设计合同属于哪类合同

《设计合同属于哪类合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《设计合同属于哪类合同（44页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、设计合同属于哪类合同设计合同属于哪类合同篇一：xx 设计合同华能（ ）MW 风电项目 风电场工程设计合同合同编号： 发包方： 承包方：签订日期：XX 年 月签订地点：目 录合同协议书 第一部分 合同条款1、词语定义2、合同文件组成及解释顺序3、词语文字和适用法律4、标准及规范5、合同使用的语言6、工作范围及其内容7、设计质量要求8、设计工期9、合同价款的确定10、设计人员11、发包方责任12、设计方责任13、设计文件的审查和确认14、勘察设计文件的支付15、设计变更16、现场服务要求17、分包与转包18、保密19、不可抗力20、合同的变更和解除21、违约责任22、索赔23、合同争议的解决24、

2、合同生效及其他25、补充条款第二部分 工程设计合同附件附件 1、廉洁从业协议书附件 2、工程服务、质量保证合同附件 3、安全合同书附件 4、维护工人合法权益合同附件 5、银行履约保函样本附件 6、工程量清单合同协议书发包方（全称）： （以下简称为“甲方”或“发包方”） 承包方（全称）： （以下简称为“乙方”或“承包方” ）依照中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、 工程概况工程名称：华能风电项目。工程地点： 。工程内容: 华能 风电项目场内工程设计 。 资金来源：自筹。二、

3、合同价款本合同为固定单价合同，合同单价详见工程设计价格详单。合同总价金额为人民币： 大写 元。 （小写：） 。三、 工程设计款支付(1) 预付款：承包方收到发包方的正式书面委托后 10天内，发包方向承包方支付委托部分设计费的 20%作为预付款；(2) 承包方向发包方提交初步设计文件并通过审查及设备（工程）招标文件后 15 天内，发包方向承包方支付委托部分设计费的 30%；(3) 承包方向发包方提交全部施工图设计文件（蓝图）并通过图纸审查、经发包人确认后，发包方向承包方支付委托部分设计费的 30%；(4) 投产发电，全部竣工资料交付后一个月内，发包方向承包方支付设计费的 20%；四、 组成合同的

4、文件1. 组成本合同的文件包括：2. 合同协议书3. 中标通知书4. 投标书及其附件5. 本合同条款6. 标准、规范及有关技术文件7. 图纸8. 工程量清单9. 工程报价单或预算书10. 合同附件11. 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。五、本协议书中有关词语含义本合同 合同条款中定义相同。六、承包方向发包方承诺按合同约定进行设计、中间交付施工图、竣工图并在设计期内承担工程设计变更及现场责任。七、合同生效和解除发包方和承包方的法定代表人或其委托代理人在合同书上签名并盖单位公章后生效；在合同项下的所有条款履行完结后自动解除。八、双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调

5、解解决，协商调解不成的，提交 xxxxx 仲裁委员会仲裁。九、其它本合同正本一式贰份，双方各壹份，副本陆份，发包方肆份，承包方贰份，具有同等法律效力。篇二：设计合同GF-XX-0210 建设工程设计合同(一) （工程设计合同） 工 程 名 称： 陇县新集川镇供水工程工 程 地 点：陇县新集川镇新集川村合 同 编 号： XX （由设计人填写）设计证书等级： 水利行业/丙级 发包人： 陇县新集川镇人民政府 设计人： 陕西秦渭勘察设计咨询有限公司 签 订 日 期： 二一六年八月中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人: 陇县新集川镇人民政府设计人: 陕西秦渭勘察设计咨询有限公司发包方委托设计

6、人承担 陇县新集川镇供水工程 设计,经双方协商一致,签订本合同。第一条 本合同依据下列文件签订 中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法、 建设工程勘察设计市场管理规定 。国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。建设工程批准文件。第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件。第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件。第五条 本合同设计收费为￥： 元人民币。设计费支付进度详见下表。说明：1、本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的 30%，计万元作为定金及启动资金（合同结算时，定金抵作设计费） 。2、设计方提

7、交规划文本后三天内，发包人支付设计费总额的 40%，计万元；之后，发包人应按设计方所完成的规划工作量比例，分期分批向设计方支付总设计费的 30%，计 万元，设计成果完成后，委托方结清设计费，不留尾款。第六条 双方责任发包人责任发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，设计人按本合同第四条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限 15 天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。发包人变更委托设计项目、规模、

8、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同） 、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间

9、，且交付文件的时间顺延。发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30 天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及变通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。承

