《雕塑合同制作中的分期支付条款》由会员分享，可在线阅读，更多相关《雕塑合同制作中的分期支付条款（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划雕塑合同制作中的分期支付条款集团范XXZL04编号：雕塑制作及安装合同项目名称：项目地点：发包方：承包方：签约地点：签订日期：年月日雕塑制作及安装合同发包方：承包方：根据中华人民共和国合同法及国家有关法律、法规的规定，双方在平等自愿、等价有偿、诚实信用的基础上，经友好协商一致，甲方委托乙方制作及安装事宜，特签订本合同，以资信守。第一条项目概况、项目名称：、项目地点：第二条承包范围、乙方必须按照甲方确定的设计方案，保质保量的完成整个雕塑项目的整体制作、安装、定位。、制作内容：、制作要求
2、及材料:第三条承包方式及结算方法、乙方按本合同约定的标准，以包工包料、包税金、包制作、包安装、包运输、包质量、包工期、包通过验收、包风险、包售后服务等承包方式，按照甲方确认的图纸、材料，承接本项目的制作及安装。、结算方法：双方按乙方实际完成并通过甲方签证确认的工作量进行结算。第四条制作及安装的时间、本合同签订后，乙方根据甲方要求的时间安排进行雕塑制作及安装，总工期为天，具体开工时间以甲方发出的书面通知确定的时间为准。、安装过程中如遇不可抗力因素或甲方不能及时交出安装场地、或场地不符合安装要求而须顺延工期的，经甲、乙双方签证认可后调整，并确定竣工日期。、安装地点为本合同履行地。第五条验收标准及验
3、收方式、按国家及省、市的有关规定执行。、根据双方审定的制作方法和制作材料、制作内容进行验收，规格应与本合同的约定所列一致。、项目完工后从乙方书面通知送达至甲方之日起,甲方必须在三个工作日内组织验收。第六条合同总价款及付款方式合同总价款、本合同单价为，预定总价款为人民币写：）。本合同单价为为包干价格，已包含了人工费、材料费、制作费、安装费、运输费、税费、利润等全部费用，除本合同另有约定外，合同履行期间不再因生产要素、市场价格等因素而作任何调整。付款方式、本合同签订后，甲方按所需要的雕塑制作数量及交货时间向乙方发出书面通知，并在发出该通知后十个工作日内支付合同预算总价款的作预付款；、雕塑小稿制作完
4、毕，乙方应通知甲方有关人员进行评审，评审合格后十个工作日内甲方向乙方支付合同预算总价款的；、雕塑制作完毕并运至安装现场，甲方收到乙方书面通知后三个工作日内进行初验，经甲方初验合格并办理验收手续后十个工作日内甲方向乙方支付合同预算总价款的20%；、雕塑安装完毕，经甲乙双方检验合格并办妥所有验收、移交及结算手续后十个工作日内，甲方向乙方支付至合同结算总价款的95%；、余款作为保修金，甲方在保修期满后10个工作日内会同甲方指定的物业公司组织复检合格并在办理保修终结手续后无息向乙方一次性结清。、以上付款，甲方将以转帐支票或电汇的方式支付，若甲方提出按六个月的承兑汇票支付的，则按开票银行同期贴现利息补息
5、。每笔付款时，乙方须先向甲方提供国内合法有效的等额发票，否则甲方可顺延付款。第七条双方义务甲方义务、清理安装现场，供乙方进行安装。、协调乙方与其他施工单位的关系。、甲方委派_作为本项目的代表，对本项目的进度、质量等进行监督；督促乙方按约定制作、安装和整理提供各项技术资料；负责解决制作、安装过程中出现的需要甲方协调的问题和办理验收及签证手续。、甲方若确需变更设计时，应书面通知乙方。乙方义务、在制作前将各主要材料样板及材料合格证书、质量检验证书等资料送甲方审查，由甲方代表持样材与材料进行对照并认可后予以签字确认。雕塑小稿制作完毕，应通知甲方进行评审，评审合格方可进行制作。、制作、安装期间必须落实各
