钢梯施工合同

《钢梯施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢梯施工合同（38页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、钢梯施工合同钢梯施工合同篇一：钢梯工程施工合同钢梯工程施工合同建设单位：甲方 施工单位：乙方经甲、乙双方通过友好协商，在平等、自愿的基础上本着诚信、互利的原则签订如下协议：1、 工程施工地点：2、 施工承包方式与范围施工承包方式：包工、包料。范围：乙方负责钢梯所用原材料的采购、加工、制作、安装、油漆、检测、验收合格等。乙方在施工中应做好机械、设备的安全检测检修工作，并做好施工人员的安全防护工作。因乙方原因造成的人身伤害和财产损失均由乙方承担。3、 钢梯数量及价款一层商铺钢梯数量为 25 个，每个钢梯均含钢梯梯段栏杆和钢梯上洞口周边栏杆。每个钢梯 5100 元整，共计元整。屋面消防通道钢梯数量为

2、 6 个，每个钢梯均含钢梯梯段栏杆及单元间连通梯，每个 8000 元整，共计 48000 元整。屋顶电梯机房内防护栏杆和爬梯计每个共计4、施工工期施工工期为一个月，从 XX 年 7 月 30 号到 XX 年 8 月 30号完工 ，预期未完工，由乙方承担相应责任与后果。5、质量标准钢梯样式和节点要求参见 05YJ8 第 93、94 页，梯板踏步、转向平台和钢梯侧帮为 3 毫米厚压花钢板，局部方钢。栏杆为 2 毫米厚 22 方钢，扶手为 50 圆管 ， 详见附图钢板及型钢采用性能不低于 Q235A 钢材，焊条采用 E43型。构件制成后应该进行检查，表面应平整光滑，焊缝不应有断烧、裂纹、过烧现象，外

3、露处应磨平。安装后不应有歪斜、扭曲、变形等缺陷。并涂刷防锈漆一道，面漆两道。钢梯要保证有足够的强度和承载力，与墙体连接点坚固密实，支撑牢靠，如出现下垂、翘曲、晃动等不安全因素，乙方应无条件进行反工，一切损失由乙方承担。6、付款方式乙方制作、安装总工程量的 50%，不含油漆，甲方支付总价款的 40%，工程完工， 含油漆验收合格后七日内支付总价款的 55%，剩余 5%为质保金，质保期一年，质保期满后一月内付清。7、违约责任双方签订本协议后，因一方不履行合同内容而违约，应承担另一方直接和间接造成的损失，乙方在保修期内因施工原因而出现的开裂、下垂、歪斜、晃动等质量问题，应无条件及时进行免费维修。如维修

4、不及时或不维修，甲方有权请第三方进行维修，费用从乙方质保金中扣除，如因质量问题过大形成事故，造成人身伤害和财产损失，质保金不足以弥补，甲方有权对乙方进行索赔和追究法律责任。8、解决争议方法双方发生合同争议，应协商解决，协商不成，可向工程所在地法院诉讼解决。9、本协议一式两份，双方各持一份，签字盖章后生效。甲方： 乙方： 签字盖章： 签字盖章：XX 年月 日 XX 年月日 篇二：钢梯工程施工合同钢梯工程施工合同 建设单位：（甲方） 施工单位：（乙方）经甲、乙双方通过友好协商，在平等、自愿的基础上本着诚信、互利的原则签订如下协议：1、 工程施工地点：2、 施工承包方式与范围：施工承包方式：包工、包

5、料。施工承包范围：乙方负责钢梯所用原材料的采购、加工 、制作、安装、油漆、验收合格等。乙方在施工中应做好机械、设备的安全检测检修工作，并做好施工人员的安全教育和安全防护工作。因甲方造成的人身伤害和财产损失由甲方承担。有乙方质量问题造成的人身伤害和财产损失由乙方承担。3、 钢梯数量及价款：钢梯数量以实地实际安装数量为准二层楼算一个，每个钢梯均含钢梯梯段栏杆,每个钢梯 元（人民币） ，共计 元（人民币） 。4、 施工工期：施工工期为 月，从 XX 年 6 月 15 日到 XX 年 7 月 15 日完工，预期未完工，由乙方承担相应的责任、负担相应的后果，并给于甲方总工程款 30%的经济赔偿。由于甲方

