《光伏板合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《光伏板合同（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划光伏板合同太阳能光伏发电安装施工合同发包方：承包方按照中华人民共和国合同法，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议：1、工程概况工程名称：*工程地点：*承包内容：支架安装立柱的焊接、支架安装、组件安装）、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。承包方式：包工不包料工期：开工日期：年月日实际施工天数：天工程质量：合格合同价款：安装费按太阳能光伏发电板元/W计算，材料装卸费按元计算。2、双方工作甲方工作甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底
2、。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。指派为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。乙方工作严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随
3、意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故，由乙方负责并承担损失。3、工程价款及结算根据甲方提供的施工图纸功率为万瓦，安装费用为元。安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。本工程无保修金，不含税。4、违约责任甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。5、附则本合同一式两份，双方各执一份,均具
4、同等法律效力。发包人：承包人：发包人代表：承包人代表：地址：地址：电话：电话：传真：传真：邮编：邮编：开户银行：开户银行：帐号：帐号：年月日年月日汉能光伏销售安装合同项目名称:项目地点:户用)年月(日设计单位:建设单位(以下称甲方):销售单位(以下称乙主):经甲乙双方协商,根据中华人民共和国颁布的合同法要求，为了确保分布式光伏电站项目顺利完成，明确甲乙双方责任、权利和经济关系，签定本合同，双方共同履行。第一条甲乙双方责任一、根据甲方用电要求，乙方经过对甲方安装现场实际勘测，科学合理的制定分布式光伏电站安装方式及容量，确定其项目方案。二、甲方的分布式光伏电站项目安装现场如涉及公共区域，需要提供物
5、业管理部门证明。法人单位需要提供营业执照，自然人需要提供个人身份证和房产证明。三、乙方配合甲方对分布式光伏电站项目申请备案，到电业管理部门办理其项目相关手续，申请国家度电补贴。四、乙方负责甲方分布式光伏电站一站式服务，提醒甲方对其电站日常注意事项。乙方提供5年不包括设备异常损坏的售后服务。五、甲方可以自行管理分布式光伏电站，也可以委托乙方管理其电站，需要签署甲乙双方分布式光伏电站管理协议备案。第二条项目工期本项目自年月年月方整理项目相关资料备案，等待电业管理部门验收并网。如因天气等原因工期延后，延后日期顺延；如因甲方或乙方原因造成项目工期延期，经甲乙双方约定，其违约方违约金按元/天计算。不可抗
6、拒的因素除外。第三条项目承包方式分布式光伏电站项目，由乙方提供一站式服务，其项目静态投资按合同要求分步付款。如需开具发票、需要乙方提供税赋，普通发票为项目静态投资额的6%，增值税发票为项目静态投资额的17%。第四条项目质量乙方所使用的光伏产品符合光伏元器件国际A类标准，符合国家光伏制造行业规范条件；光伏电池组件寿命不小于25年，其效率衰减仅为0.(来自:写论文网:光伏板合同)8%。项目质量达到供电管理部门的供电标准和行业标准。如光伏组件等设备在保质期内发生质量问题由乙方全权负责。第五条项目容量方式及合同价格一、项目容量：根据甲方电要求，乙方经过对甲方安装现场实际勘测，根据电业管理部门分布式电源
7、接入方案要求，甲方所安装的分布式光伏电站容量Wp。其项目形式为：1.发电自发自用2.发电自发自用余电上网3.发电全部上网二、甲方所安装的分布式光伏电站静投资为：￥角万元，大写为：万仟佰元分。不包括电业管理部门发生的一切费用。第六条付款方式和付款期限一、付款方式：1.现金2.支票3.汇款二、付款期限：签订本合同时，甲方向乙方支付设计保证金为项目投资额的60%，设计完成光伏组件到达指定安装地点向乙方再支付静态投资额的30%，项目验收合格并网后次日向乙方支付静态投资额的10%余款。第七条供电管理部门办理相关并网备案手续等不包括在项目工期内第八条违约责任在本合同履行期间，甲乙双方如有违约造成的经济损失
