《盐城市响水工业经济区黄海大道二期改造工程监理服务项目招标文件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《盐城市响水工业经济区黄海大道二期改造工程监理服务项目招标文件（58页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、盐城市响水工业经济区黄海大道二期改造工程监理服务项目项目编号：XSX-GC-201901001招标文件招 标 人：响水县新港建设发展有限公司代理机构：盐城恒瑞工程咨询有限公司日期：二一九年二月十九日响水县建设工程招标文件备案表项目编号：XSX-GC-201901001响水县招标投标管理办公室：盐城市响水工业经济区黄海大道二期改造工程监理服务项目招标文件，共 页，现申请备案，请予审查。招标人：响水县新港建设发展有限公司招标代理机构：盐城恒瑞工程咨询有限公司项目组负责人（签字）：2019年2月19日监督科意见：审核人：年 月 日分管领导意见：审核人：年 月 日响水县招标投标管理办公室（盖章）：批准
2、人（签字）：年 月 日监督投诉电话：0515-86782004第一章 招标公告盐城市响水工业经济区黄海大道二期改造工程监理服务项目招标公告项目编号：XSX-GC-201901001一、招标条件盐城市响水工业经济区黄海大道二期改造工程已由政府批准建设，招标人为响水县新港建设发展有限公司，工程所需资金来源已落实。项目已具备招标条件，现对该项目施工的监理进行公开招标。本次招标对投标人的资质审查，采用资格后审方法选择合格的投标人申请人参加投标。二、项目概况与招标范围1.本次招标项目的建设地点：盐城市响水工业经济区黄海大道。2.工程规模：工程造价约3000万元。3.招标范围：道路长约4.1公里，路宽12
3、米。包括盐城市响水工业经济区黄海大道二期改造工程道路、路面排水、路灯照明等工程施工的监理。4.监理服务期：45日历天，计划开工时间2019年3月15日。5.监理合同估算价：约36.5万元。6.其它：6.1工期目标：确保承包人能够按照时间节点，完成每个阶段工作计划中的工作内容；最终按建设工程施工合同中要求的合同工期完成任务并及时交付招标人使用。6.2质量目标：确保所监理的工程能够达到该工程施工合同所约定的质量标准和质量目标。6.3安全目标：要求在整个项目实施阶段开展安全检查及督促工作，确保安全事故为零。6.4成本目标：要求在整个项目实施阶段开展管理活动，实现项目的实际投资不超过计划投资（以建设工
4、程施工合同造价为主要控制指标）。6.5合同信息管理：要求全面监督、重点控制、专项管理。监理控制的重点是工程变更、工程签证、工程转让与分包、工程延期或索赔，对其实施专项管理。三、投标人资格要求本次招标采取资格后审方式，对投标人应具备的资格要求如下：1.具有独立订立合同的能力。2.未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。3.（1）投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市市级有关部门和响水县县级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在暂停期内；（2）企业、法人代表及项目负责人未被法院列为失信被执行人的(以全国征信系统平台信息为准)，投标人（含法人代表、项目负责人）在投标截止日
5、，已全部履行人民法院生效判决、裁定的。4.投标人应具有建设行政主管部门核发的市政公用工程监理专业丙级及其以上资质或综合资质的独立法人。5.本工程项目监理机构主要管理人员是指总监理工程师（总监理工程师代表）、专业监理工程师。6.本工程项目监理机构主要管理人员不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业特指以下三种情形：（1）同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；（2）将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；（3）项目负责人担任其他公司法定代表人。其中项目负责人（总监理工程师）的要求：（1）具有注册专业为市政公用工程的国家注册监理工程师注册执业证书及建设工程类中级及以上职称证书。
6、（2）投标人的项目负责人自本项目投标文件递交截止之日起无在监工程。（3）本工程招标人不接受投标人的企业法定代表人或企业负责人担任项目总监理工程师。（4）工程招标人不接受企业退休人员担任项目总监理工程师。注：项目监理机构主要管理人员配备须合理，且均为本单位的正式职工人员，配备不得低于【2017】35号文件（江苏省建设工程项目监理机构主要管理人员配备标准的公告）要求的最低配备标准。投标时，仅需提供项目总监理工程师相关资料，其他现场人员在中标签订监理合同时按要求配备到位。7.投标申请人须保证代理人、项目负责人均为本单位的正式职工，并确保从投标截止日当月向前连续 6 个月均连续在本单位缴纳养老保险（例
7、：如开标日期为2019年3月的某一天，则投标单位需保证以上人员2018年9月-2019年2月或2018年10月-2019年3月养老保险均在本单位缴纳）。8.本次招标不接受联合体投标。四、招标文件的领取1.凡有意参加投标者，请自行到响水人民政府网（网址：http:/ 址：响水县陈家港镇 邮 编：224600联 系 人：张峰 电 话：18962010366代理机构：盐城恒瑞工程咨询有限公司地址：响水县灌河路与北海路交叉口 邮 编：224600联 系 人：王宇 电 话：0515-86881229 传 真：0515-86881229 电 子 邮 件：第二章 投标须知1.总则1.1 项目概况1.1.1
8、根据中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段监理及相关服务进行招标。1.1.2 本招标项目招标人：见招标公告。1.1.3 本标段招标代理机构：见招标公告。1.1.4 本招标项目名称：见招标公告。1.1.5 本标段建设地点：见招标公告。1.2 资金来源和落实情况1.2.1 本招标项目的资金来源：见招标公告。1.2.2 本招标项目的出资比例：见招标公告。1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见招标公告。1.3 招标范围、监理服务期限及质量要求1.3.1 本次招标范围：见招标公告。1.3.2 本标段的监理服务期限：见
9、招标公告。1.3.3 本标段的质量要求：见招标公告。1.4 投标人资格要求1.4.1 投标人应具备的资格要求见招标公告。1.4.2 招标公告规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和招标公告的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加资格预审。1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人的附属机构（单位）； （2）为本标段提供招标代理服务的；（3）与本标段的招标代理
10、机构存在单位负责人为同一人的；（4）与本标段的招标代理机构存在相互控股或参股的；（5）与本标段其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；（6）法律法规规定的其它情形。1.5 费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6 保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7 语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8 计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9 踏勘现场1.9.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对工程施工现场和周围环
11、境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。施工现场的联系方式见须知前附表。1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。2 招标文件2.1 招标文件的组成2.1.1 本招标文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）投标文件格式。根据本章第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。2.1.2 请各潜在投标人自行适时登录响水政府网（网址：http:/ 投标人从“响水政府网（网址：http:/ 招标文件的澄清、修改2.2.1 投标人从“响水政府网（网址：http:/ 招标人不集中组织答疑，投标人若对招标文件有疑问，需要招标人予以澄清，应在投标截止时间3日前以书面（邮件、传真）的形式提出。按投标人须知前附表规定时限前停止提疑。2.2.3 招标文件的澄清将在响水政府网（网址：http:/
