《水电暖包工包料合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水电暖包工包料合同（17页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划水电暖包工包料合同水电暖安装工程分包合同发包方：河南省地矿建设工程有限公司承包方：潍坊建强建筑工程有限公司根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑工程质量管理条例等有关法律、行政法规的规定，由甲方承建的临朐县经济适用房1#廉租房及8#住宅楼工程中的水电暖安装项目承包给乙方施工，为明确在施工过程中的各自职责，按期、保质的将工程竣工，双方在平等、互利的基础上签订本合同，共同遵照执行：一、工程概况：1、工程名称：临朐县经济适用房1#廉租房、8#住宅楼2、工程地址：临朐县城北环路
2、与骈邑路交叉口西北角3、建筑面积：4、工程结构形式：框剪结构二、工程承包方式、范围：1、施工图纸内所包含的所有水、电、暖全部工程量，工程变更部分按实进入结算调整及施工资料的收集、汇编。2、承包方式为包工包料。三、工程承包价款：1、合同价的确认：本合同采取一次性总价包干合同图纸范围内全部工程量的结算方式：一次包干计人民币元/，大写：，包含各种措施费，冬雨季增加费、成品保护费、辅材、保洁费，保修期间人工费。2、承包价中已考虑了不确定因素，如：场内材料二次倒运、停水停电、机械维修、风雨雪天气及配合工种拖延等情况下，甲方不再向乙方给费用补偿，如因业主原因或不可抗力因素下遇由较长时间的停工时，乙方应及时
3、做人员调查，甲方应将工期顺延。四、工程质量：达到国家有关施工质量验收规范合格标准。五、工期：本工程自XX年7月开工至XX年12月31日竣工。六、工程款的支付：1、付款方式：预留阶段按照30元/建筑平方米付款分次支付，分别为完成、五层主体完成、十层主体完成、主体竣工完成，粗装修按月进度付款付已完成工程量的70%，竣工验收合格后付至合同价的85%，一年后付至95%，二年后付清。2、每次付款时出具财务收据。七、甲、乙双方的职责：1、甲方的职责：开工前七天，向乙方提供施工图纸，并向乙方现场交底。向乙方提供仓库等临时用房。甲方监督，乙方办理在场工人人身意外伤害保险，费用由乙方自负。甲方负责监督乙方采购合
4、格的材料及监督乙方的工程质量、进度及安全文明卫生的情况。及时向乙方下达施工变更内容及材料使用要求。按合同规定及时支付工程款。监督乙方对工程款的发放情况及使用。2、乙方的职责：按照合同规定时间要求排出详细的施工进度计划，配合好土建工程的施工进度。严格执行施工规范，安全操作规程，严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，保质、保量、按期完成施工任务。参加竣工验收、编制工程结算。严格按照建设单位及发包方要求采购合格的工程材料，并及时报验做好原材料的试化验，其费用由乙方承担。跟随工程施工进度及时做好工程技术资料整理及工程割算工作。乙方必须遵照安全操作规程及安全技术交底组织施工，承担自己原因造成的违章
5、违规违法操作规程造成的一切责任及损失，并承担行政主管部门的相应处罚和各种罚款，出现安全责任事故自负。认真熟悉施工图纸，出现安全责任事故自负。负责水电安装工程资料的整理归档工作，竣工时提供四套完整的技术资料。承担施工过程中的水电费用。八、违约责任：1、甲方未能按合同规定向乙方提供必要的施工条件造成窝工，由甲方承担费用，造成工期延迟的顺延工期。2、乙方不按规范图纸施工及技术交底施工造成返工或采取补救措施，直接经济损失由乙方承担。3、乙方在工程进度、工程质量、劳资分配、现场管理、安全保障等方面履约能力不足以实现合同规定的目标，所有的损失由乙方承担。九、合同争议的解决方式：因本合同发生或者与本合同有关
6、的一切争议，双方协商解决，协商不成时向有管辖权的当地人民法院提起诉讼。本合同未尽事宜，双发协商解决，合同双方签字盖章之日起生效，合同承包内容完成，双方质量验收达到合同规定要求，工程款支付完毕后终止。甲方：乙方：甲方代表:乙方代表：联系电话：联系电话：日期：日期水电暖安装合同甲方：_乙方：_甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。第一条：工程概况1、工程地点:_2、工程承包方式：_a承包人包工包料；b承包人包工部分包料；c承包人包清工。3、工期_年_月_日至_年_月_日4、合同价款：本合同工程预算造价人民币_元，若要变更施工内容，变更材料，工程
7、造价按实计算。第二条：关于材料供应的约定1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违反本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。第三
