《建设工程(劳务)施工合同》修改后

《《建设工程(劳务)施工合同》修改后》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《建设工程(劳务)施工合同》修改后（87页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、（GF20130201） 建设工程施工合同建设工程施工合同 住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局 住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局 制定制定 1 建设工程(劳务)施工合同建设工程(劳务)施工合同 合同编号：【2017】劳务施工第【00X】号 签订日期：2017 年月日 2 说明说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的 合法权益，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑 法、中华人民共和国招标投标法以及相关法律法规，住房城乡建 设部、国家工商行政管理总局对建设工程施工合同（示范文本） （GF-1999-0201）进行了修订，制定了建设工程施工合同（示范文 本）

2、（GF-2013-0201）（以下简称示范文本）。为了便于合同当 事人使用示范文本，现就有关问题说明如下： 一、示范文本的组成一、示范文本的组成 示范文本由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分 组成。 （一）合同协议书 示范文本合同协议书共计 13 条，主要包括：工程概况、合同工 期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构 成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的 合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据中华人民共和国建筑法、中 华人民共和国合同法等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事 项，对合同当事人的权利义务作出的

3、原则性约定。 通用合同条款共计 20 条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承 包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材 料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验 收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、 索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有 关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、 修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具 体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。 在使用专用

4、合同条款时，应注意以下事项： 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程 的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通 用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完 善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、示范文本的性质和适用范围二、示范文本的性质和适用范围 示范文本为非强制性使用文本。示范文本适用于房屋建筑 工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施 工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据示范文本

5、 订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同 权利义务。 3 目录 第一部分合同协议书 目录 第一部分合同协议书.8 一、工程概况. 二、合同工期 三、质量标准 四、签约合同价与合同价格形式 五、项目经理 六、合同文件构成 七、承诺 八、词语含义 九、签订时间 十、签订地点 十一、补充协议 十二、合同生效 十三、合同份数 第二部分 通用合同条款第二部分 通用合同条款11 1. 一般约定 1.1 词语定义与解释. 1.2 语言文字. 1.3 法律. 1.4 标准和规范 1.5 合同文件的优先顺序 1.6 图纸和承包人文件. 1.7 联络. 1.8 严禁贿赂. 1.9 化石、文

6、物. 1.10 交通运输. 1.11 知识产权. 1.12 保密. 1.13 工程量清单错误的修正. 2. 发包人 2.1 许可或批准 2.2 发包人代表 2.3 发包人人员 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供. 2.5 资金来源证明及支付担保 2.6 支付合同价款 2.7 组织竣工验收 4 2.8 现场统一管理协议 3. 承包人 3.1 承包人的一般义务 3.2 项目经理 3.3 承包人人员 3.4 承包人现场查勘 3.5 分包 3.6 工程照管与成品、半成品保护 3.7 履约担保 3.8 联合体 4. 监理人 4.1 监理人的一般规定. 4.2 监理人员. 4.3 监理人的指示.

7、4.4 商定或确定 5. 工程质量 5.1 质量要求. 5.2 质量保证措施. 5.3 隐蔽工程检查 5.4 不合格工程的处理. 5.5 质量争议检测 6. 安全文明施工与环境保护 6.1 安全文明施工. 6.2 职业健康 6.3 环境保护 7. 工期和进度 7.1 施工组织设计. 7.2 施工进度计划 7.3 开工 7.4 测量放线. 7.5 工期延误. 7.6 不利物质条件 7.7 异常恶劣的气候条件. 7.8 暂停施工 7.9 提前竣工 8. 材料与设备 8.1 发包人供应材料与工程设备. 8.2 承包人采购材料与工程设备. 5 8.3 材料与工程设备的接收与拒收. 8.4 材料与工程设

8、备的保管与使用. 8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备. 8.6 样品 8.7 材料与工程设备的替代 8.8 施工设备和临时设施 8.9 材料与设备专用要求. 9. 试验与检验 9.1 试验设备与试验人员. 9.2 取样. 9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验. 9.4 现场工艺试验 10. 变更 10.1 变更的范围. 10.2 变更权 10.3 变更程序. 10.4 变更估价. 10.5 承包人的合理化建议 10.6 变更引起的工期调整 10.7 暂估价 10.8 暂列金额 10.9 计日工 11. 价格调整 11.1 市场价格波动引起的调整 11.2 法律变化引起的调整 12. 合

9、同价格、计量与支付 12.1 合同价格形式 12.2 预付款 12.3 计量 12.4 工程进度款支付 12.5 支付账户 13. 验收和工程试车 13.1 分部分项工程验收 13.2 竣工验收. 13.3 工程试车. 13.5 施工期运行 13.6 竣工退场 14. 竣工结算 6 14.1 竣工结算申请 14.2 竣工结算审核 14.3 甩项竣工协议 14.4 最终结清 15. 缺陷责任与保修 15.1 工程保修的原则 15.2 缺陷责任期 15.3 质量保证金 15.4 保修 16. 违约 16.1 发包人违约 16.2 承包人违约 16.3 第三人造成的违约 17. 不可抗力 17.1