6、项防火及安全生产措施，并遵守有关国家/省/市关于消防、安全、施工等各项操作规范规程，并遵守甲方场地管理的规定。乙方在制作、安装期间造成人身及财产损害的，由乙方自行承担一切法律责任。、本项目验收前，乙方负责场地清理、成品的清洁和成品的保护。最终验收通过后，乙方人员必须在三天内撤离。、乙方应当以自己的设备、技术和劳力，完成雕塑产品。未经甲方书面同意，不得将其承揽的雕塑工作全部或部分交由第三人完成。第八条知识产权、除本合同另有约定外，乙方完成的雕塑作品的著作权归甲方享有。未经甲方许可，乙方不得擅自保留或以复制、摄制、电视、录像等方式使用或向第三人提供副本使用。、乙方制作的雕塑作品如侵犯他人的合法权利
7、，由乙方自行承担责任，如给甲方造成损失的，应当赔偿甲方的损失，但由甲方提供设计方案的情形除外。第九条保修条款、保修期为年，自本项目通过合同约定的全部验收并移交甲方之日起计。保修期内乙方对产品进行免费维修及更换。乙方必须在接到甲方的书面通知后的两天内免费进行维修、更换。否则，甲方可另派人维修、更换，费用由乙方负担。、保修期满后乙方的维修服务只收工本费。第十条违约责任、乙方制作的雕塑的制作材料、制作内容、制作方法、规格与合同约定不符的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方承担合同总价款20%的违约金，并返还甲方已支付的全部款项，承担因此而造成甲方的全部损失；若甲方同意乙方继续履行合同的，乙方应在甲方指定
8、的期限内无偿进行更换、整改直至通过验收，因此造成逾期交货或逾期通过验收的，按本条相关条款处理。、若乙方全面实际履行义务而甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付未付货款总额的1向乙方支付违约金。、若乙方未能按本合同约定或甲方书面通知要求的时间完成制作或安装或通过验收的，每逾期一日按合同预算总价款的1向甲方支付违约金。逾期超过十五分期付款买卖合同案例分析案件事实XX年7月20日，原告A公司与被告B公司签订了一份产品销售合同，约定“B公司向A公司购买水泵及配套设备，货款总额为万元，结算方式及期限为预付10%(即万元)，货到付至80%(即万元)，安装调试合格后付至95%(即元)，余款货到一年内付清”。合同
9、签订后，原告A公司于同年7月26日供货，被告B公司收货后共付货款万元，余款未付。原告A公司遂向法院起诉，请求判令被告即时支付拖欠的货款万元。原告A公司认为，其于XX年7月26日交货，依约被告B公司应支付货款至万元，然而被告B公司至今仅支付货款万元，未支付价款的金额超过了全部货款的五分之一。根据合同法第一百六十七条的规定(“分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款五分之一的，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同”)，其有权要求B公司支付全部货款。而被告B公司则答辩认为，原告A公司主张的本案20%货款的支付条件尚未成就，双方签订的产品销售合同不属分期付款的买卖合同，A公司要求其支付
10、剩余全部款项的依据不足，其只同意付至货款的80%。法院判决法院经审理认为，依合同约定“货到付至80%，安装调试合格后付至95%，余款货到一年内付清”，原告供货后，以货款总金额万元的80%计算，货到被告应付款金额为万元，被告仅付款万元，尚欠万元应予偿付。关于原告主张安装调试合格后付至95%以及余款，原告未举证所供货物已安装调试合格，原告没有证据表明合同约定的该付款条件已经成就，其主张货款全额偿付，不足为证，依法不能成立。法院判令被告B公司应偿付原告A公司货款万元，并驳回原告A公司其他诉讼请求。律师分析本案的争议在于本案是否适用合同法第一百六十七条的规定，而是否适用该条的前提是，判断讼争合同是否属