8、条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家住宅装饰装修工程施工规范GB50210-XX和建筑装饰装修工程质量验收规范GB50327-XX并参照其它地方标准、质量评定验收标准。2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。4、本工程由_方设计施工方案。第四条：关于安全生产各防火的现场管理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3、保证装饰装修现场整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。4、乙方应协
9、同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定1、布局开槽完工后，支付工程款的50给乙方，水电完工后支付工程款的30，整体竣工验收合格后支付20。2、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定工程保修单，保修期从竣工验收签章之日起算。3、双方款项住来均应出具收据。4、工程结算方式：水路_米，电路_米5、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽；2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋；3、水电施工穿墙、打孔、切割；4、开关插座面板安装；5、小五金
10、的安装；6后期灯具的安装；7、其他收费项目另计。第六条：纠纷处理因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。第七条：全同的变更和解除1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款_支付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。第八条：其它约定1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经
11、双方确认后可以顺延。2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。第九条：附则1、本合同经甲、乙双方签字后生效，合同履行完毕后终止。2、本合同签订后工程不得转包。3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。4、合同有效期至_。5、工程保修期伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。甲方_签字乙方_签字_年_月_日_年
12、_月_日水电安装工程承包合同发包方：承包方：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑安装工程承包合同条例、建设工程质量管理条例、房屋建筑工程质量保修办法以及国家有关法律、法规，并结合本工程的具体情况，甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，达成以下协议：第一条：工程概况一、工程名称：二、工程地点：三、承包方式：包工包料。四、承包范围：设计图纸范围内水、电、暖、消防、通风等所有安装工程内容总承包。具体施工范围以甲方现场指定为准，乙方须完成以上承包内容直至通过甲方、业主、监理、质检部门验收。第二条：合同工期：1、合同总工期：本工程工期共2、开工日期：；3、竣工日期：日。4、本工程阶段性工
13、期以甲方确认的工程整体进度计划为准，乙方须无条件执行。5、根据工程总体考虑，甲方可以要求乙方优先完成一个或多个部分或调整施工顺序，乙方须无条件服从，并且不得延误剩余工作；6、对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认工期相应顺延：A、不可抗力；B、由于重大设计变更导致工程量增加；C、恶劣天气或恶劣天气带来的后果，以诸城市气象台记录为准；D、乙方以书面形式提出申请，但仍未能从甲方收到施工所急需的指示、图纸、详图或标高，以致影响施工造成工程停工的。乙方必须在上述情况发生后5天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出书面报告。甲方在15天内，书面给乙方公平竣工期限的延长和经济损失的赔
14、偿。E、乙方在C条款情况发生5天内，应就延误的内容和因此产生的工期延误向甲方提出书面报告，甲方在15天内提出答复意见。乙方在C条款所述事件发生后5天内没有提出局面报告，即被视为乙方无延期要求。第三条：工程质量要求及验收标准1、质量标准：精品，该工程必须达到通过省级优质结构质量验收的标准，同时必须达到业主、监理、甲方提出的有关于质量规范规定的精品标准要求并满足甲方现场技术交底质量要求和图纸设计要求。并创建筑文明示范工地。若因乙方原因达不到创建文明示范工地和优良标准，按总人工费的5%处罚，严重者加倍处罚；创建文明工地现场甲方不再承担由此发生的费用。2、执行国家验收规范，主体工程完工以省、潍坊市和诸城市质量监督站评定等级为准。其它单位验收作废。3、因承包人原因出现的质量问题，承包人应无条件予以返工处理，直至达到合同约定条件为止。如经数次返工且无法达到合同约定条件，承包人除承担全部损失外，发包人有权采取以下措施：责令承包人更换项目管理人员；责令承包人停止施工、
