施工委托书

《施工委托书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工委托书（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、施工委托书施工委托书篇一：施工委托书工程施工委托涵因西港路道路改扩建，涉及部分围墙、大门占道路红线，需要按规划位置退红线迁改。新建道路与原有出入口道路高差较大，不能满足规范要求，对车辆进出通行造成影响。进出口道路及加气站路面及设施需顺接改造处理。经过建设单位、气站公司、设计单位、监理单位对现场进行实地勘察，做出改革方案，由设计单位根据方案出具设计图纸，由施工单位施工。 我单位以大局出发，支持道路建设，同意将以上设施进行拆除改造，并委托道路施工单位中太建设集团有限公司，对我公司及加气站大门、围墙、出入口道路进行拆除并恢复，费用由建设单位支付。委托单位盖章： 接受委托单位盖章： XX 年 7 月

2、05 日 XX 年 7 月 05 日 篇二：工程施工委托书工程施工委托书发包方（甲方）：中国移动通信集团安徽有限公司阜阳分公司 承包方（乙方）：安徽电信工程有限责任公司 我公司对阜阳慧景苑小区管道工程，现已完工，现将慧景苑小区管道工程量委托给贵公司，工程慨况如下：1.2.3. 铺设梅花管塑料管道（1*1）米，铺设硅管塑料管道（1*1）公里，铺设硅管塑料管道（2*1）米，砖砌手孔（SK1）18 个，安全生产费元。4. 工程价款（人民币）：中国移动通信集团安徽有限公司 篇三：工程施工委托书安全设施、基建工程施工委托书委托单位（甲方） 法定代表人：联系电话：甲方采矿许可证号码：受委托单位（乙方）法定

3、代表人： 联系电话乙方营业执照发证机关：乙方安全生产许可证号码：甲方将 的安全设施、基建工程委托给乙方，乙方应当按照甲方的设计进行施工委托内容：1、竖井：单价米/元，断面为 按设计断面施工，掘进量为 米；2、中段运输平巷：单价米/元，断面为掘进量为 米；工程时间：XX 年 9 月日XX 年 6 月日。3、采切巷道：单价米/元，断面为掘进量为 米；4、天井：单价米/元，断面为掘进量为 米；工程时间：XX 年 9 月日XX 年 6 月日。一、双方责任和义务：1、甲方负责工程的设计、检查、验收；根据工程进度按月拨付费用；工程结束后，经过验收合格，将工程余款一次性拨付给乙方。2、乙方负责施工人员的安全

4、教育、保险、劳动保护、人员工资、及施工中的一切安全设施和措施费用；3、乙方负责施工过程中除了工程款以外的一切费用和经济损失。二、如有违约可以终止合同，或经过法律解决。三、其他事项：1、本委托书自签订起生效，如有变更必须经双方共同协商修改。2、本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。3、如有与国家政策相违，按国家政策执行。甲方（公章） 甲方代表： 乙方（公章） 乙方代表： XX 年 月 日 篇四：工程施工委托书工程施工委托协议 甲方：（委托方）：乙方：（受托方）：自愿将工程施工任务委托给 （以下简称乙方） ，由乙方进行配电工程的施工工作。乙方应严格按照设计方案和国家有关施工标准进行施工，未按设计方案

5、进行施工，由甲方或供电部门提出整改意见的，乙方应立即按设计方案进行整改，直至合格。本委托书一式两份，双方各执一份。自签订之日起生效，工程完毕后，该委托书自行终止。未尽事宜，双方协商解决。甲方（签章）： 乙方（签章）：日期： 日期： 篇五：工程施工委托书工 程 施 工 委 托 书发包方（甲方）：承包方（乙方）： 梁文君（注：个人承包） 按照中华人民共和国经济合同法和安防工程承包合同条例的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 概括：兹云南省怒江自制州兰坪县，黄登水电站，扩建云南省第十四局厂房 宿舍 消防控制室，供第十四局职工工作之用。 工程名称：扩建第十四局厂房工程 工程地点：云南省怒江自

6、制州兰坪县，黄登水电站 承包范围：扩建云南省第十四局职工厂房 承包方式：有建设全过程承包 工期：本工程自 XX 年 5 月 1 日开工，于 XX年 11 月 15 日竣工。 合同总价款（人民币大写）： 柒拾叁万元人民币整 第 2 条、甲方工作开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明一份，并向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物、协调好工程现场出现的影响施工进度的事项、清除工程现场的不安全因素、办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿

