监狱加工承揽合同

《监狱加工承揽合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监狱加工承揽合同（45页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、监狱加工承揽合同监狱加工承揽合同篇一：新疆监狱项目-劳务合同非卖品 建设工程施工劳务分包合同 工程名称 : 新疆生产建设兵团监狱信息化一期工程三标段（兵团监狱安防系统）第二包（第二师监狱） 甲方： 高鸿鼎欣（北京）科技有限公司 乙方：新市区喀什西路西谷数字电子产品经销部北京市建设工程招标投标管理办公室 制北京市建设工程发包承包交易中心XX 年 12 月 31 日 劳务作业甲方： 高鸿鼎欣（北京）科技有限公司(以下简称甲方）（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。第一部分

2、1、劳务分包工程基本情况工程名称：新疆生产建设兵团监狱信息化一期工程三标段（兵团监狱安防系统）第二包（第二师监狱）工程地点：新疆兵团第二师监狱管理局、库尔勒监狱、乌鲁克监狱、米兰监狱、且末监狱。分包范围：综合布线、设备安装、挖沟、穿线、架线等在本工程施工范围内的，包含但不仅限于以上。2、合同价款本工程施工劳务合同总价款：人民币大写贰拾叁万叁仟贰佰元整，小写人民币：元整。本合同劳务费包含内容为：（1）工人工资；（2）劳保统筹费用；（3）劳动保护费用；（4）管理费用；（5）各项保险费用；（6）临设费用；（7）文明施工及环保费用（8）施工设备及施工工具等租赁费（9）利润（10）税金（11）质保；等乙

3、方委派的合同价款收取负责人为李基蕾 ， 身份证号码： 职务：经理 ，联系电话： 189-9790-8291 传真： 0991- ，家庭住址：乌鲁木齐市长沙路金色港湾小区 1 号楼 1 单元。3、分包工作期限开工日期：XX 年 12 月 30 日竣工日期：XX 年 2 月 15 日施工进度：严格按照合同要求进行施工作业（甲方原因除外）4、质量标准工程质量：按国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准 ，本工程必须达到质量评定 合格 等级。5、项目经理委托权限：负责工程项目现场实施管理、进度管理及上报项目现场工程量 。委托权限：负责工程项目现场实施管理、进度管理、合同签订 。6

4、、材料、设备机具、构配件供应乙方在本合同工程施工过程中所需施工设备、施工工具及辅材辅料由乙方自行解决，包括：但不仅限于施工过程中所需要的所有安全用品，搭建现场施工临时围挡所需的材料等。乙方按施工进度向甲方领用材料设备并与甲方共同清点，乙方自材料设备领用到完成相应施工作业由乙方对产品负责。因乙方原因发生丢失、损坏，由乙方负责赔偿。乙方完成其材料设备施工作业并由甲方进行设备点验。点验合格后，则相关设备的保管义务转由甲方承担。本条款所指点验，为甲方对已完成安装设备材料的数量、规格型号等进行确认，非施工工艺的验收确认。7、合同价款的支付采用施工总价款方式计算合同价款，乙方与甲方约定按下列方法支付：另甲

5、乙双方约定合同签订及预付款支付前乙方按甲方要求先进场施工。 乙方按要求完成总工程量施工，并向甲方现场项目经理提交验收申请；甲方项目经理在收到乙个工作日，且乙方应开具等额的劳务发票给甲方，作为支付合同款项的凭证，甲方收到乙方发票 7 个工作在乙方完成合同规定的所有内容，并通过甲方、监理和业主的验收且签发竣工验收证书后12乙方和甲方对合同结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。甲方必须将合同价款支付给乙方指定的合同价款收取负责人，并索要收款证明（发票） 。乙方合同价款收取负责人收到合同价款后产生的分配问题由乙方自行负责。8、双方责任甲方责任：甲方提供本工程施工需要的所有主要材料、设备（除施

6、工设备及低值易耗品外的主材料） ；由于甲方未能按时提供施工所需的材料、设备所造成的工期延误由甲方负责，工期顺延并承担乙方在误工期间的人员工资费用甲方负责办理施工过程中所需要的一切手续；由于甲方原因造成乙方无法正常施工而使工期延误由甲方负责，工期顺延并承担乙方在误工期间的人员工资费用按照本合同约定按时支付乙方施工费用；在乙方按本合同规定完成施工内容后，按照本项目招标文件的规定，没有规定的按照双方约定，对乙方完成的安装工程进行验收；乙方责任：乙方与本合同项目业主所签订的工程承包合同是本合同重要组成部分,与本合同施工内容有关的乙方相关责任和义务由本合同乙方承担，包括但不限于以下：现场工程师：作为与甲

