《响水旭辉家居有限公司泵房及室外喷淋工程随机抽签招标文件（定稿）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《响水旭辉家居有限公司泵房及室外喷淋工程随机抽签招标文件（定稿）（90页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、响水县限额以下建设工程项目施工合理价随机抽签招标文件项目名称响水旭辉家居有限公司泵房及室外喷淋工程项目编号XSX-YH-201901004招标人名 称：江苏响水经济开发区管理委员会联系人：秦月华电 话：15161930909招标代理机构名 称：盐城恒瑞工程咨询有限公司联系人：王宇电 话：0515-86881229 响水县建设工程招标文件备案表响水县招标投标服务中心：响水旭辉家居有限公司泵房及室外喷淋工程招标文件，共 页，现申请备案，请予审查。 招标人：江苏响水经济开发区管理委员会招标代理机构：盐城恒瑞工程咨询有限公司 项目负责人（签字）： 2019年4月18日监督科意见：审核人： 年 月 日分
2、管领导意见：审核人： 年 月 日响水县招标投标服务中心（盖章）： 批准人（签字）： 年 月 日 第1章 招标公告响水旭辉家居有限公司泵房及室外喷淋工程招标公告项目编号：XSX-YH-201901004响水旭辉家居有限公司泵房及室外喷淋工程已批准建设，招标人为江苏响水经济开发区管理委员会,工程所需资金来源已落实。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标，邀请合格的投标人参加投标。1、项目概况：1.1.建设地点：响水县经济开发区开放大道西侧。1.2.招标范围及工程规模：本次招标范围含响水旭辉家居有限公司泵房及室外喷淋工程的施工，详见施工图纸和工程量清单。工程规模：投资额约68万元。1.3.计
3、划工期：30日历天。1.4.工程质量：合格标准。1.5.承包方式：施工总承包。2、资格条件：2.1.企业资质要求：投标人必须是在响水县限额以下小型建设工程项目预选承包商入库公示的房屋建筑工程名单中。2.2.项目负责人资质要求：项目负责人具有二级及以上建筑工程专业注册建造师或小型项目管理师资格【投标时须提供项目负责人的建筑工程专业执业资格注册证书或小型项目管理师证书和安全生产考核合格证（ B 类）】。2.3.本次招标不接受联合体投标。2.4.其他要求：2.4.1 财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。2.4.2 业绩要求：无。2.4.3 信誉要求：2.4.3
4、.1 投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门和响水县县级有关部门限制招投标或市场准入，或者受到限制但已过公示期的。2.4.3.2 企业、法人代表或项目经理未被法院列为失信被执行人（以全国征信系统平台信息为准）。投标人（含法定代表、项目经理）在投标截止日，已全部履行人民法院生效判决、裁定。2.4.3.3 2018年7月1日以来无欠缴履约保证金（银行保函、担保）；2.4.3.4 投标人没有因违法、违规、违约、失信等原因被响水县有关部门单位限制投标的。2.4.4 项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件：2.4.4.1 项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者
5、执业：1、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；2、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；3、项目负责人担任其他公司法定代表人。2.4.4.2 项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。在建工程指处于中标结果公告(直接发包的项目以网上合同备案为准)到合同约定的工程全部
6、完成且验收合格期间的工程。验收合格证明指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。2.4.5 养老保险缴纳证明：2.4.5.1 投标申请人必须保证项目负责人为本单位的正式职工，并确保2018年10月-2019年3月或者2018年11月-2019年4月连续6个月在本单位缴纳养老保险。2.4.5.2 投标申请人必须保证授权委托人（如果有）为本单位的正式职工，并确保2018年10月-2019年3月或者2018年11月-2019年4月连续6个月在本单位缴纳养老保险。（项目负责人可以作为授权委托人，养老保险证明按2.4.5.1规
7、定）。2.4.6 本工程招标人不接受投标人的企业法定代表人或企业负责人担任项目负责人。2.4.7 工程招标人不接受企业退休人员担任项目负责人。2.4.8 本项目由中标单位负责通过审查、验收。投标人有违反上述条件之一的，资格审查不予通过。3、资格审查：在开标会现场由招标人和代理机构共同审查。4、投标保证金、履约保证金：因各投标人在入选响水县限额以下小型建设工程项目预选承包商库时已缴纳保证金，所以本次招标不再缴纳投标保证金；履约保证金按中标价5%收取，由银行存款方式缴纳。工程竣工验收合格后一次性退还（无息）。5、工程付款：工程全部竣工验收合格后支付合同价的70%，工程全部竣工验收合格一年时支付至审
8、计价的90%，工程全部竣工验收合格两年时结清全部款项。6、评、定标办法：合理价随机确定中标人法。7、报名和招标文件获取方式：7.1.凡有意参加投标者，请自行到响水政府网（网址：http:/ 地址：响水经济开发区和谐路联系人：秦月华 电话：15161930909代理机构：盐城恒瑞工程咨询有限公司 地址：响水县灌河路与北海路交叉口联系人：王宇 电话：0515-86881229日期：2019年5月5日第二章 投标人须知投标人须知前附表条款号条 款 名 称编 列 内 容1.1.2招标人名 称：江苏响水经济开发区管理委员会地 址：响水经济开发区和谐路联系人：秦月华电 话：151619309091.1.3
9、招标代理机构名 称：盐城恒瑞工程咨询有限公司地 址：响水县灌河路与北海路交叉口联系人：王宇电 话：0515-868812291.1.4项目名称响水旭辉家居有限公司泵房及室外喷淋工程1.1.5建设地点响水县经济开发区开放大道西侧1.2.1资金来源及比例单位自筹100%1.2.2资金落实情况已落实1.3.1招标范围和招标规模招标范围：本次招标含响水旭辉家居有限公司泵房及室外喷淋工程的施工，详见施工图纸和工程量清单。招标规模：详见工程量清单。1.3.2计划工期计划工期：30日历天计划开工日期：2019年5月18日1.3.3质量要求质量标准：合格。1.4.1投标人资质条件、能力和信誉资质条件：1、资质
10、等级及范围：投标人必须是在响水县限额以下小型建设工程项目预选承包商入库公示的房屋建筑工程类名单中。2、项目负责人资格类别和等级：项目负责人具有建筑工程注册建造师二级（含）以上建造师资质或小型项目管理师资格【投标时须提供项目负责人的 建筑工程 专业执业资格注册证书或小型项目管理师资格证书和安全生产考核合格证（ B 类）】。3、本次招标不接受联合体投标。4、财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产全部被接管、冻结和破产状态。5、业绩要求：无6、信誉要求：6.1、投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门和响水县县级有关部门限制招投标或市场准入，或者受到限制但已过公示期的。6
11、.2、企业、法人代表或项目经理未被法院列为失信被执行人（以全国征信系统平台信息为准）。投标人（含法定代表、项目经理）在投标截止日，已全部履行人民法院生效判决、裁定。6.3、2018年7月1日以来无欠缴履约保证金（银行保函、担保）；6.4、投标人没有因违法违规、违约、失信等原因被响水县有关部门单位限制投标。7、其他要求：7.1项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件之一：7.1.1 项目负责人是非变更后无在建工程的。7.1.2 项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6 个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不
12、能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。7.1.3 项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。在建工程是指：处于中标人公告到合同约定的工程全部完成且验收合格期内的工程。验收合格证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收证明文件。7.1.4 项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：（1）同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；（2）将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。（3）项目负责人担任其他公
