建安施工合同模板

《建安施工合同模板》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建安施工合同模板（108页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、晶科电力 MW 光伏并网发电项目建安施工承包合同 1 合同编号: 晶科电力晶科电力 MW 光伏并网发电项目光伏并网发电项目 建安施工建安施工承包合同承包合同 发包人： 承包人： 年 月 日 晶科电力 MW 光伏并网发电项目建安施工承包合同 2 目录目录 合同协议书 9 合同条款 14 1.一般规定 . 14 1.1 定义. 14 1.2 解释. 17 1.3 通讯交流. 17 1.4 法律、法规和语言. 17 1.5 合同协议书. 18 1.6 工程范围. 18 1.7 文件的优先次序. 18 1.8 合同的转让. 18 1.9 存放在现场的文件. 18 1.10 文件的照管和提供. 19 1

2、.11 发包人使用承包人文件. 19 1.12 承包人使用发包人文件. 19 1.13 保密事项. 20 1.14 遵守法律、法规、条例. 20 1.15 可分割性. 20 1.16 工程管理模式. 20 2.发包人 . 20 2.1 基本义务. 20 2.2 进入与使用现场. 21 2.3 进场道路. 21 2.4 道路通行权与设施. 21 2.5 许可、执照或批准书. 21 2.6 发包人的权利. 22 3.发包人代表 . 23 3.1 发包人代表的职责与权利. 23 3.2 对发包人代表的要求. 24 晶科电力 MW 光伏并网发电项目建安施工承包合同 3 3.3 发包人代表权利的委托.

3、24 3.4 指令. 24 3.5 确定. 25 4.监理工程师 . 25 4.1 监理工程师的作用. 25 4.2 监理工程师的委派. 25 4.3 监理工程师的职责和权利. 25 4.4 文件提交监理工程师. 27 5.承包人 . 28 5.1 基本义务. 28 5.2 承包人责任. 29 5.3 承包人代表. 29 5.4 差错与通知. 30 5.5 履约担保. 30 5.6 履约担保的释放. 30 5.7 现场基础资料. 31 5.8 现场考察. 31 5.9 可预见的困难. 31 5.10 承包人的权利. 31 5.11 工作符合合同要求. 32 5.12 工程协调. 32 5.13

4、 分包商. 32 5.14 分包商义务的转让. 33 5.15 放线. 33 5.16 质量保证. 34 5.17 现场设施的保护与拆迁. 34 5.18 合同价格的充分性. 35 5.19 工程进度报告. 35 5.20 避免干扰. 35 5.21 进场通路. 36 晶科电力 MW 光伏并网发电项目建安施工承包合同 4 5.22 货物运输. 36 5.23 工程的照管与维护. 36 5.24 弥补损失或损害的责任. 37 5.25 承包人设备. 37 5.26 安全管理. 37 5.27 环境保护. 38 5.28 电、水. 39 5.29 发包人提供的机械和材料. 39 5.30 承包人应

5、在现场内作业. 39 5.31 现场清理. 39 5.32 现场保安. 40 5.33 防止违法行为. 40 5.34 安全监管机构及人员. 40 5.35 事故报告. 40 5.36 文物化石. 41 6.员工 . 41 6.1 员工的雇用. 41 6.2 工资标准与劳动条件. 42 6.3 为发包人服务的人员. 42 6.4 劳动法律、法规. 42 6.5 供员工使用的生活设施. 42 6.6 健康与安全. 43 6.7 承包人负责监督. 43 6.8 承包人雇用的人员. 43 7.竣工文件 . 44 7.1 竣工文件. 44 7.2 承包人造成的错误. 44 7.3 专利权（知识产权）.

