《道路铺砖合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《道路铺砖合同（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划道路铺砖合同道路砖铺贴工程承包协议发包方：浙江省建工集团西安皇城丽都项目部承包方：刘友旺班组为完成皇丽都商住小区14#楼道路砖铺贴工程，经双方协商由乙方承包。为明确双方职责及相互的经济关系,特订立本协议，以便共同遵守执行。一、承包范围皇城丽都商住小区14#楼西侧胜利路及北侧文化东路道路水泥砖铺贴工程。具体如下:路基素土土回填平整夯实、浇捣混凝土垫层、清基、铺料、选料、调制砂浆、水泥砖铺砌、刻缝接缝、扫漫等全过程。二、工程质量、进度1、验收按有关质量验收规范验收，如有施工质量问题造成返
2、工，返工的人工费材料费和机械费用均由乙方承担；2、水泥花砖进场后七日内完工，工期延误扣罚500元/天；3、因不可抗拒因素造成的停工，工期可顺延。三、材料、机具、人员1、施工用材料，大中型机械由甲方提供，小型机具由乙方自备；2、乙方必须严格控制材料用量，甲方按预算材料用量控量考核，乙方在此基础上的节约量，甲方按节约材料价值的30%给予奖励，超用按采购成本扣罚乙方人工费；3、乙方应完全按甲方的要求进行施工。四、计价及付款方式1、按实际铺贴面积：6元/包含：土方、垫层、铺贴、扫缝、养护、工完场清；2、树坑板处按/处扣除；3、混凝土侧石安装按2元/M计；4、以上单价为不含税价格；5、付款方式：经验收合
3、格后，付至80%，总体交工验收后付至95%，余留5%作为保修金壹年后支付。五、安全生产文明施工1、乙方必须完全遵守甲方工地安全操作规程、安全制度，乙方违反规程、制度，甲方有权视情节轻重予以处罚。2、乙方人员必须严格执行安全生产操作规程，造成的一切安全事故乙方自行负责。六、其它1、本协议若有异议处，双方协商解决。2、本协议一式三份，甲方执二份,乙方持一份，双方签字盖章后生效,工完账清后自动失效。甲方：浙江省建工集团西安皇城丽都项目部乙方：代表：代表：电话:029-电话:年月日年月日(来自:写论文网:道路铺砖合同)合同甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法
4、规，遵循平等、资源、公平和城市信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、2、3、4、工程名称：承包面积：装饰施工图纸范围内工程。本工程城堡方式确定为按栋承包，甲方有权根据实际情况变更承包范围内的施工工程量，注：如因工程量的变更而造成合同造价变更，支付工程进度款也相应增减。5、承包形式：包工不要包料，其余附属材料、机械由甲方负责。6、甲方负责将水泥、砂子、瓷砖等材料运至各楼地段。二、合同工期1、施工总工期日历天，开工日期年月日，竣工日期为年月日。2、必须在规定工期内完成所有工程量，如在施工过程中因非甲方原因造成工期延误按延期天数罚款元/每天。如因不可抗力因素或甲方
5、原因使工作面问题展不开造成的工期延误，则总工期相应顺眼。三、合同承包单承包范围的贴瓷工程按照元/每平方米。四、工程进度款支付方式1、在工作面展开一周内甲方应付与乙方所有施工工人本周生活费，以后每周相应支付。2、完成每栋楼工程量，甲方支付给乙方合同总价的工程款；工程完工待甲方竣工验收合格后，10日内甲方须付清乙方所有余款。五、关于工程质量及验收的约定1、严格执行国家现行施工验收规范标准施工。2、因乙方原因导致工程质量不能达到规范、标准要求，则造成的返工费用由乙方承担，甲方不予以计算工程量。六、双方责任1、甲方责任、负责现场协调及技术管理工作，知道现场施工，检查乙方工作质量，协助乙方人员搞好工程质
6、量，监督工程进度。、施工用电、用水保证每层都畅通，施工用电每栋楼配备一个总配电室及一个总开关，电费元/度。、即使协调好乙方与施工场地内各专业施工单位的关系，提供便利的施工条件和环境。、接到乙方审验报告后及时组织各相关人员进行竣工验收，并签署验收资料。、按本合同约定支付相应工程进度款，如因甲方款项不到位造成施工工期延误，则有甲方负责。、如因材料不能及时供应，造成的工程工期延误，则有甲方全权承担。2、乙方责任、乙方现场负责人：、乙方必须配备足够的施工人员和专治的技术人员，并经常查看施工工程中的质量情况，把质量问题解决在萌芽状态，以防工程完场后验收不合格而造成其他不良后果。、乙方必须按照有关程序工艺
7、施工，未按照工艺执行造成的损失有乙方自行承担，且乙方有责任和义务在工程配合施工中，或甲方提供的施工图中有不合理或有异议的，乙方有责任预见，减少不必要的返工和损失。、乙方在施工过程中未按照规定执行或者野蛮施工的，若出现安全生产、工程质量、文明施工检查中受到通报批评的，甲方可根据事情的严重性给于经济处罚。、铺地砖的余料须根据甲方要求进行归类存放。、如乙方在施工过程中违反甲方的规章制度，从而造成严重后的，均按照甲方规定给与经济处罚，情节严重者或由甲方认定后予以清退出场。、乙方合理的应服从甲方管理，认真知性甲方规定的各项管理制度，合理的配合上级部门及政府部门行为的各项检查。、乙方必须严格遵守安全文明施