11、于分期付款的买卖合同。以下对讼争合同是否属于分期付款买卖合同进行分析。1.从“分期”的含义看本案合同的定性分期付款买卖合同作为一种特殊的买卖合同，是指在合同订立后，买受人按照合同约定分期向出卖人支付价款。分期付款买卖合同的本质特征在于，买受人不是一次性付清全部价款，而是按照约定期限分批支付价款，这是判断某个买卖合同是否为分期付款买卖合同的主要依据。但是否只要付款是在不同时间段的买卖合同就是分期付款买卖合同?这涉及对分期付款买卖合同中“分期”的理解。分期付款买卖合同中的“分期”，指的应当是分几个不同期限，例如，双方在买卖合同中约定，合同款项分十二期付清，每期于每月最后一天付清，从签订合同的当月开
12、始支付。分期付款买卖合同所分期之“期限”的特点是确定能够到来的，这就区别于“条件”。例如，本案中“安装调试合格后付至95%”的约定就不是“期限”，而是“条件”，因为设备能够安装调试合格不是必然能达到，可能因为设备固有缺陷无法安装调试合格。因此，本案的合同难以认定是分期付款买卖合同。2.从分期付款买卖合同的期限利益丧失条款分析本案合同性质为了保护分期付款买卖合同中卖方的利益，法律规定了加速到期的规定，即合同法第一百六十七条规定的“分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同”。此被称为期限利益丧失条款，是基于分期付款买卖合同中物先交付
13、、价款分期支付的特征下，对负有分期价款不能收回风险的出卖人的一种法律保护，避免出卖人在每一期价款到期后才能要求买受人支付的不便。这种加速到期条款，实际上与不安抗辩权具有同一原理，即出卖人在买受人已经到期的价款未能依约支付，对于未到期的价款也将会产生一种心理上的“不安”。但二者仍有区别。体现在分期付款买卖合同中，出卖人已经履行了义务;而行使不安抗辩权的情形下，出卖人尚未履行义务，而以买受人的经营状况恶化或丧失商业信誉等为由中止履行。也就是说，分期付款买卖合同中，出卖人已经履行了义务，无法通过中止履行的方式来保护自己，也正因为如此，法律赋予了出卖人要求买受人支付全部价款或者解除合同的权利。回到本案
14、，假如将本案的合同定性为分期付款的买卖合同，则出卖人在买受人未支付到期价款已经达到合同总价款的五分之一情况下，其已经可以使未到期的部分加速到期，即要求买受人支付剩余全部价款或者要求解除合同。但是如果产生这样的法律效果，则可能存在一个不公的情况，即加速到期后，出卖人交付的设备经验收不合格，则买受人的利益将受到损失。尽管买受人可以通过追究出卖人的违约责任来获得对其利益的保护，但买受人实际上已经丧失了利用未支付价款对出卖人进行制约的权利。因为从双方签订合同的条款来看，“货到付至80%，安装调试合格后付至95%”的约定，实际上意味着买受人可以通过15%(即95%-80%)的价款来制约出卖人，即出卖人交
15、货后获得了80%的货款，其只有在安装调试合格后，才能再获得15%的货款。因此，如果将该合同视为分期付款的买卖合同，将会剥夺买受人对出卖人设备是否合格的制约，违背了当事人合同条款设计的本来意图。综上，在分期付款买卖合同的判断上，不能简单地以合同中有分几次支付货款的规定就认为合同属于分期付款买卖合同，关键是要看所分期支付是分“期限”(必然会到来的时间)，还是附条件的分次支付。汤阴经验雕塑制作合同合同编号：委托单位：受托单位：马文甲甲方委托乙方创作雕塑汤阴经验经双方协商，达成以下协议。一、工程概况：11雕像高度为：汤阴精神米x3米共计20平米，厚度大于等于10厘米，最前面为高浮雕人物。12雕塑材质为：胶衣、树脂13安装地点：二、甲方委托乙方工作的期限总工期：三、甲方委托乙方的事宜和范围31创作草图设计32雕塑放大33雕塑制作与运输、安装。四、双方的责任及权利41甲