6、 44 8.工程设备、材料、成品和半成品 . 45 8.1 采购的一般要求. 45 晶科电力 MW 光伏并网发电项目建安施工承包合同 5 8.2 监造与检验. 46 8.3 催交、催运与现场检验. 46 8.4 运输与保管. 46 8.5 试验. 47 8.6 清退出场. 47 8.7 工程设备与材料的所有权. 48 8.8 备品备件与专用工具. 48 9.开工、实施、提前、延误或暂停 . 48 9.1 工程的开工. 48 9.2 施工的一般要求. 49 9.3 质量控制与监督. 50 9.4 系统试验与调试. 51 9.5 拒收. 52 9.6 施工组织总设计. 52 9.7 开竣工时间与工

7、期控制. 53 9.8 竣工时间的延长. 53 9.9 延误. 54 9.10 暂时停工. 55 9.11 暂时停工的后果. 55 9.12 暂停时对生产设备与材料的付款. 55 9.13 工程持续停工. 56 9.14 复工. 56 9.15 工期保证. 56 10.竣工试验 . 57 10.1 承包人的义务. 57 10.2 竣工试验被延误. 57 10.3 重新试验. 57 10.4 竣工试验不合格. 58 11.发包人接收工程 . 59 11.1 接收证书. 59 晶科电力 MW 光伏并网发电项目建安施工承包合同 6 11.2 发包人使用部分工程. 59 11.3 合同有效期的延长.

8、59 12.缺陷责任 . 60 12.1 完成未了工作并修补缺陷. 60 12.2 修补缺陷的费用. 60 12.3 未能修复缺陷. 61 12.4 搬移有缺陷的工程. 61 12.5 承包人调查缺陷原因. 61 13.性能试验 . 62 13.1 性能试验的程序. 62 13.2 重新试验. 62 13.3 未能通过性能试验. 62 14.竣工验收 . 63 14.1 竣工验收. 63 14.2 保修责任. 63 14.3 保修证书. 64 14.4 保修. 64 14.5 最终竣工验收证书. 65 14.6 未履行的义务. 66 15.合同价格与付款 . 66 15.1 合同价格. 66

9、15.2 专款专用. 67 15.3 竣工结算书. 67 15.4 预付款. 67 15.5 工程进度款支付的方式. 67 15.6 付款、扣款与停止付款. 69 15.7 推迟付款. 70 15.8 发包人责任的终结. 70 15.9 向分包商的付款. 70 15.10 支付质保金 71 晶科电力 MW 光伏并网发电项目建安施工承包合同 7 16.变更与调整 . 71 16.1 变更权. 71 16.2 调整原则. 72 16.3 价值工程. 72 16.4 变更程序. 72 17.承包人违约 . 73 17.1 通知改正. 73 17.2 发包人终止合同. 73 17.3 终止合同时进行估

10、价. 73 17.4 终止合同后承包人应得付款. 73 17.5 发包人终止的权利. 73 17.6 贿赂. 74 18.发包人违约 . 74 18.1 承包人收取逾期付款利息的权利. 74 18.2 承包人终止合同. 74 18.3 终止工作和撤走承包人设备. 75 18.4 终止合同后的付款. 75 19.风险与责任 . 75 19.1 保障. 75 19.2 承包人对工程的照管. 76 19.3 发包人应承担的风险. 76 19.4 发包人承担的风险所造成的后果. 77 19.5 承包人应承担的风险. 77 19.6 知识产权和工业产权. 77 20.保险 . 78 20.1 有关保险的

11、一般要求. 78 20.2 工程和承包人设备的保险. 79 20.3 人身伤害和财产损害险. 80 20.4 承包人人员的保险. 80 20.5 发包人关于保险的要求细节. 81 晶科电力 MW 光伏并网发电项目建安施工承包合同 8 21.不可抗力 . 81 21.1 不可抗力的定义. 81 21.2 不可抗力事故的影响. 82 21.3 承包人的责任. 82 21.4 发包人的责任. 82 21.5 不可抗力的后果. 82 21.6 不可抗力影响分包商. 83 21.7 选择性终止及免除履约义务. 83 21.8 依法免除履约义务. 84 22.索赔、争议与仲裁 . 84 22.1 承包人的