8、，由违约方负责赔偿违约金，即项目静态投资额的100%。如有未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则处理，补充商榷协议。如无法解决，甲乙双方可以向乙方所在地人民法院起诉。第九条合同文本数量本合同一式2份，甲乙双方各一份。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。3/4第十条签字盖章页甲方：法定代表人：单位地址：开户银行：帐号：联系电话：乙方：法定代表人：单位地址：开户银行：帐号：联系电话：合同签订地点：合同签订时间：年月日4/4光伏产品销售合同编号：ZRXX甲方：武汉新普惠科技有限公司乙方：湖南紫日光伏科技有限公司签约地点：湖北武汉签约时间：XX年8月25日经甲乙双方充分协商，本着平等互利的原则，根据中华人民
9、共和国合同法要求，为了确保光伏电站项目顺利完成，明确甲乙双方责任、权利和经济关系，达成以下合同条款：1、甲方要求：a)使用地域：甲方公司厂房屋顶，年均日光照时间：XX小时；b)乙方经过对甲方安装现场实际勘测，科学合理的制订光伏电站安装方式及容量，确定项目方案。c)乙方配合对光伏电站项目申请备案，到电业管理部门办理其项目相关手续，申请国家补贴。d)提供项目基础资料。甲方应按合同约定、法律或行业规定，向乙方提供设计需要的项目基础资料。2、乙方同意向甲方出售太阳能光伏系统，用于企业光伏屋顶发电a）乙方有义务按照发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料和国家有关部门、行业工程建设标准规范规定的设计深度开
10、展工程设计，并对其设计的工艺技术和建筑功能，及工程的安全、环境保护、职业健康的标准，设备材料的质量、工程质量和完成时间负责。因承包人设计的原因，造成的费用增加、竣工日期延误，由乙方承担。项目建设；乙方负责合同产品的安装、调试工作，由甲方提供便利、友好配合；b）甲方的光伏电站项目安装现场如涉及公共区域，需要提供物业管理部门证明,法人单位需要提供营业执照，自然人需要提供个人身份证明和房产证明;依照合同，乙方提供如下内容的合同产品：含税工程总造价(大写)贰佰肆拾万元，元3、甲方可以自行管理光伏电站，也可以有偿委托乙方管理其电站，需要签署甲乙双方光伏电站管理协议。4、工程期限：自甲方支付乙方工程前期预
11、付款起至92个工作日止；本项目自XX年10月25案，等待电业管理部门验收并网。如因天气等原因工期延后，延后日期顺延；如因甲方或乙方原因造成项目工期延期，经甲乙双方约定，其违约方违约金额按200元/天计算。不可抗拒的因素除外。5、付款方式：按合同要求分期付款：(a)在本合同生效后3个工作日内，甲方应支付乙方前期预付款玖拾陆万元；(b)在供货前3个工作日内，甲方应支付乙方工程款肆拾捌元。(c)在到货后10个工作日内，甲方应支付乙方工程款捌拾肆万元。(d)在约定的质保期结束后10个工作日内，甲方应支付乙方剩余质保金壹拾贰万元。罚款总额不超过质保金总额。6、质量保证：乙方所提供的合同产品整体质量保证期
12、限依法为1年，其中：光伏组件质量保证期为：5年；支架质量保证期为：1年；汇流箱质量保证期为：10-30年；并网逆变器质量保证期为：2年；工程供货及安装均参照符合国家有关标准，如甲方有特殊要求，经甲、乙双方商议另行约定作为附件，与本合同具备同样的法律效力。7、售后服务：质保期内，乙方要在甲方告知后的第一时间内赶赴合同产品质量问题现场进行免费售后服务，乙方为甲方提供终身有偿维护，质保期内，甲方享有配件及工时的免费服务。8、违约责任在本合同履行期间，甲乙双方如有违约造成的经济损失，由违约方负责赔偿违约金，即项目静态投资额的5%。如有未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则处理，补充商榷协议。9、不可抗力：应按相关法律规定解决。10、甲、乙双方如有争议，应通过双方友好协商解决，如果不能解决，应提交乙方所在地仲裁委员会仲裁或诉至乙方所在地法院裁判；本合同一经甲乙双方签字或盖章，即时生效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份甲方：武汉新普惠科技有限公司委托人：地址：电话：签约日期：乙方：湖南紫日光伏科技有限公司委托人：地址：湖南省耒阳市五一东路国贸新城电话：签约日期：目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。
