《中建——建材试验合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中建——建材试验合同（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、中建一局集团建设发展有限公司 检测试验分包合同合同编号： 中建一局集团建设发展有限公司China Construction First Division Construction & Developing Co., LtdXXXXXXXXX项目之检测试验分包合同总包方： 分包方：合同订立地点： 合同订立日期：XXXX工程检测试验分包合同甲方： 乙方： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国测绘法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程检测试验相关事宜达成如下协议：第一条 工程概况1. 工程名称： 2. 工程地点： 3. 建筑面积：第二
2、条 承包范围及工期 1. 建设工程质量检测和建筑材料试验，并出具相应的检测报告。具体包括：普通混凝土、普通砂浆配合比试验，力学试验；钢材力学试验；钢筋焊接试验；土壤标准击实试验，回填土干密度含水率试验；防水材料试验及水泥、砂、石砖等建筑材料物理力学性能试验等。第三条 价款与说明1. 合同总价暂定为：人民币 元，大写： 元整 。2. 本合同检测费用总额由各项发生的费用累计，合同单价按 发布收费标准（详见附件）的收费基础上常规检测项目单价下浮 %（或按建筑面积固定综合单价 元/m2）计算。如发生非常规检测项目，单价由甲乙双方另行商确。合同单价为固定综合单价，包括乙方按本合同要求完成相应工作所发生的
3、一切费用（直接费、管理费、税金以及当地政府规定应缴纳的其他费用等），不论市场价格波动和政府政策性调整，在工程结算期内，合同单价不作任何调整。第四条 付 款1. 本合同无预付款。2. 付款方式：1) 付款为一季度付款一次，乙方每季度的最后一个月25日向甲方递交本季度按合同约定支付的费用汇总表和请款报告，甲方在收到报告后于次月的1825日向分包方签发付款证书，在签发证书的下月310日，以网上银行汇款的方式支付进度款。支付甲方确认金额的85%，本工程全部结构封顶支付10%，甲方委托乙方工作完成，资料全部交齐双方办理完结算后2个月内支付剩余5%。2) 合同价款支付的前提是甲方收到业主方支付的相应部分的
4、工程价款，同时乙方提供必要的的有效发票和检测报告。3. 资金风险共担1) 资金风险共担鉴于目前建筑市场的实际状况，总包方不能保证业主的资金能按时足额到位。在此情况下，分包方郑重承诺，为共同开拓占领市场，对总包方未按时收到业主相应款项情表示理解与宽容，分包方不要求总包方每月付款均按时足额到位。2) 总包方缓付、迟付本合同项下工程款时，分包方任何情况下均不计取利息，亦不向总包方主张支付违约金及赔偿金。分包方应当具备一定承担风险的能力。如果分包方承担的分包工程施工中，分包方向总包方所递交的索赔要求，在总包方向业主方递交的相应索赔要求未获得批准，则分包方的索赔要求亦将不会得到批准。如果因为双方合作的工
5、程的业主方破产或出现其他不可预见的因素，造成总包方已经无法全部或部分得到工程款，总包方亦将不会支付分包方工程款，所造成的损失双方按照所完成的工作量的比例共同承担，即使分包方的结算数额已经获得总包方的批准。第五条 技术质量要求1. 甲、乙双方必须共同履行国家标准、企业标准、建材验收的规范规定。2. 建材检验目的：按国标、企标的规范、规定复检。3. 有关试验的技术资料、试验报告为合同的组成部分，与本合同具有同等的法律约束力。第六条 甲方职责1. 甲方如实向乙方以书面形式提供与公章相符的委托单位全称，与图纸相符的工程名称、建筑面积、层数、结构类型；定额工期总天数；委托人姓名。2. 委托应提出明确的试
6、验质量要求和试验目的。3. 现场检测时提供必要的协助。4. 按照合同约定及时支付费用。第七条 乙方职责1. 乙方根据甲方提供的工程名称、委托单位、委托人等信息根据不同材料，不同规范、标准，出具相关试验报告。2. 保证按照甲方所提出的质量要求和试验目的进行符合国家标准的检验。3. 保证在规定期限内完成试验、出具标准的试验报告。4. 提供试验方面的咨询、监督等服务。5. 进行取样指导和委托试验交底。6. 若不按合同约定完成上述工作时，应承担由此引起的一切损失。第八条 检测程序1. 由甲方将送检产品送到乙方实施检验。2. 需乙方现场抽样，甲方须提前一天通知乙方并商定现场检测日期。3. 乙方不得分包业
7、务，乙方如将业务分包必须征得甲方的同意。4. 每次送样或乙方现场抽样，甲方需填写检测委托书，明确样品的相关信息及检测要求。第九条 环保与职业安全 【详见环保协议与安全协议】1. 本合同双方应共同遵守国家和地方有关的环境保护的法律、法规，努力营造绿色建筑。2. 乙方在施工作业过程中满足甲方制定并经国家权威部门认证的ISO14001和OHSAS18001的要求，保证施工生产符合相关标准的要求。3. 乙方进驻现场员工需接受ISO14001环境管理、OHSAS18000职业安全卫生知识的教育培训。4. 乙方在运输过程中应执行当地政府关于禁止车辆运输泄漏遗撒的规定。5. 乙方须采取有效措施，防止机械噪声
8、超标或机械漏油污染环境。对于不符合要求的机械要及时采取必要的措施。6. 车辆进入现场禁止鸣笛。7. 乙方人员进入现场必须执行甲方现场的安全规定。戴好安全防护用品，严禁赤脚或穿拖鞋进出甲方施工现场。第十条 合同的生效和终止1. 合同双方任何一方不能全面履行本合同条款，均属违约；违约所造成的损失、后果、责任，由违约方承担。2. 除非甲乙双方协商终止本合同，违约方承担前述条违约责任、损失后仍需严格履行本合同。3. 不允许非法转包本分包合同工程。第十一条 合同的生效和终止本合同自双方签字盖章之日起生效，工程竣工乙方将检测报告提供完毕，甲方结清全部价款后即告终止。第十二条 争议与仲裁1. 本合同在执行过
9、程中若有争议，由双方友好协商解决。协商不成时，任何一方均可向北京市仲裁委员会申请仲裁，裁决是终局的，对双方均具有约束力。 2. 甲乙双方明确约定，对于在本合同项下产生的或与本合同相关的事宜产生的乙方对甲方拥有的债权，乙方承诺不得将其转让给第三方，除非经过甲方的书面同意后方可转让，否则，乙方应在违约转让债权之日起五日内，按照违约转让债权总额的5%向甲方支付违约金，逾期支付并应承担违约付款责任；3. 本合同中关于管辖权的约定是唯一的，任何一方不得通过债权转让或其他方式对涉及本合同约定事项或与之相关的事项的争议解决方式进行另行约定或对本合同关于管辖权的约定进行变更，如发生类似情形，该等约定亦属无效。第十二条 未尽事宜本合同在执行中若有未尽事宜，双方经友好协商以补充协议/会议纪要/谈判记录等形式解决。第十三条 合同份数本合同一式四份，甲方叁份，乙方壹份，具有同等的法律效力。【以下无正文】 甲 方： 乙 方： 盖章 盖章法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日BZTF-107-2011
