《建设工程施工合同简易本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工合同简易本（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划建设工程施工合同简易本建设工程施工合同发包方：承包方：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程二、工程地点：麻城宋埠三、承包方式：包工、包机械、包安全第二条工程期限一、合同工期总日历天数10天第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组：祥云县供排水有限责任公司承包
2、单位：祥云县金龙建筑工程有限公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。第一条：工程概况工程名称：一水厂简易仓库及其它零星工程工程地点：祥云县祥城镇一水厂厂区工程内容：简易仓库新建，厂区道路硬化，卫生间改造，办公室装修改造，进厂区道路挖填等。第二条承包方式：合同价款及总承包范围承包方式：施工总承包结算方式：按实际完成工程量，依据XX版消耗定额按规定计取相关费用，工程量以甲、乙双方现场实际测量为准进行决算，所涉及的材料单价按采购实际发生额，经甲、乙双方签字认可进入工程决算。合同造价
3、：按实际完成的工程项目及工程量具实结算承包范围：简易仓库新建，厂区道路硬化，卫生间改造，办公室装修改造，进厂区道路挖填等。第三条：付款方式工程完工竣工结算，双方核实签字后一次性付清。第四条合同工期：开工日期：XX年12月7日竣工日期：XX年1月16日合同总日历天数：40天第五条：工程质量及工程验收工程质量：合格工程具备隐蔽条件或达到中间验收条件，乙方自检合格后，提前24小时以书面形式通知甲方工地代表，经验收合格并有甲方代表签字后即可进行后序施工，若甲方接通知后24小时内未到场验收，则视为验收合格，甲方必须补签验收合格手续。隐蔽工程质量符合要求，经甲方验收合格后，乙方可进行后续施工，甲方验收不合
4、格乙方在限定时间内修改后重新验收。第六条：安全生产乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，制定安全生产施工措施，严格按安全标准组织施工。并随时接受行业安全检查人工人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。乙方必须设置一名现场安全管理人员，负责施工现场安全生产的监督检查工作。乙方在施工过程中所造成的工伤等事故或其他经济损失，概由乙方负责。第七条：甲乙双方责任甲方职责提前做好办公室内物品的收整工作，为承包方提供施工所需的必要作业面。为施工方提供取水、到电的地方。指定一名甲方代表，给施工方明确施工改造的范围，并明确业主方的相关要求。负责现场工程质量、工程进度的检查监督工作，隐蔽工
5、程验收，经济资料的签证。负责施工现场周边环境的协调工作。乙方职责严格按甲方要求和现行规程、规范进行施工。乙方在施工过程中所购进的材料不得任意堆放，影响厂区交通和绿化景观，其装修垃圾应集中堆放，及时外运。在竣工验收前所有的垃圾必须清理干净，方可验收。加强对成品的保护。负责施工现场的安全保卫及消防工作。乙方在施工期间未经甲方同意，不能随意更换现场负责人。按时、按质、按量完成甲方所要求完成的工作。第八条：违约责任本合同双方应该严格遵守，如一方违约应向守约方支付工程总价10的违约金。乙方施工质量达不到规范的要求，乙方应无条件返工，由此造成的工料损失由乙方承担，或因乙方原因发生其它使合同无法履行的行为，
6、乙方应承担违约责任。除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后应继续履行合同。甲方未能按合同约定提供条件而造成阻工的，竣工期限顺延。甲方如不能按期付款应按银行同期贷款利息向乙方支付违约金。乙方不能按合同工期竣工，每延期一天，应按工程总额的向甲方支付违约金。第九条：争议解决办法甲乙双方履行合同时发生争议，应双方协商或者要求有关主管部门调解。协商和调解不成的，可向合同签署地法院起诉。第十条：其它本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，未尽事宜由双方共同另行商议。第十一条：合同生效、订立时间、合同签订地本合同双方约定签字盖章后生效。合同订立时间：XX年12月4日合同签订地
7、：祥云县供排水有限责任公司办公室发包人：祥云县供排水承包人：祥云县金龙建筑有限责任公司工程有限公司法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：开户银行：开户银行：祥云县建设银行账号：账号：建设工程施工合同发包方：承包方：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：四、承包形式：第二条工程期限一、合同工期总日历天数_天开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延、在施工中如因停电、停水小时以上或
8、连续间歇性停水、停电天以上，影响正常施工；停水停电2天以上；2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。第三条工程价款、结算及付款方式双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为元人民币。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。1、本合同签订后日内，甲方支付元工程款；2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付元工程款；3、余款元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。第二种方式：本合同实行按实结算，双方使用晨曦软件，依据
9、最新现行定额计价规范和施工期的信息价进行计算，计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。1、甲方于支付元；2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的95%，留5%做质保金，待保修期满后15个工作日内付清。3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。第四条建筑材料、设备的供应和采购一、工程材料、设备由乙方采购。二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，
10、其复验费和退货损失由乙方承担。第五条施工与设计变更一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。二、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。第六条工程质量管理及验收一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。二、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有
11、关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。第七条安全施工乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。第八条质量保修一、本工程保修期限为年，自工程竣工验收合格起算。二、在免费保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后小时内到达现场并及时处理。
12、如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。乙方保修联系电话：；乙方保修联系人：。第九条违约责任一、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的向甲方支付违约金；无故延期15日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付违约金人民币元。二、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金，此外应赔偿因此给甲方造成的损失。三、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。第十条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十一条附则一、甲方代表为，乙方代表为。二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。甲方：乙方：代表：代表：户名：开户银行：帐号：年_月_日年_月_日目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。