10、担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。设计人责任 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件 (出现、 、 、规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。设计人采用的主要技术标准是： (1) 地下水质量标准 （GB/T14848） ； (2) 生活饮用水卫生标准(GB5749-XX)；篇三：建筑工程设计合同如何确定管辖权建筑工程设计合同如何确定管辖权一、基本案情 XX 年原告 L 市某建筑设计院（以下称“设计院” ）与 L市下属某县的一家单位（以下称“某单位”

11、）就其单位办公楼工程签订了一份建设工程设计合同，某单位委托设计院对其单位办公楼工程进行设计。后因某单位拖欠设计费，设计院多次催讨无果，XX 年便以其经营地 L 市某区为合同履行地向 L 市某区人民法院（以下称“区法院” ）提起诉讼。被告某单位在答辩期内提出管辖异议，认为合同履行地和被告住所地均在 L 市某县，案件应由被告住所地某县法院管辖。二、法律分析民事诉讼法第二十四条规定“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖” 。 一般来说，在建筑工程设计合同纠纷中，原被告双方对被告住所地问题都不会有争议，争议的焦点通常在于合同没有明确约定情况下如何确定合同履行地，所以如何确定建筑

12、工程设计合同管辖权实质上是一个如何确定建筑工程设计合同履行地的问题。尽管从法律到司法解释，已经就“合同履行地”有一些较为明确的规定，但关于如何确定建设工程设计合同履行地的问题至今尚无针对性的明文规定。在司法实践中通常有这样两种观点，第一种观点：在合同履行地没有有明确的约定情形下，以设计项目的建设地点为合同履行地。第二种观点，按照特征履行地的规则来确定合同履行地，以设计单位所在地为合同履行地。持第一种观点的人依据是最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释第 24 条规定的“建设工程施工合同纠纷案件以施工行为地为合同履行地” 。这实际上是将建设工程设计合同等同于建设工程施工合同来

13、处理。笔者持第二种观点。根据合同法第 269 条规定：“建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。 ” 合同法第 287 条规定：“法律对建设工程合同没有特别规定的，适用法律对承揽合同的有关规定。 ”可见，建设工程设计合同和建设工程施工合同同属建设工程合同，均是承揽合同的一种特殊类型。但是二者又有所不同，施工合同的承揽作业地是工地，但设计工作大多数是在设计单位内完成，设计合同的加工承揽地应当为设计单位所在地。根据特征履行地的规则并不难判断建设工程设计合同的履行地。首先，根据最高人民法院 1989 年 8 月 8 日关于如何确定加工承揽合同

14、履行地问题的函 （1989法经函字第22 号） 、1989 年 11 月 23 日最高人民法院经济审判庭关于如何确定加工承揽合同履行地问题的电话答复的规定，加工承揽合同以加工承揽人所在地为合同履行地，因此，建设工程设计合同应当以承揽人（即设计单位）所在地为合同履行地。其次，根据最高人民法院关于适用 第三， 合同法第六十二条第（三）项明确规定：“履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。 ”建设工程设计合同纠纷，义务人交付的既不是货币，也不是不动产，而是建设工程设计图纸，属于合同法第六十二条第（三）项规定的“其他标

15、的” 。因此，建设工程设计合同的履行地是负有交付建设工程设计图纸义务的一方所在地，即设计单位所在地。综上所述，建设工程设计合同，应当以设计单位所在地为合同履行地，但合同中对履行地另有约定的除外。可见，本案中，应当以设计院所在地为合同履行地确定管辖法院。三、法院审理结果经审理，法院依法作出裁定书，认为：原告设计院与被告某单位未明确约定设计合同的履行地，对管辖亦未进行书面约定；虽然设计项目的建设地点在被告辖区，但因建筑工程设计合同在原告经营地履行，原告经营地位于区法院辖区。根据有关法律规定，属于区法院受理案件的范围，因此裁定：驳回被告某单位提出的管辖异议。篇四：方案设计合同建设工程设计合同 工程名

16、称：工程地点: 合同编号：设计等级：发 包 人：设 计 人：签订日期：签订地点： 发包人： 设计人：发包人委托设计人承担 项目工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条 本合同依据下列文件签订：中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法建设工程勘察设计管理条例 。 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 建设工程批准文件。 发包人的设计任务书。第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表： 工程名称： 福建海峡国际商贸城住宅项目 工程地点： 福建省莆田市工程规模： 类住宅（C、D 地块）：地上面积约 13 万平方米，地下面积约 4 万平方米； 工程设计阶段及内容：工程设计阶段：类住宅部分：方案深化设计，初步设计（仅为建筑专业） （以上应配合修规设计，同步进行方案比选和调整。） 工程设计后期服务阶段:类住宅部分：扩初效果把控及技术支持、施工图设计阶段的效果把控和技术支持。 方案设计阶段： 1）设计说明设计依据和设计要