7、方技术交底唯一接口，负责与甲方现场所有技术问题、图纸的交流、沟通。 安全员：负责乙方施工范围内的所有安全问题，并提供特殊施工（例如高空作业等）安全施工方案，专业电工：负责乙方施工范围内的所有与电有关的工作，该工种必须有国家认可的证件。现场施工总管：负责乙方施工范围内所有现场问题。乙方应指派合格的现场安装管理人员，并对所有由乙方招募的施工人员进行有效的管理；在本合同签订后三日内，乙方应提交甲方项目经理完整的可以保证本合同内容按时完成的施工计划，一旦得到甲方项目经理批准，则应严格按照计划实施，除非遇到非乙方因素造成工期延误外不得延误工期；乙方负责实施本合同规定的所有内容；如果在本项目实施过程中，由

8、于业主的原因造成施工内容变更，则乙方按照变更后的内容进行相应的施工；乙方负责在本合同规定的工期内完成所有本合同规定的安装内容；除由于业主原因在本项目实施过程中，安装工程量增加或者其他非乙方原因造成工期延误外，乙方必须在本合同规定的工期内完成合同规定的安装内容；乙方负责自己准备在实施本合同所规定的任务中需要的所有工具及这些工具所需要的消耗品；乙方应对实施本合同内容需要的所有施工工人及现场施工管理者提供劳动保险及满足当地劳动保障部门提出的针对劳动人员权利义务的强制性条款，并就上述人员的安全承担全部责任。无论何种原因，造成上述人员发生安全事故，甲方均不承担任何责任，不论是直接的还是间接的；乙方在实施

9、本合同内容时，如果与相关人员（包括但不限于业主、监理、各分包等）发生冲突，则承担所有一切相关责任；乙方在实施本合同内容时，如果对原有建筑造成破坏，乙方负责免费进行相应的修复并达到使业主满意的程度，并就因此造成的损失负全部责任。乙方对材料及设备的安装质量按国家现行规范及行业要求，以及甲方和业主的要求进行，如果由于乙方的原因造成材料或者设备安装质量不合格，则乙方需要免费改正直至满足上述要求，并不得因此造成工期延误；乙方负责工人的意外伤害保险费用以及其他的相关规定的费用；施工过程中所需要的所有安全用品等；提供国家正规发票，公司支付劳务费用为支票；由于本工程工期十分紧张，所以要求施工高峰期间（线缆敷设

10、以及各种基础等设备安装、测试等）要保证工人的数量满足现场工期要求，如因施工人数安排不足造成的损失由乙方承担。施工按照国家施工规范进行，所有因为施工质量不合格造成的拆改费用一律由乙方承担，按甲方要求施工造成并经甲方现场及电话确认的除外（确认包括书面及口头确认）有丰富的施工经验，必须保证有施工负责人在现场统一指挥以及工作安排；现场的材料设备搬运以及相应材料施工作业中的保管；辅助材料的供应（根据双方约定） ；施工所有需要的工具以及工具耗材供应；施工过程中的所有临时设施费用，及所有安全用品等均由乙方负责。乙方负责本合同项目现场施工人员的安全，所有施工作业均应严格按照国家有关施工作业安全规程操作，乙方所

11、属人员在现场施工时发生任何安全事故均由乙方自行承担。乙方负责协助甲方做好工程质量的后期维保，期限为12 个月，因施工材料（包含但不限于线缆，设备）本身质量及其他与乙方施工质量无关所产生的维护及质保，费用由甲方承担并按日结算乙方人员的工资9、违约责任甲方责任：如果甲方无正当理由中途终止合同，甲方应向乙方支付所有乙方已完成工程量的款项，并再支付乙方已完成工程量款项的违约金；甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付已完成工程量款项的 1的违约金，但违约金总额不超过已完成工程量款项的 10%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，乙方的经济损失由甲方承担；对以下原因造

