《工程造价 毕业答辩——承包商视角下暂停施工引起的工程纠纷解决机制研究》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程造价 毕业答辩——承包商视角下暂停施工引起的工程纠纷解决机制研究（31页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、承包商视角下暂停施工引起的工程 纠纷解决机制研究,答辩人： 指导教师：,天津理工大学管理学院工程造价专业本科毕业论文答辩 Oral defense for graduates majored in Cost engineering in management school of TJUT,Research On The Settlement Mechanism of Construction Disputes Caused By Suspension of Construction Under Contractors Perspective,报告提纲,解决问题暂停施工引起问题的解决方法研究,分
2、析问题暂停施工引起的问题划分,提出问题承包商视角下暂停施工引起的工程纠纷,天津理工大学管理学院工程造价专业本科毕业论文答辩 Oral defense for graduates majored in Cost engineering in management school of TJUT,总结本文成果以及不足之处,天津理工大学管理学院工程造价专业2012届本科毕业论文答辩,研究背景,提 出 问 题,随着我国社会主义现代化建设速度的不断加快和工程建设项目的快速发展越来越多的工程建设方面的经济纠纷案件不断涌现，不但延误了社会经济建设的发展也阻碍了开发商、承包商等各方主体的积极性和开拓性。如何正确
3、地处理和解决这些棘手的问题已成为现阶段的主要研究方向。,天津理工大学管理学院工程造价专业本科毕业论文答辩 Oral defense for graduates majored in Cost engineering in management school of TJUT,第一章 绪论 研究背景 实例分析 研究现状 文章框架,天津理工大学管理学院工程造价专业2012届本科毕业论文答辩,提 出 问 题,暂停施工作为引起工程纠纷的原因之一，它的影响是不可忽视的，本文引用当前极具代表性的热门实例铁路工程的停工，来说明暂停施工的严重性以及暂停施工事件产生的普遍性。,抽样调查的结果显示，接受调查的铁路工
4、程建设仅有30%正常施工，处于停工、半停工和进展缓慢的占到70%，铁路工程是我国具有代表性的工程，铁路工程的现状在其他工程领域同样适用，由此可见暂停施工已经成为不可忽视的问题。有必要站在承包商视角下对暂停施工引起的工程纠纷解决机制进行研究。,天津理工大学管理学院工程造价专业本科毕业论文答辩 Oral defense for graduates majored in Cost engineering in management school of TJUT,第一章 绪论 研究背景 实例分析 研究现状 文章框架,天津理工大学管理学院工程造价专业2012届本科毕业论文答辩,提 出 问 题,天津理工大
5、学管理学院工程造价专业本科毕业论文答辩 Oral defense for graduates majored in Cost engineering in management school of TJUT,以往各学者对暂停施工的研究文献,以往各学者对工程纠纷解决办法的研究文献,文献主要内容,1.暂停施工成因及影响处理 2.工程纠纷解决机制研究,第一章 绪论 研究背景 实例分析 研究现状 文章框架,天津理工大学管理学院工程造价专业2012届本科毕业论文答辩,提 出 问 题,天津理工大学管理学院工程造价专业本科毕业论文答辩 Oral defense for graduates majored i
6、n Cost engineering in management school of TJUT,第一章 绪论 研究背景 实例分析 研究现状 文章框架,天津理工大学管理学院工程造价专业2012届本科毕业论文答辩,分 析 问 题,天津理工大学管理学院工程造价专业本科毕业论文答辩 Oral defense for graduates majored in Cost engineering in management school of TJUT,第二章 停工产生原因及后果 停工概念 成因分析 引起的后果,暂停施工是在工程施工过程中出现了危及工程安全或合同的任一方违约使另一方受到严重损害的情况下，合同
7、受损方采取的一项紧急措施，其目的是减少工程损失和保护受损方的利益。由于暂停施工对合同的正常履行带来不利影响，双方都应尽量避免采取暂停施工的手段，而应通过协商，共同采取紧急措施消除可能发生的暂停施工因素，促使工程施工走上正常轨道。本章将通过文献的整理并结合07版标准施工招标文件、99版施工合同范本以及FIDIC合同对暂停施工进行解释说明。,天津理工大学管理学院工程造价专业2012届本科毕业论文答辩,分 析 问 题,天津理工大学管理学院工程造价专业本科毕业论文答辩 Oral defense for graduates majored in Cost engineering in managemen
8、t school of TJUT,对暂停施工相关文献内容进行研究,对暂停施工相关条款进行研究,研究暂停施工成因，得到暂停施工产生的三大原因，进一步对原因进行整理归纳得出引起暂停施工单个最具代表性的六个暂停施工事件。,第二章 停工产生及后果 停工概念 成因分析 引起的后果,天津理工大学管理学院工程造价专业2012届本科毕业论文答辩,分 析 问 题,人、材料、技术、资金、工程水文地质、气象、环境、社会环境以及其它难以预料的因素都可能造成暂停施工，可见造成暂停施工的因素很多。,天津理工大学管理学院工程造价专业本科毕业论文答辩 Oral defense for graduates majored in
