钢结构厂房加工合同

《钢结构厂房加工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢结构厂房加工合同（37页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、钢结构厂房加工合同钢结构厂房加工合同篇一：钢结构厂房施工合同书施工合同书甲方：XXXXX 有限公司乙方：XXX 省 XXX 钢结构工程有限公司经甲、乙双方共同协商，甲方委托乙方承建甲方新厂房钢结构屋面。为维护双方权益，保证工程质量及工程顺利进行，依据中华人民共和国经济合同法有关内容，特签定以下条款，供双方共同执行。一、工程概况：1、工程名称：XXX 有限公司厂房钢结构屋面2、工程地点：蒲江成佳3、工程内容：工程为全包工程，乙负责钢梁、钢檩条，钢结构部分的制作、安装、防腐，屋面彩钢夹心板的安装。钢架梁采用 H 型钢，为 300150 型，檩条采用冷轧 C型钢 6 米开间用 C1005020，8

2、米开间用C1005020，屋面采用夹心彩钢板（厚度为 50mm） 。4、工程数量：建筑面积 4512 平方米5、开工日期、工期：合同生效后，由甲方确定开工日期，并出据开工通知单。工期为 30 天，乙方必须保证按期完成工程。二、工程价款、付款方式：1、工程价款：工程为全包工程，工程造价为：240 元/平方米，总计元。 （工程验收后以实际面积结算）2、付款方式：合同生效后，甲方即付给乙方工程总价的 30%即元（大写：叁拾贰万伍仟元）作为进场费及材料购置费，钢架大梁制作完毕，乙方材料进场开始吊装后，甲方再付给乙方工程总价的 30%即元（大写：叁拾贰万伍仟元）全部施工完成后，甲方再付给乙方 30%即元

3、（大写：叁拾贰万伍仟元） ，其余款项（10%） ，甲方在工程竣工 6 个月后一次付清。3、工程验收：施工完毕后，乙方通知甲方进行验收，甲方必须在接到乙方通知单十日内进行验收，并出据验收合格书。三、甲方的义务和责任：1、办理好各种施工手续，并在乙方进场前提供给乙方；2、施工过程中，协助乙方协调好各种关系；3、提供施工所需的水、电源。四、乙方的义务的责任：1、乙方须严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明，并按相应标准进行加工制作，如不相符，甲方有权提出整改或相应经济赔偿；2、在施工过程中，乙方应文明施工；3、乙方在施工中发生的一切事故，由乙方负全责。五、保修期：钢结构部分的保修期为十

4、年，在保修期内，乙方负责屋面和钢结构的质量（人为因素的不可抗拒因素造成的损坏除外） ；钢架表面防腐保质期为两年。六、违约责任：1、甲方须按合同规定的付款方式和付款期限支付工程款，如违约，乙方有权停工，停工期内，甲方须赔付误工损失；2、乙方保证按质按期完工，逾期则处违约罚金；3、施工过程中，如因甲方有关手续问题造成停工，双方协商。七、违约解决方式：经济仲裁委员会仲裁或人民法院裁决。八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，双方各执壹份。如有未尽事宜，双方另行协商补充协议。甲方（代表）： 乙方（代表）： 篇二：钢结构厂房施工合同四楼轻钢结构厂房施工合同发包方：江苏博腾新材料股份有限公司 承包方：江苏博

5、阳钢构按装部根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条 工程项目一、工程名称：博腾三楼车间顶层屋面搭建。二、工程地点：双丰路 3 号。三、工程内容：工程为全包工程：乙负责钢梁、柱子、檩条、下水等，钢结构部分的制作、安装、焊接、防腐和屋面彩钢的安装。（详见工程附件图） ；四；工程建筑面积 /每平米；总工程造价 元）第二条 施工准备和责任承包方：负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作； 组织施工管理人员和材料、施工机械进场；3，在施工过程中要服从甲方的管理，做到文明

6、施工；4，乙方须严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明，并按照相应标准进行加工制作，如不相符，甲方有权提出整改或相应经济赔偿。5，乙方在施工中的垃圾一律要清理到指定的地方，并施工验收前清理干净，否则不予验收。 6，乙方在施工中发生的一切事故，由乙方负全责。7，工人进入场地必须佩带上岗证，如没有佩带，发现一次罚款 200 元。第三条 工程期限一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为 天（日历天） ，自 月月二、开工前 2 天，承包方向发包方发出开工通知。三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：1按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能

7、清除，影响进场施工；2在施工中如因停电、停水小时以上或连续间歇性停水、停电天以上（每次连续小时以上） ，影响正常施工；3非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；4人力不可抗拒的因素而延误工期。第四条 工程质量一、本工程质量经双方研究要求达到：二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：1由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程：2隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章或签字后，方可进行下一道工序；3承包方应按

8、质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收；4承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施；第五条：保修期：钢结构部分的保修期为十年，在保修期内，承包方负责屋面和钢结构的质量，保修时间自通过竣工验收之日算起。钢架表面防腐保质期为两年。第六条：工程价款的支付与结算一、本合同签订后日内，发包方支付

