南沙区智慧城市管理运行指挥中心场地改造工程设计3建设地点广州市南沙区4建设规模本工程场地装修改造面积约1900m2，工程建设费用约440.8万元。5交易范围勘察测量、方案修改、初步设计及概算、施工图设计、编制施工图预算、现场服务、。6设计合理使用年限 按国家相关规定年限_（注：设计交易需填写）7前期服务机构
3、名称 / （注：设计交易需填写）8工期要求设计工期：承包人应在设计合同签订后5个工作日内完成方案修改，方案确定后 5工作日内完成初步设计，初步设计审查批准后5工作日内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后 3 工作日内完成补充、修改。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终合同价格的0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的30%。9资金来源 财政资金 10承包意向人资质要求详见本工程交易公告11设计人员专业配套要求(据实配备)设计项目负责人1名；各专业指定设计代表1名，要求相关专业中级或以上职称。现场指导与监督人员必须是拟投入的主要设计人员中的相应人员。 1
4、2报名资料收取方式报名时建设单位收取报名资料，并进行资料核对，双方签字确认结果。13发包价设计发包价：本项目按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的工程勘察设计收费标准计算，浮动幅度为 0%，发包价为人民币 22.08万元，发包费率5.0 %。设计费根据工程勘查设计收费标准（2002年修订本），按实际发生量计费。以上具体费用以财政评审结果为准。承包意向人填写的承包价、承包费率与以上金额不符的报名文件将被拒绝，承包费率在结算时不予调整。14承包意向有效期 90 日历天（从报名截止之日计起）15领取发包价及前期资料由承包意向人自行在广州公共资源交易中心网站下载。16踏勘现场时间：自招标公告发布
5、之日起具备现场踏勘条件；方式：建设单位不集中组织，由承包意向人自行踏勘；现场详细地点： 17报名资料组成报名资料由资格文件、承包意向承诺及声明函、提交交易保证金凭证三部分组成。18报名资料份数一份。19报名的时间和地点收件人：广州市南沙区经贸科技和信息化局地点：广州公共资源交易中心南沙交易部二楼大厅（广州南沙环岛路滨海花园综合楼F栋曼尼商务中心）。开始接收报名文件时间：2014 年8月18日9时30分截止时间： 2014 年8月18日11时30分上述时间及地点是否有改变，请密切留意交易答疑纪要的相关信息。20摇珠开始时间和地点1.摇珠开始时间：2014年8月18日14时00分 2.地点：广州公
6、共资源交易中心南沙交易部室（广州南沙环岛路滨海花园综合楼F栋曼尼商务中心）。3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意交易答疑纪要的相关信息。21履约担保承包人提供的履约保函为承包价款的10%。22合同价款的调整办法 / 二、交易须知修改表声明：本交易须知使用GZZB 交易文件范本的交易须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本交易文件中不再转录交易须知通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：http:/）下载查阅。条款号：3.1 修改类型：修改原文：3.1报名资料由资格文件、承包服务承诺及声明函、提交交易保证金凭证三部分组成。
7、现文：3.1报名资料由资格文件、设计服务承诺及声明函、提交交易保证金凭证三部分组成。条款号： 3.3 修改类型：修改原文： 承包服务承诺及声明函（格式见交易公告附件二）现文： 设计服务承诺及声明函（格式见交易公告附件二）条款号： 3.4 修改类型：修改原文：承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳万元现文：承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳0.2万元条款号： 5.3 修改类型：修改原文：（1）勘察总报价：本项目按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的工程勘察设计收费标准计算，浮动幅度为%，发包价为人民币元。（2）设计总报价：本项目按国家发展计划委员会、建设部2
8、002年颁布的工程勘察设计收费标准计算，浮动幅度为%，发包价暂定为人民币元、承包费率为%。 （3）施工图审查发包价：本项目根据国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知(发改价格【2011】534号文)及广州市物价局转发省物价局关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（穗价【2011】126号文）计算，发包价暂定为人民币元、承包费率为%。现文：设计总报价：本项目按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的工程勘察设计收费标准计算，浮动幅度为0 %，发包价暂定为人民币 22.08万元、承包费率为 5.0 %。条款号： 12.2 修改类型：修改原文：发包
9、通知书发出之日起30日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市勘察/设计/施工图审查类小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。现文：发包通知书发出之日起30日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市房屋建筑设计类小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。条款号： 13.2 修改类型：修改原文：发包通知书发出之日起
10、15日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市勘察/设计/施工图审查类小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。现文：发包通知书发出之日起15日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市房屋建筑设计类小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（以下无正文）三、交易须知通用条款（一
11、）交易文件1.交易文件的组成1.1本交易文件包括下列文件，以及所有发出的澄清或修改：第一章 交易须知第二章 摇珠办法第三章 合同条款第四章 技术条件（工程建设标准）（另册）第五章 图纸及勘察资料（另册）第六章 发包价及其工程量清单（另册）1.2 承包意向人获取交易文件后，应仔细检查交易文件的所有内容，认真审阅交易文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。1.3 承包意向人一旦获得承包资格，交易文件的内容对建设单位和承包人双方均有约束力。1.4建设单位（或委托招标代理机构）使用广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子交易文件进行电子签名及电子签章，该电子签名及电子签章与建设
12、单位手写签名或者盖章具有同等的法律效力。1.5发布交易公告的同时，通过广州公共资源交易中心网站发布电子交易文件、施工图纸、发包价及其工程量清单。1.6交易文件一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承包意向人。1.7承包意向人获取电子交易文件后，应仔细检查电子交易文件的合法有效性。合法有效的电子交易文件应具有建设单位（或招标代理机构）的电子签名及电子签章。2.交易文件的澄清与修改2.1交易文件发出后,在公告截止时间3日前，建设单位可对交易文件进行必要的澄清或修改。2.2交易文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。交易文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已
13、发放给所有承包意向人。2.3交易文件的澄清、修改作为交易文件的组成部分，具有约束作用。2.4为使承包意向人在报名时有充分的时间将交易文件的澄清或修改等内容考虑进去，建设单位将酌情延长报名的截止时间，具体时间将在交易文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示报名时间不延长。（二）报名及报名资料递交3报名资料的组成：3.1报名资料由资格文件、设计服务承诺及声明函、提交交易保证金凭证三部分组成。3.2资格文件主要包括的内容：（1）法定代表人证明书和法定代表人授权书；（2）企业资质证书副本复印件； （3）拟委派项目负责人的注册证书或职称证书复印件。3.3 设计服务承诺及声明函（
14、格式见交易公告附件二）3.4承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳0.2万元（注：交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。3.5报名资料的所有内容均以纸质文件编制。4报名资料格式4.1承包意向人递交的报名资料应当使用交易公告所规定的报名资料全部格式。4.2承包意向人应仔细阅读报名资料格式的相关规定和要求。如报名资料未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认造成无法满足核对需要的，经建设单位审查可否决其参与摇珠的资格。5承包总报价及造价承包和变更结算方式5.1 本工程的承包总报价采用交易须知前附表第13项所规定的方式。5.2承包意向人的承包报价应是完成本须知前附表第5项和合同条款所列项目交易范围及工期的全部内容所需要的全部费用。5.3设计总报价：本项目按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的工程勘察设计收费标准计算，浮动幅度为 0 %，发包价暂定为人民币 22.08万元、承包费率为 5.0 %。5.4建设单位严禁擅自扩大小额建设工程的建设内容及投资，结算时合同价不予调