9、 Cost engineering in management school of TJUT,天津理工大学管理学院工程造价专业2012届本科毕业论文答辩,分 析 问 题,天津理工大学管理学院工程造价专业本科毕业论文答辩 Oral defense for graduates majored in Cost engineering in management school of TJUT,通过文献对暂停施工事件进行整理： 引起暂停施工的事件有：发包人未能按规定提供施工条件、承包人原因为工程合理施工和、安全保障所必需的暂停施工、发包方未按合同条件提供材料、设备、承包人擅自暂停施工、不可抗力、发包人延
10、误支付预付款、外部条件的变化、协调管理的原因、拖欠工程进度款、发包人未按合同约定提供技术资料、发包人没有及时进行技术交底、外部环境变化、非正常突发事件导致工程停工、因发包人提出已施工部分工程质量存在严重缺陷而引起的停工、不可预见因素、发包人未及时检查隐蔽工程、未及时进行中间结构的验收发现地下障碍物、水流或文物，造成工程停工。,第二章 停工产生及后果 停工概念 成因分析 引起的后果,分 析 问 题,天津理工大学管理学院工程造价专业2012届本科毕业论文答辩,天津理工大学管理学院工程造价专业本科毕业论文答辩 Oral defense for graduates majored in Cost en
11、gineering in management school of TJUT,第二章 停工产生及后果 停工概念 成因分析 引起的后果,天津理工大学管理学院工程造价专业2012届本科毕业论文答辩,发包人引起的暂停施工,意外事件引起的暂停施工,分 析 问 题,承包人引起的暂停施工（本文站在承包商视角下对此不进行研究）,1,2,3,天津理工大学管理学院工程造价专业本科毕业论文答辩 Oral defense for graduates majored in Cost engineering in management school of TJUT,暂停施工原因总结：造成暂停施工的三个关键原因,第二章
12、停工产生及后果 停工概念 成因分析 引起的后果,天津理工大学管理学院工程造价专业2012届本科毕业论文答辩,解决问题,天津理工大学管理学院工程造价专业本科毕业论文答辩 Oral defense for graduates majored in Cost engineering in management school of TJUT,发包人引起的暂停施工,意外情况引起的暂停施工,承包人引起的暂停施工,1.不按规定支付工程款 2.不按规定提供施工条件 3.不按规定提供材料设备,1.由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工 2.承包商擅自停工,1.不可抗力事件 2.设计变更引起停工
13、3.项目方沟通不利,第二章 停工产生及后果 停工概念 成因分析 引起的后果,天津理工大学管理学院工程造价专业2012届本科毕业论文答辩,解决问题,天津理工大学管理学院工程造价专业本科毕业论文答辩 Oral defense for graduates majored in Cost engineering in management school of TJUT,暂停施工发生后的解决方法： 1双方协商，并对停工事件发生的诱因妥善解决，工程复工； 2工程继续停工，承包方退场，合同终止，双方就已施工部分工程进行结算，结算时容易出现承包商索赔事件，如果索赔不成功则演变为纠纷，纠纷处理过程中当双方协调、
14、第三方磋商都不能解决问题则进行仲裁即进行纠纷解决。 显而易见的是： 在问题解决时停工与工期延误、合同终止、索赔有紧密的关联。,第二章 停工产生及后果 停工概念 成因分析 引起的后果,天津理工大学管理学院工程造价专业2012届本科毕业论文答辩,解决问题,天津理工大学管理学院工程造价专业本科毕业论文答辩 Oral defense for graduates majored in Cost engineering in management school of TJUT,索赔是承包商解决工程纠纷的利器，当暂停施工事件发生时，承包商可以运用索赔保护自身利益。在本章接下来解决暂停施工的办法中均以索赔解决
15、问题而告终。,天津理工大学管理学院工程造价专业2012届本科毕业论文答辩,解决问题,当发包人没有支付能力或拖期支付时，不仅要支付应付款的利息，还有可能会发生停工等后果，如发生停工这种类型的违约，承包商应享有索赔权。,发包人不按规定支付工程款,第三章 暂停施工的合同内处理 解决发包人原因导致的暂停施工 解决意外因素导致的暂停施工,天津理工大学管理学院工程造价专业2012届本科毕业论文答辩,解决问题,天津理工大学管理学院工程造价专业本科毕业论文答辩 Oral defense for graduates majored in Cost engineering in management school
16、 of TJUT,发包人未能按规定提供施工条件处理,发包人不按规定提供施工条件导致承包人无法正常施工，造成工期延误，形成发包人违约，情况严重的可能导致合同终止，承包人可据此向发包人提出索赔。,第三章 暂停施工的合同内处理 解决发包人原因导致的暂停施工 解决意外因素导致的暂停施工,天津理工大学管理学院工程造价专业2012届本科毕业论文答辩,解决问题,天津理工大学管理学院工程造价专业本科毕业论文答辩 Oral defense for graduates majored in Cost engineering in management school of TJUT,发包人未能按规定提供材料设备,有些业主出于节省工程开支或照顾关系，常常自已负责采购部分材料。在这种情况下，材料供商常常只顾自已利益不考虑业主的急迫需，致使工程停工待料，或因材料不合要求而导致