6、原因导致乙方不能正常施工的，由甲方主动给于乙方延长相应施工工期。5,、 付款方式：材料进场甲方预付乙方工程款按实际进场个数的 30% ，做完钢梯钢架 15 个，再支付总工程款的 50%，钢铁钢架主体完工后支付总工程款的 75%，扶手和面漆做好，经相关方验收合格后甲方付乙方全部工程款的 95%。 （剩余款项 1年后付清） 。6、乙方提供材料样品，交由甲方封样，甲方认可情况下，乙方不再负责因材料引起的纠纷。7、 解决争议方法：如果双方发生合同争议，首先进行协商解决，协商不成，可向工程所在地法院诉讼解决。8、 与业主方和监理方关系协调，由甲方负责，乙方不承担任何费用，甲方人为原因造成钢梯损坏，乙方不

7、承担维修费用。由乙方材料质量问题造成钢梯损坏，由乙方全全负责，甲方不承担任何责任。9、 未尽事宜，按照中华人民共和国相关法律法规执行。 10、 本合同一式两份，双方各持一份，自签字盖章之日起生效。甲方签字： 甲方盖章： 乙方签字： 乙方盖章：XX 年 月 日 篇三：钢梯合同钢梯及平台栏杆分包协议甲方： 李志全乙方： 郭建中为了明确甲乙双方在合同中的权力、义务、经济利益和责任，甲乙双方在本着平等互利、诚实信用的原则，协商一致，达成合同条款如下：一、工程名称：。二、工程地点：河北固安。三、承包方式：劳务分包（含挖土方） 。四、承包工程的内容及范围：机械挖土方、人工清槽、打钎拍底、一次结构、二次结构

8、、屋面找平层、回填土、承包范围内脚手架搭拆及甲方同林城景园小区三期后续项目部签定的施工协议内容。五、工期开工日期：XX 年 3 月 5 日完工日期：XX 年 6 月 15 日六、质量标准：达到业主、总包方、监理、甲方要求。七、安全文明施工目标：达到文明工地要求。八、承包单价：依据图纸面积，每平米包干单价总价250 元，承包单价中包括以下内容及费用：1、承包单价中包括机械挖土费用，劳务费，机械、机具 、工具费，辅料、低值易耗材料费，劳动保护用品用具费；2、乙方管理费、利润、税金 ，各项保险费用；3、安全文明施工及安全防护费用，办公费用、施工放线费用；4、床铺、炊具、用具生活燃料、生活用品费用；5

9、、施工过程中所发生的其他费用及劳务合同中规定的所有费用。九、结算办法：1、办理结算：业主、设计、监理、总包方、甲方五方验收合格并达到协议约定质量标准后才准予办理；2、结算办法：依据施工图纸面积乘以承包单价；工程洽商增减费用，须经林城景园小区三期后续项目部（总包方）和甲方确认后，方可增减；发生承包范围以外用工，须经林城景园小区三期后续项目部（总包方）和甲方确认，技工 120 元/天，壮工 90 元/天；3、质量保证金：扣结算总价 5%作为质量保证金，一年后无质量问题付清；4、乙方在工程竣工验收后，10 天内将所承包工程结算上报甲方，甲方审核后负责上报林城景园小区三期后续项目部(总包方)。为了保护

10、双方的利益，甲乙双方在同林城景园小区三期后续项目部（总包方）结算时，应保持一致，乙方需及时提供结算有关资料和证据并派专人负责结算工作。十、劳务费的支付：1、 乙方劳务人员进场 5 日内，上报劳务人员花名册，身份证复印件及与工人签订的劳动合同；2、 甲方根据林城景园小区三期后续项目部（总包方）拨款情况支付劳务费；3、 乙方须按月做工资表上报甲方，经甲方核实确认后，甲方直接发放工资到工人手中，劳务费余额发放到乙方承包人手中。十一、甲乙双方的工作1、 甲方的工作（1） 、甲方（2） 、负责对乙方承建工程的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导；（3） 、负责审查乙方编制的详细施工作业计划。2

11、、乙方的工作（1） 、;（3） 、保证工程不进行转包；（4） 、服从甲方、业主、总包方及监理单位的指令；（5） 、执行甲方、总包方各部门制定的各项管理规定；（6） 、必须保证按合同工期完工；（7） 、乙方现场施工人员必须遵守现场有关质量、安全、文明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫的各项规章制度，设置专职的生产负责人、工长、技术员、质量检查员、安全员，负责质量、安全。进场人员必须持证上岗，无证人员甲方不予认可；（8） 、参加施工的人员需登记造册，交甲方备案，特殊工种需持证上岗，由于乙方原因造成的罚款及其后果均由乙方承担；（9） 、保证按甲方、总包方的月工程计划进度、质量、安全文明施工的要求完成；