8、工的操作章程，施工完成后需要做到工完场清的原则。、乙方施工竣工未交付与甲方之前，乙方必须做好成品保护工作，保护期间如发生损坏的，则有乙方负责自行及时修复。七、合同终止或解除1、乙方有下列情况之一的，甲方有权终止合同。、合同履行期间累计违约金超过本合同总价的15。、乙方不能按照规定开工日期达二十天以上。八、本合同有约定不明确或没有约定的事项，甲、乙双方应及时沟通协商解决并及时通知对方。、当发生甲、乙双方任何乙方无故解除合同的情况，依据中华人民共和国合同法有关规定追究违约责任，有违约方承担总工程造价的10违约金，当违约金不足弥补违约给对方造成的损失时，还应当支付赔偿金。、本合同全部福建作为合同的共
9、同组成部分，具有同等法律效力。、本合同发生纠纷协商不成的由工程所在地人民法院受理，如纠纷发生在施工过程中，除一下情形之一外，双方仍应继续履行合同，保持施工持续：、合同确定无法继续履行；、双方协商一致停止履行；、法院裁定停止施工。九、附则本合同一式份，双方各持有份；、本合同完成后自动终止；、附件：施工现场安全生产、文明施工罚款原则。甲方：乙方：负责人：负责人：日期：日期：路面铺砖工程承包合同甲方名称：乙方名称：本着平等互利的原则，按国家中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等相关的法律法规。为明确双方在工程承包中的权力、义务和责任，确保工程任务的全面完成，经甲乙双方协商，达成工程承包合同协议
10、如下：第一条工程概况工程名称：工程地点：工程范围：。工程总造价：经双方确定本合同总价暂定：万元。大写：万元。工程量为：铺砖工程总建筑工程量暂定平方米。第二条工程期限根据双方协商工程期限在年月日起至年月日。第三条工程技术要求乙方按照现行施工规范规定及甲方的技术要求施工，安全施工交底，进行组织施工。第四条工程质量乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应全部达到合格标准。第五条双方责任甲方责任1、工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另行办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。2、工程竣工后，甲方应组织专门人员在7日内进行验收。3、不
11、按合同规定预付或结算工程款，除支付合同规定的预付或结算工程款外，还应按逾期天数，以每天按逾期款项的千分之二支付滞纳金。乙方责任1、乙方根据甲方提供的施工方案和要求案，进行施工。2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工，完善施工资料，甲方负责协调。3、乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生事故应由乙方负担。4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。5、乙方应服从甲方的统一指挥。第六条质量保修条款本工程质量保修期为二年，在质量保修期内如出现质量问题，发包人有义务发现质量问题时立即提醒承包人，且承包人应在接到发包人通知后3天内组织维修，否则发包人可委托第三方进行维修，
12、其发生的维修费用从承包人质量保证金中扣除，承包人承当因此超出的费用，若发包人违此条款不提醒承包人，擅自委托第三方进行维修，责任与维修费由甲方承担。第七条价格、结算依据1、施工中设计变更、签证单、协商结果书面记录等为依据，按河北省建筑安装工程最新定额、结合市场价格，以相应的建筑取费标准和施工同期造价信息及有关规定进行决算。2、如果甲方需要乙方出具发票，甲方应给乙方增补税款。第八条施工现场内的障碍物由甲方负责清除，费用由甲方负责。第九条文明施工、安全施工符合市容市貌，文明施工要求标准，若违反相关规定，后果由乙方自行负责。安全施工过程中，安全施工管理由乙方自行负责。第十条乙方自行负责搭建施工使用的临
13、时设施，乙方自行支付机械使用费用、工班工人工资和食住宿等全部费用。第十一条付款方式1、自甲乙双方签定合同后，甲方向乙方支付工程总价的10%保证金，乙方设备、人员进场后，甲方付给乙方总工程款的10%，每建设完成平方米，上报项目工程量，经过甲方技术工程管理人员验收合格确定后，甲方向乙方支付总价的20%工程款。2、以上工程竣工后，验收工程量后，在结算总价的20%，剩余工程款甲方在XX年10月31日内支付到工程总造价的90%。3、剩余10%作为工程质保金，自工程竣工验收后每年且无质量问题的退还乙方保证金的5%，截止到施工验收完成后的第二年结清剩余保证金的5%。4、双方在结算时如果因材料价格等发生争议，
14、应由河北省造价管理站进行审定。第十二条质量管理及监理为确保工程质量，本工程项下工程施行统一管理，由甲方会同监理公司共同实施，乙方必须服从和接受甲方和监理公司的合理管理和监督。已完工程以及工程量的核实、抽检，由甲方会同监理公司共同进行并签字认定。施工现场的生产安全、物资保管、人员管理及鉴证取样等由乙方负责及管理。第十三条除甲供材料由甲方支付质量检测费用外，其余的一切材料检测费用均由乙方承担，如乙方拒不接受上述管理与监督，经甲方或有关部门催告后十日内仍不执行，甲方有权要求乙方退场。由乙方承担全部责任。第十四条违约责任、由于乙方原因造成的停工，工期不顺延由乙方承担全部责任。、在施工过程中由于甲方改变设计，或其他由于甲方原因造成的乙方停工、窝工、返工、倒运、人员和机械调转等损失由甲方承担。