12、索赔. 84 22.2 发包人的索赔. 85 22.3 争议裁决机构. 86 附件 1. 工程范围划分 87 附件 2. 性能保证指标 90 附件 3. 工期及里程碑计划 92 附件 4. 安全、文明施工协议书 93 附件 5. 施工质量责任书 100 附件 6. 质量目标与管理约定 103 附件 7. 承包人资源配置 104 附件 8. 履约保函格式 105 附件 9. 承包人承担的审批手续 106 附件 10. 晶科电力有限公司的项目 CI 要求 107 附件 11. 电缆头质量保证书 108 晶科电力 MW 光伏并网发电项目建安施工承包合同 9 合同协议书合同协议书 本协议由 (以下简称

13、“发包人”)与 (以下简称“承包人”)于 年 月 日在浙江省海宁市商定并签署。 发包人拟建设位于 MW 光伏发电项目工程，依据中华人 民共和国合同法和中华人民共和国招标投标法及有关规定，接受承包人以人 民币 万元承担本工程项目设备材料采购（发包人采购的设备除外）、土建施 工、机电安装总承包，经发包人和承包人充分协商一致，特签订本合同，以便双方 共同遵照执行。 1 本工程计划装机容量为 MW（按 个阵列建设，每个阵列装机容量不 少于 MW），单价 元/瓦，合同总价经发包人与承包人协商确定为人民币 万 元（大写：人民币 元整，含税）。 2 合同工程建安施工总承包范围包括 MW 厂区及公共部分光伏项

14、目进场道 路（含青赔）及红线图以内的所有工程以及承担本工程项目辅材采购（发包人采购 的设备除外，发包人采购的设备包括太阳能组件、支架、汇流箱、直流柜、逆变器、 通讯柜、升压箱变、高压柜、厂区安保监控设备、SVG 以及二次设备）、土建施工、 机电安装（含电缆、桥架）、检测试验及并网验收等，包括但不限于下列工作内容： （1）建筑类：电站大门、进场道路、场区平整、临水、临电（需转站用电）、 围栏、场区道路、光伏支架基础、箱变基础、永久供水和供电及网络通讯、逆变器 房、110KV 升压站主体建筑及室内外设备基础和电缆沟、门卫室、综合楼、附属用 房、消防水池、化粪池、给排水、室内外装饰、场地及道路硬化绿

15、化（以图纸为准） 等光伏发电项目确定的红线图以内的所有土建工作（以项目对应设计院确认的方案 为准进行施工）以及晶科电力项目工程 CI（详见附件 10晶科电力有限公司项目 CI 要求）； （2）土建类：其中承包人负责 MW 厂区及公共部分外围围栏施工、进场及 场区道路、临水、临电、光伏支架基础、35KV 箱变基础、逆变器基础、 MW 厂 区公共部分 SVG 基础、综合楼及广场、永久供水和供电及网络通讯、消弧线圈或小 电阻接地基础、送出工程、污水处理部分、场内绿化、并网间隔、消防水池、化粪 池等光伏发电项目确定的红线图以内的全部土建工作；符合晶科电力有限公司的项 目 CI 要求（详见附件 10晶科

16、电力有限公司项目 CI 要求），相关费用已经包含在合 晶科电力 MW 光伏并网发电项目建安施工承包合同 10 同总价中； （3）设备材料类：以下设备由发包人负责采购：太阳能组件、支架、汇流箱、 直流柜、逆变器、通讯柜、升压箱变以及站用变、高压柜、厂区安保监控设备、SVG 以及二次设备。除上述发包人负责采购的设备外，本工程建设、运营所需要的全部 材料设备均由承包人负责采购，包括但不限于：消防验收及消防器材、水泵、生活 污水处理系统（做化粪池）、防雷接地装置材料、避雷针（以设计为准）、桥架、 电缆、光缆、485 通信电缆、冷缩电缆头、支架螺栓等除发包人采购范围以外的本 工程范围内所有设备及材料；为使各类设备顺利并符合要求进行安装所需的各类辅 材、附件、配件等，以及除了发包单位采购范围外图纸、合同内所有为保证工程验 收所需材料；除图纸要求的内容之外，还需包含如下内容：橱柜、煤气灶、抽油烟 机、电冰箱、消毒柜、餐桌、餐椅、热水器、浴霸、喷