7、地等不受损坏，并承担相应费用。 如需要拆改原有建筑环境或设备管线，负责到有关部门办理相应手续。 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。第 3 条、乙方工作参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划。 指派梁文君 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。严格执行施工规范、安全操作规程、消防安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或甲方要求进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不

8、受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆、改原建筑物结构及各种设备管线。 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 第 4 条、关于工期的约定甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、甲方不能及时配合及不可抗力因素影响，导致停工 8 小时以上（一周内累计计算） ，工期相应顺延。

9、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。 第 5 条、关于工程价款及结算的约定 双方商定本合同价款采用第种： 甲 （甲）固定价格。 （乙）固定价格加 包干风险系数计算。包干风险包括内容。 （丙）可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。本合同生效后，甲方分次

10、，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。 工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天 一个星期内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在一个月天内，结清尾款。第 6 条、关于材料供应的约定 本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。 凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格

11、有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。 第 7 条、有关安全生产和防火的约定 甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。 乙方在施工期间应严格遵守安防工程安全技术规程 、 弱电安装工人安全操作规程 、 中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。 第 8 条、奖励和违约责任 由于甲方原因导

12、致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方叁万元人民币整 。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的 20 支付滞纳金。由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方违约金 伍万元人民币整 。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方一万元人民币整 ，作为奖励。 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。 甲方未办理任何手续，擅自同意拆、改原有建筑环境或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款） ，由甲方负责并承担损失。 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑环境或设备管线，由

13、此发生的损失或事故（包括罚款） ，由乙方负责并承担损失。 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品，造成损失由甲方负责。 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第 9 条、争议或纠纷处理 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉） 。 第 10 条、附则 本工程需要进行保修或保险时，应另订协议

14、。 本协议书共： 两 份，双方各执一份。 本合同履行完成后自动终止。 甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 法定代表人：法定代表人： 电话：电话： 年月日年月 日 篇六：工程委托书(范文及格式)工程委托书（GC-10）编号：-x-（x）-委-xxxx 致：深圳#团股份有限公司兹委托贵单位承建 海南儋州#沙盘模型底座 施工，具体工程委托约定如下：1. 工程范围： 海南儋州#沙盘模型底座2. 施工依据： 配合营销部顺利开放3. 工 期： （填写工期及开工日期）4. 工程质量验收标准：按照国家现行的施工质量验收标准执行。5. 工程结算依据：本工程计价办法采用全费用总价包干：元（人民币：捌萬贰仟贰佰玖拾叁点

15、壹陆） ；计价项目及单价见报价单。6保 修： 按照合同第五条有关条款7付 款：工程竣工经验收合格后 14 天内支付时实际造价的 80%，办理完毕结算后 14 天内支付至结算造价的 95%，余款待保修期满后 14 天内一次付清。 （如无保修时，办理完毕结算后 14 天内一次付清。 ）8违 约：由于被委托单位原因导致工期延误的，按违约金 200 元/天处罚，处罚总金额不超过本委托工程造价 10 ；由于委托单位原因造成工期延误的，工期相应顺延。9其 他：本工程竣工经验收合格后，被委托单位须在 5 天内申报工程签证单及相关资料，28 天内提交工程结算资料；否则，视为被委托单位经济权利放弃。委托单位：

16、儋州恒#有限公司工程部被委托单位：深圳#集团股份有限公司 签约代表（盖章）：（工程部经理或主管领导签字）签约代表（盖章）：（被委托单位签字） 日 期： xxxx 年 xx 月 xx 日 日 期： xxxx 年 xx 月xx 日 工程量清单工程名称：（填写工程名称，同上）编号：（填写委托编号，同上）篇七：工程施工委托书工程施工委托书xxx 电力工程公司： 因 xxxx 房地产开发有限责任公司在原 xxxxx 院内进行施工，现需对原高压线路进行改造，电缆约 60 米，为保证正常供电需要，现委托你公司进行外部线路接入调试等工程的施工，其委托工程所设计的施工费用由我公司承担。具体委托你公司事宜如下：1、2、3、委托单位（盖章） 联系人： 电话：委托日期：年 月 日篇八：工程施工委托书日工程施工委托书甲方（委托方）： （以下简称甲方） 乙方（受托方）：沧州瑞达电力建设安装工程有限公司（以下简称乙方）一、总则甲方自愿将配电工程