《发包单位汶川银达建筑工程有限责任公司设备安装合同书范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《发包单位汶川银达建筑工程有限责任公司设备安装合同书范本（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、设备安装合同书合同编号： 签约时间： 工程地点： 金川县 发包单位： 汶川银达建筑工程有限责任公司 （以下简称甲方）联系电话： 单位地址： 甲方代表： 承包单位： 四川嘉盛电力建设有限责任公司金川分公司 （以下简称乙方）联系电话： 单位地址： 乙方代表： 根据中华人民共和国合同法等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装变配电设备达成如下协议：第一条乙方购买及安装的设备包括：变压器1台、电表50只、电缆线、配电箱及箱配件、所有设备基础。第二条乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。第三条产品的
2、安装、调试、验收：1、乙方负责变配电设备的安装、调试。2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意；涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。第四条违约责任一、乙方责任：1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作；2、由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。二、甲方责任：1、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的工作；2、甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方
3、重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。3、对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认,工期相应顺延：（1）工程量变化或设计变更；（2）不可抗力；（3）甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工；（4）甲方同意工期顺延的其他情况。第五条价款结算方式及期限：1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款（固定价款）；2、本合同工程安装总价款为人民币： 元（大写： ）；第六条产品质量责任和售后服务条款1. 自验收之日起,工程保修期为壹年。2. 质保期结束后，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。第七条本合同自双方签字盖章之日起生效。第八条 由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。第九条 本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。第十条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。第十一条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。第十二条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。第十三条合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方代表（签章）： 乙方代表（签章）： 年 月 日 年 月 日