10、不可抗力的确认 17.2 不可抗力的通知 17.3 不可抗力后果的承担 17.4 因不可抗力解除合同 18. 保险 18.1 工程保险 18.2 工伤保险 18.3 其他保险 18.4 持续保险 18.5 保险凭证 18.6 未按约定投保的补救 18.7 通知义务 19. 索赔 19.1 承包人的索赔 19.2 对承包人索赔的处理 19.3 发包人的索赔 19.4 对发包人索赔的处理 19.5 提出索赔的期限 20. 争议解决 20.1 和解. 20.2 调解. 20.3 争议评审. 20.4 仲裁或诉讼. 20.5 争议解决条款效力. 7 第三部分 专用合同条款第三部分 专用合同条款65 1

11、. 一般约定 2. 发包人 3. 承包人 4. 监理人 5. 工程质量 6. 安全文明施工与环境保护 7. 工期和进度 8. 材料与设备 9. 试验与检验 10. 变更 11. 价格调整 12. 合同价格、计量与支付 13. 验收和工程试车 14. 竣工结算 15. 缺陷责任期与保修 16. 违约 17. 不可抗力 18. 保险 20. 争议解决81 附件82 8 第一部分 合同协议书第一部分 合同协议书 发包人（全称）：绵阳市建力达建设有限公司发包人（全称）：绵阳市建力达建设有限公司 （联合体）（联合体） 苏宏泰建设有限公司苏宏泰建设有限公司 承包人（全称）：_有限公司承包人（全称）：_有限

12、公司 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有 关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就山东滨 州港深水港（海港区）建设项目中土石方工程施工及有关事项协商一 致，共同达成如下协议： 一、工程概况一、工程概况 1.工程名称：滨州港深水港区（海港区）建设项目总体规划工程包 的工程施工。滨州港项目总体工程包，它包含液体散货码头作业区工 程、大宗干散货码头作业区工程、通用及多用途码头作业区工程、 通用码头作业区工程、港口支持系统区配套设施工程、港口仓储 及物流园区工程、港区 10 万吨级航道工程、港区铁路工程、港区 疏港公路工程.等。 2.工程地点：山东省滨州市滨州港海港区。

13、 3.工程立项批准文号：滨州市人民政府（滨政字【2011】63 号文） （2011-2030）；山东省人民政府会商交通运输部以鲁政字【2012】36 号文批准（2011-2030）。 4.资金来源：国家财政、地方财政资金和社会资金投资。 5. 工程施工量：土方施工量【X】亿立方【X0,000,000m】。 6. 工程内容：本工程内容涉及项目工程包中通用及多用途码头作业通用及多用途码头作业 区工程区工程，此工程规划建设一突堤、一港池及一港池东侧陆域形成岸线 9925m，可建设 210 万吨级泊位 33 个。码头后方陆域纵深控制为 6001000 m，作业区陆域面积约 16.9km，该作业区主要建

14、设公共散杂 货码头，并兼顾集装箱起步发展需要。 7. 工程承包范围：本劳务合同唯一涉及该项工程中的土方（海砂） 装、平、运外排运输施工（不包含码头海域主体工程及码头后方设备安 装施工）；码头依岸临海后方陆域填海造陆及场地平整等达到设计要 求。土方施工外排从滨州港工地至德州市庆云县境内，运距约 0-130 公 里左右。 二、合同工期二、合同工期 计划开工日期：计划开工日期预定【2017 年 07 月底前】，最终以 政府开工批复、发包人、监理方开工通知日期为准。 本合同工期以年日历天数 365 天计算（包括法定节假日）。本协议 确定工期为三年（总日历天数为 1095 天）。工期总日历天数与根据前

15、9 述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准三、质量标准 工程质量符合国家现行标准、规范；工程要求合格/优良标准。 四、签约合同价与合同价格形式四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为： 人民币（大写）:/(/元)； 其中： （1）安全文明施工费： 人民币（大写）/(/元)； （2）材料和工程设备暂估价金额： 人民币（大写）/(/元)； （3）专业工程暂估价金额： 人民币（大写）/(/元)； （4）暂列金额： 人民币（大写）/(/元)。 2.合同价格形式：本劳务合同价格形式确定为综合单价综合单价。综合单价综合单价 按照吨公里计算，每吨公里 0.56 元

16、人民币；【此综合单价内包含了海 （洋）域中机械吸沙上岸费用（海域吸沙由交通部部属企业中交公司中交公司负 责，吸沙上岸价按每吨公里 0.03 元价计算海（洋）域吸沙上岸立方 价）】。 综合单价计价是依据山东省建设工程费用项目组成及计算规则 （鲁建标字【2016】40 号文件）和山东省建设工程造价管理办法 （第 252 号政府令）及山东省建筑工程消耗量定额（鲁建标字 【2016】39 号文）中土石方工程量计算规则。 本合同综合单价包括但不限于人工费（包括但不限于海域围堰、航 道疏浚吸沙、码头基坑开挖等）、材料费（包括但不限于材料市场价格 调整）、机械设备使用费（包括但不限于机械设备检修及燃料等市场价 格调整费用、运输费、安拆费、施工技术措施费、临设费、机械进出场 费用、施工过程中的冬雨季施工费用、扰民费、地面杂物清理费、车辆 外运清洗费、各种原因造成的机械设备及施工人员窝工费）、发包人原 因