9、不少于合同总价 16 备料款，计人民币 5 万元。二、工程全部结束后，经验收合格后半年内再付合同总价 , 计人民币万元。三、扣除合同总价的质保金，计人民币 万元四、剩余工程合同总价 29 ，计人民币 万元， 年底付清。第七条 施工与设计变更一、双方认可的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，承、发包双方均不得擅自修改。二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发

10、包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施。第八条 工程验收一、工程竣工验收合格后，发包方方可使用。二，按照合同要求验收，如有不合格处所产生的费用都由乙方自己承担即扣除总合同价的 3% 以上。三，在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。第九条 违约责任承包方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第八条关于建设工期拖后的规定偿付逾期罚款。第十条 纠纷解决办法任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第（ 1 ）项方式解决：一、向经济合同仲裁机关申请仲裁；

11、二、向人民法院起诉。第十一条 附 则一、本合同一式 2 份，甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经办银行，当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴（公）证的合同，送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴（公）证。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴（公）证的，自办毕鉴（公）证之日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。发包方（盖章）：_承包方（盖章）：_法定代表人（签章）：_ 法定代表人（签章）：_委托代理人（签章）：_委托代理人（签章）

12、：_年 月 日年月日篇三：钢结构厂房制作安装合同(最新)钢结构加工制作 制作安装合同书 XX 年 1 月 5 日 钢结构制作安装合同甲 方：XX 有限责任公司乙 方：XX 公司依据中华人民共和国合同法 、 建筑法 、 建设工程质量管理条例等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，订立本合同。第一条、工程概况1、工程名称：2、工程地点：第二条、分包内容乙方须依照甲方提供的设计图纸进行钢结构制作安装及屋面、墙面瓦板安装工作。上述工作范围包括：下料、制作、焊接、运输、油漆（所有钢结构表面，一底漆一面漆） 、吊装、安装、配合验收。制作、运输及安装的人工、辅料、机具均由乙方负责。第三条、合同价款及计量一、合同

13、价格1、 钢结构（含钢门架、吊车梁、檩条、系杆、隅撑、支撑、拉杆、地脚螺栓）制作安装：1850 元/吨（不含税） 。2、 屋面瓦安装： 20 元/m2（不含税）3、 墙面瓦安装： 10 元/m2（不含税）4、 屋面及墙面收边：10 元/m（不含税）二、计量1、钢结构按实际制作重量计算吨位；2、屋面瓦、墙瓦按实际安装面积计量；3、收边按实际安装米数计量；4、料损按所有钢结构重量的 3%计量；5、边角余料按钢材重量的 6%计量，不计费。三、其他1、本合同不包括检测费、消防工程费、建设工程管理费及报价清单以外的其它一切附加费，该部分费用由甲方支付。2、施工图承包范围以外的工程及设计变更增加或减少的工

14、程量和现场签证单，按以下原则和办法计价：（1） 、合同报价单中已有相同单价的，按该单价执行；（2） 、合同报价单中无相同单价的，按甲乙双方共同确认的追加价款执行。第四条、施工工期总工期为开工日期为预定截止工期日期 。第五条、付款方式1、甲方材料进入乙方制作现场后三日内，甲方支付乙方 元整） 。2、制作完工量达工程制作量总量的 50%时，甲方支付乙方制作费元， （大写： 贰拾万元整） 。3、拾万元整） 。4、余款在工程完工后七天内付清。逾期 1 天按未付款总额的%支付滞纳金。第五条、双方责任甲方责任1、依照本合同及时支付工程款和进行结算。2、协调本工程施工过程中与其他方面产生的情况。3、提供现场

15、临时用水、用电接入点，并免费为乙方提供现场施工所使用的水电。4、提供符合安全结构要求的图纸。5、对所提供的材料质量负责，并按照设计和规范要求提供产品合格证、材质证明书及检测报告，并承担相应费用，并做好自检工作。6、因场地、图纸等甲方的原因造成的停工、窝工、增加工作量，费用由甲方负责。乙方责任1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的辅助材、制作的结构质量负责，并做好自检工作。2、必须严格按甲方提供的图纸施工。因制作、安装等方面的原因造成的质量、安装事故，由乙方负责，返工费用自理。3、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例等规定，做到安全、文明施工，并对施工的可靠性、安全性负责。4

16、、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。5、工程竣工验收后，清理现场（包括生产，生活的材料和临时设施） 。三日内全部退出现场。6、乙方施工应采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方造成安全施工的责任和因此发生的费用由乙方承担。7、乙方施工人员的交通、食宿及安全由乙方自行负责。第六条、附则如因特殊情况需要延期完成工期，须提前通知甲方。如产生任何纠纷可协商，协商不成可向地方法院提起诉讼。本合同未尽事宜，双方协商并以书面形式签字，作为本合同的附本。本合同在双方签字后生效。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。甲方：XX 公司 乙方：XX 公司 年 月日 年 月日篇四：钢结构厂房施工合同书钢棚架施工合同书甲方：灌阳鸿达环保砖有限公司乙方：经甲、乙双方共同协商，甲方委托乙方承建甲方新厂房钢结构屋面。为维护双方权益，保证工程质量及工程顺利进行，依据中华人民共和国经济合同法有关内