12、成的竣工日期延误，经甲乙双方书面确认,工期相应顺延：（1） 甲方原因工程发生变化的；（2） 不可抗力；（3） 甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工；（4） 甲方同意工期顺延的其他情况；乙方责任：乙方与本合同项目业主所签订的工程承包合同是本合同重要组成部分,与本合同施工内容有关的乙方相关责任和义务由本合同乙方承担，由此引起的违约责任由本合同乙方承担。若因乙方自身原因延误工期、施工质量不合格或不文明施工等行为发生，导致乙方接受甲方所承揽的本项目业主等相关方的处罚或违约金，该损失由乙方全面承担。如果乙方中途终止合同，甲方将扣除乙方已完成工程没有支付的工程款，乙方并再支付甲方已完成工程量

13、款项 10% 的违约金；除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付已完成工程量款项 1的违约金，但违约金总额不得超过已完成工程量款项的如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。乙方在本合同工程施工过程中应保证施工人员至少10 人以上。若在不影响项目施工进度情况下，乙方借调人员均需经过甲方项目经理同意，否则产生一切后果均由乙方承担。春节假期间需休假的，必须提出书面申请，经过甲方项目经理同意方可，乙方需要按项目经理要篇二：民事诉讼法第 3 章习题1、某省电视剧制作中心摄制的作品星空正式播出前，邻省的某音像公

14、司制作了盗版光盘。制作中心发现后即向音像公司所在地的某区法院起诉，并在法院立案 后，请求法院裁定音像公司停止生产光盘。音像公司在接到应诉通知书及停止生产光盘的裁定后，认为自己根本不是盗版，故继续生产光盘。法院裁定音像公司停止 生产光盘是什么措施A.诉前财产保全B.诉讼财产保全C.证据保全D.先予执行正确答案：D2、根据民事诉讼法规定，下列哪一案件法院不应当受理年 3 月张洋诉至法院要求解除与妻子林秀虹的婚姻关系，法院审理后判决不准离婚。同年 6 月林秀虹向法院起诉离婚B.王昆与邓洁因合同履行发生纠纷，王昆要求法院确认合同中的仲裁条款无效C.邹某 12 岁时与邻居陆某当时 13 岁 玩耍，被陆某

15、不慎刺伤左眼，导致失明。当时由于两家关系甚好，邹家未提出赔偿要求。15 年后，陆某成了远近闻名的企业家，邹却因身有残疾生活窘迫，邹某以陆某伤害了其眼睛为由起诉至法院要求陆某赔偿其经济损失D.赵永顺以其养子不尽赡养义务为由向法院起诉要求解除收养关系，法院判决维持了收养关系，3 个月后赵永顺又以相同的理由向法院起诉正确答案：D3、根据我国民事诉讼法的规定，下列哪一法院对因共同海损而提起的诉讼无管辖权A.船舶最先到达地的人民法院B.被告所在地的人民法院C.共同海损理算地的人民法院D.航程终止地人民法院正确答案：B4、居住在美国的商人史密斯与我国某市齿轮厂签订了一份中外合资经营企业合同、后双方因合同履

16、行发生争议。经协商，双方约定到日本国某县法院进行诉讼。依我国民事诉讼法的有关规定，该诉讼应当由谁管辖A.美国商人史密斯居住地所在州的法院管辖B.中国法院管辖C.日本国某县法院管辖D.国际法院管辖正确答案：B5、李平(女)与王坚(男)二人于 1993 年在 A 市甲区某街道办事处登记结婚，婚后二人一直居住在 B 市乙区。1997 年李平与王坚在 C 市从事假烟生产被 公安机关查获，C 市丙区人民法院于同年 12 月以生产假冒产品罪判处李平与王坚有期徒刑 5 年。判决生效后李平与王坚被关押在位于 C 市丁区的监狱。XX 年 5 月，李平拟向法院起诉离婚、请问下列哪个法院对本案有管辖权市甲区法院市乙区法院市丙区法院市丁区法院正确答案：D6、张某和薛某均为甲市人，双方在乙市登记结婚，后薛某在丙市被判处有期徒刑三年，薛某服刑一年后张某将户口迁至丁市，又过一年，欲起诉与尚在服刑的薛某离婚，对此案哪一个法院有管辖权A.甲市B.乙市C.丙市D.丁市正确答案：D7、铁路、公路、水上运输和联合运输中发生的诉讼，由负责查处该项纠纷的管理机构所在地人民