12、（10） 、自备符合安全要求的劳动保护及防护用品和用具，费用自负；（11） 、每月 25 日前提供满足甲方要求的当月形象进度报表；（12） 、乙方代表及施工管理人员必须按要求及时参加召开的周、月度、生产例会等。十二、工期延误1、 本工程工期不予调整，不可抗拒自然灾害及除现场条件以外业主原因影响，可顺延工期，但必须由业主、总包方、甲方签证；2、 乙方未在双方约定日期前完成全部承包内容，罚款由乙方负责。十三、工程质量1、 工程质量验收依据：工程所涉及的现行、有效的国家、地方、行业的规程、规范、标准、法规、图集；2、 乙方应严格按照技术、质量部门对施工质量方面的各项要求进行施工，接受设计、业主、总包

13、方、监理、甲方的监督和检查，并为现场检查提供必要的条件。对于各方提出的质量整改通知，乙方应在指定的期限内按要求整改完毕，如乙方在规定的期限内拒不整改或整改达不到质量要求，甲方有权给予乙方 500XX 元的罚款；3、 乙方承诺，工程质量确保达到业主、甲方、总包方要求的质量标准，未达到质量标准造成的罚款由乙方承担。现场质量罚款如乙方拒不接受或拒不交纳，甲方有权直接从此承包价款中扣除。十四、乙方人员1、 乙方必须是成建制的施工队伍，组织机构健全，乙方人员进场前须进行安全入场教育方可进场；2、 乙方指派的常任管理人员负责技术、生产、质量安全、文明工地、消防保卫、后勤卫生和乙方工人管理工作，指派的管理人

14、员必须是精通技术，善于管理的人员，否则甲方有权建议更换；3、 乙方施工人员不许酗酒、聚众赌博、不许打架、不许集众闹事，更不许打群架，发生一次罚款XX 元，经济费用及其后果乙方自负。情节严重触犯法律，甲方将移交司法机关。十五、文明施工1、 文明施工目标：必须达到安全文明工地要求；2、 乙方严格按照关于文明施工的各项要求和各项规章、制度施工；3、 因乙方原因未达到安全、文明施工标准，罚款由乙方承担。十六、安全1、 乙方必须认真遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规，严格按照安全施工管理部门对于安全施工方面的各种制度、要求进行施工，并接受上级部门的安全检查。严禁违章指挥及违章作业，对业主、总包方、监

15、理、甲方所发出的安全整改通知，乙方应该在指定的期限内立即派人整改完毕；如甲方发现乙方在接到整改通知后在限定的时间内仍未整改或整改不符合要求，甲方有权给予乙方 500XX 的罚款；2、 乙方负责现场的安全防护工作，必须设一名专职安全员；3、乙方投入到本工程中的全部机械设备、机具、及各类生产工具、劳动保护用品必须经检验合格，并符合国家、有关规定和安全使用标准；4、乙方人员发生一切安全事故，完全由乙方承担经济及刑事责任，并独自承担事故处理的结果。除赔偿甲方的损失外并进行罚款，甲方不承担任何责任。十七、其他1、 因乙方施工力量或队伍素质或管理素质差，给工程进度或质量带来一定问题。乙方在规定的一定时间内

16、又无有效的改善措施，因此影响质量、工期而造成的经济损失在结算时扣除；由于乙方原因造成合同无法履行，责任及后果均由乙方承担；2、 甲方对乙方所下罚单无需由乙方确认，如有不同意见可书面阐述理由，提交甲方商议，自罚单所下之日起 3 日后自行生效，甲方可直接从乙方结算款中扣除；3、 乙方应自费就该工程办理自带机械设备保险、工伤保险、人身意外保险等保险；4、 本协议自签字之日起生效，甲乙双方在结清工程尾款后，本协议即宣告终止；5、 本协议一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。甲方签字： 乙方签字： 签订日期： XX 年 3 月 1 日 篇四：钢梯工程施工合同钢梯工程施工合同签约地点：苏州合同编号：发包人： 承包人： 经甲、乙双方通过友好协商，在平等、自愿的基础上本着诚信、互利的原则签订如下协议： 1、 工程施工地点：2、 施工承包；施工承包方式：包工、包料、包验收；3、 工程范围：承包人负责钢梯所用原材料的采购、加工、制作、安装、油漆、刷防火涂料、检测、验收合格等。承包人在施工中应做好机械、设备的安全检测检修工作，并做好施工人员的安全防护工作