《重庆市,施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《重庆市,施工合同（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划重庆市,施工合同重庆市建设工程施工合同(XX年版)重庆市建设委员会制定第一部分合同协议书发包人：重庆永固实业有限公司承包人：重庆工业设备安装集团有限公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设、天然气管道安装；场区内市政主水管至业主一户一表止的所有管道及安装；、场区内生化池后的市政排水主管；三、合同工期1、开工日期：以发包人批准的开工日期为准。2、竣工日期：从发包人批准的开工之日起第XXX个日历天3、合
2、同工期总日历天数XXX天。四、质量标准工程质量标准：合格8、发包人、承包人双方的补充协议双方有关工程的治商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：XXX第二部分通用合同条款1.一般约定词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。合同合同文件(或称合同)：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专
3、用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。合同协议书：指第款所指的合同协议书。包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。)承包人。并与其签订分包合同的分包人。受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。总监理工程师(总监)：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。工程和设备工程：指永久工程和(或)临时工程。永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。工程施工合同委托方：承接方：东升地坪材料有限公司根据中华人民共和国合同法及有关规定，为明
4、确双方在施(转载于:写论文网:重庆市,施工合同)工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条工程项目一、二、三、四、五、六、七、工程名称：工程规模：单价(不含税)：11元/工程造价预算：工程地点：重庆颜色：工程施工面积有所增减时，以实际施工面积为准计算，实际施工面积计算时，不应扣除墙、柱、机器脚及设备等下面未施工油漆部分。八、因不可抗拒等因素导致工程所需材料、供应品的涨跌、因隐蔽工程及合同未明确列明但相关的工程导致费用的增加，乙方可要求调整工程价款或请求额外补偿。第二条、工程前提一、甲方：1、提供表面平整、坚硬、干燥、无油污的基材地坪，清除障碍物。地面要全新平整的金刚砂地面
5、。2、开工期双方协商，于负责解决有关事项及遗留问题。3、月日前，负责接通施工现场总的施工用电源、用水。应满足施工用电用、水的需要。二、乙方：组织现场施工前准备工作、人员、材料及施工设备进场。第三条工程期限一、根据工程定额的使用需要，双方商定工程总工期为天，自年月日开工至年月日竣工验收。二、如遇下列情况，工期相应顺延：1、按施工准备规定，甲方不能提供施工场地、电源未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工。2、在施工中如因停电，影响正常施工。3、甲方未按合同规定拨付工程预付款而影响施工。4、人力不可抗拒的因素延误工期。第四条工程质量一、本工程质量经双方研究要求达到：附着力强、整体美观.二、乙方涂装工
6、程工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起，保质期壹年。三、乙方涂装工程，涂层完整、无裂纹(地面本身有裂纹除外)、无露底、耐磨(要求施工温度在15以上的天气)、耐压、表面允许有少量颗粒。四、地面不平度小于原有水泥地面不平度。五、一楼地面巳做好防水处理，由于基础强度不够、透水气等造成起泡、脱落等问题，不属于本地坪涂装工程质量问题。六、涂层正常磨损、老化及水泥地面在工程竣工之后再出现裂缝、空鼓等导致涂层破坏不属质量问题。七、因外在因素引起地面圬垢及不平整，不属于本地坪涂装工程质量问题。第五条付款方法一、乙方在深圳准备动身前往重庆前，甲方向乙方支付工程预付款计人民币600
7、00元,大写：陆万元整_二、当乙方面涂材料到现场时，甲方应向乙方支付工程进度款,合计人民币_30000_元，大写：叁万元整三、当工程量完成100时，甲方应在工程完工的第2进行验收，验收合格后甲方应在2天内向乙方支付全部尾款。四、甲方负者乙方所有施工人员来回高铁或者机票费用所花费用与尾款一同接清。五、甲方必须为乙方提供合适满意的住宿环境。第六条违约责任1、双方签定合同后，如任何一方取消此次合同，则按工程合同造价的百分之五支付另一方合同违约金2、在规定的保修期内，乙方因施工及材料造成的质量问题应由乙方无偿保修。3、由于乙方原因造成工程竣工逾期时，从逾期第天起，每逾期一日应安照该工程款总价的万分之五
8、计算，给付甲方违约金。4、甲方未能按照合同规定履行自已应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际性损失。5、甲方拖欠乙方工程款而影响工程进度，除竣工日期得以顺延外，造成乙方停工、窝工损失由甲方承担。6、如甲方未按期支付工程款，从逾期第二天起，每逾期一日，按工程总价的万分之五计算，给付乙方违约金7、工程未经验收，甲方在规定时间内不得提前使用，否则视为验收。8、甲方在没付清乙方工程款之前，此工程项目所有权归乙方所有。第七条纠纷解决办法执行本合同发生争议，由当事双方协商解决。协商不成，双方应在乙方所在的当地法院做一审裁判。第八条附则本合同一式二份，甲乙双方各执一份,双方签字生效。甲
9、方(签字、盖章）：乙方：联系电话：_联系电话：日期：年月日日期：年月日GF-1999-0201建设工程施工合同中华人民共和国建设部国家工商行政管理局制定第一部分协议书发包人：重庆长德置业有限公司承包人：重庆润和建筑安装工程有限公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：仙女山景观洋房工程工程地点：重庆市武隆县仙女山镇工程内容：设计施工图中的基础、主体、装饰(不含户内精装修)、屋面、室内给排水、电气照明及防雷接地全部施工图中内容，建设规模：约3400平方米，二
10、、工程承包范围承包范围：按照设计施工图内容的平基土石方、基础、主体、装修、屋面、室内给排水工程、电气照明和避雷系统及招标文件和答凝的内容。三、合同工期开工日期：XX年3月8日竣工日期：XX年8月8日合同工期总日历天数天。四、质量标准工程质量标准：合格。五、合同价款金额：叁佰万元￥：六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予
11、它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：XX年3月1日合同订立地点：发包人办公室本合同双方约定：经发包人、承包人双方签字盖章后生效。发包人：(公章)承包人：(公章)住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：鉴证意见：经办人：鉴证机关年月日证实行自愿原则）第二部分通用条款一、词语定义及合同文件、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有
12、本条所赋予的定义：通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。
