安徽省施工合同

《安徽省施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安徽省施工合同（31页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、安徽省施工合同安徽省施工合同篇一：安徽标准施工合同GF19990201建设工程施工合同 工 程 名 称： 工 程 地 点： 中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 国 家 工 商 行 政 管 理 局 制定第一部分 协 议 书 发包人（全称）： 承 包（全称）：依照中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及其他有 关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、 工程概况 工程名称：工程地点：工程内容 ：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件 1）工程立项批准文号：资金来源：_自筹二、 工程承包范围 承包范围：三、 合同工期开工日

2、期：（以开工报告为准）竣工日期： （开工后 天）合同工期总日历天数 日历天四 、 质量标准工程质量标准： 合 格五、 合同价款 金额（大写）： （人民币）￥：元。 六、 组成合同的文件 组成本合同的文件包括：、本合同协议书 、中标通知书、投标书及其附件 、本合同专用条款 、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件 、图纸 、工程量清单 、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、 本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、 发包人向

3、承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、 合同生效合同订立时间： 年月 日合同订立地点：本合同双方约定 签字、盖章 后生效。发 包 人：（公章）： 承包人：（公章）篇二：建设工程施工合同(示范文本)GF-XX-0201（GFXX0201）建设工程施工合同 （示范文本）住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局 制定说 明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法 、 中华人民共和国招标投标法以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对建设工程施工合同（示范文本） （GF-1999-

4、0201）进行了修订，制定了建设工程施工合同（示范文本） （GF-XX-0201） （以下简称示范文本 ） 。为了便于合同当事人使用示范文本 ，现就有关问题说明如下：一、 示范文本的组成示范文本由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（一）合同协议书示范文本合同协议书共计 13 条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据中华人民共和国建筑法 、 中华人民共和国合同法等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合

5、同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计 20 条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专

6、用合同条款时，应注意以下事项：1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/” 。二、 示范文本的性质和适用范围示范文本为非强制性使用文本。 示范文本适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据示范文本订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承

7、担相应的法律责任及合同权利义务。目 录第一部分 合同协议书.1一、工程概况 . .1二、合同工期 .1三、质量标准 .2四、签约合同价与合同价格形式 . 2五、项目经理 .2六、合同文件构成 .2七、承诺 .3八、词语含义 .3九、签订时间 .4十、签订地点 .4十一、补充协议 .4十二、合同生效 .4十三、合同份数 .4 第二部分 通用合同条款.错误！未定义书签。1. 一般约定 . 错误！未定义书签。词语定义与解释 . 错误！未定义书签。语言文字 . 错误！未定义书签。法律 . 错误！未定义书签。标准和规范 错误！未定义书签。合同文件的优先顺序 错误！未定义书签。图纸和承包人文件 . 错误！

8、未定义书签。联络 . 错误！未定义书签。严禁贿赂 . 错误！未定义书签。化石、文物 . 错误！未定义书签。交通运输 . 错误！未定义书签。知识产权 . 错误！未定义书签。保密 . 错误！未定义书签。工程量清单错误的修正 . 错误！未定义书签。2. 发包人 错误！未定义书签。许可或批准 错误！未定义书签。发包人代表 错误！未定义书签。发包人人员 错误！未定义书签。施工现场、施工条件和基础资料的提供错误！未定义书签。资金来源证明及支付担保 错误！未定义书签。支付合同价款 错误！未定义书签。组织竣工验收 错误！未定义书签。现场统一管理协议 错误！未定义书签。3. 承包人 错误！未定义书签。承包人的一

9、般义务 错误！未定义书签。项目经理 错误！未定义书签。篇三：安徽省小型建筑安装工程承包合同合同编号：签订地点：签订日期：安 徽 省 小型建筑安装工程承包合同工程名称： 工程地点：安徽省工商行政管理局 监制 安 徽 省 建 设 厅发包方 （以下简称甲方） 承包方（以下简称乙方）为了明确责任，按质、按量、按时完成建筑安装任务，依据中华人民共和国合同法 、 建筑法和国家有关法律、法规规定，结合本工程具体情况，经双方协商，签订如下条款，共同遵守。第一条 工程概况 一、工程名称： 二、工程地点：三、工程范围和内容：（详见附表一）四、工程总造价：五、质量等级：六、开工日期：全部工程自 年 月 日开工，至

10、年 月日竣工验收。第二条 承包方式 本工程采取下列第 1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算；2、包工不包料；3、按实结算；4、其他。如采取全部包干金额，一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害，可调整合同工程价格。第三条 价款支付与结算 一、开工前，发包方应按建筑工程量的 %预付工程备料款； 二、包工不包料工程，按工程工资及费用总金额 %预付；三、工程进度款双方按协议，但工程竣工时应按工程总价的%，其余 %尾款，待工程竣工后结算；四、由于工程设计变更而引起的增减价款按变更协议签证手续，其中增减费用，于竣工时结算并报送经办银行；五、结算依据：第四

11、条 工程变更本工程在施工中，任何一方不得任意变更设计。如确需变更时，应由建设单位报原设计单位签发变更通知（文字、图） ，双方签证协议后通知有关单位，方可变更，变更时必须在该工程施工前进行。 第五条 工程验收一、竣工工程验收，以国家颁发的工程施工验收规范 、 建筑安装工程质量检验评定标准 、施工图纸及说明书、施工技术文件为依据； 二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，甲方必须及时办理验收签证手续；三、工程竣工验收后，甲方方可使用。第六条 保修条件及期限 在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿

12、保修，其保修条件、范围和期限按房屋建筑工程质量保修办法执行。 第七条 双方责任 甲方： 一、工程开工前，应交给乙方施工图纸份，并组织原设计单位向乙方进行技术交底和图纸会审；二、做好施工区域内“三通一平” （水通、电通、路通、场地平）及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工作；三、依照城市规划及有关规定办理施工应办的手续；四、按双方商定的分工范围和要求供应材料、设备；1、包工不包料工程，甲方应负责把材料运至现场，按乙方指定位置堆放。并按照协议约定的材料设备各类、规格、数量、单价、质量等级和提供时间、地点的清单，向乙方提供材料其产品合格证明。如施工材料供应不及时，应在 天前通知乙方，否则应承担

13、停工待料损失，并顺延工期。2、包工包料工程，经双方协议应由甲方供应的材料（详见附表二） 。乙方：一、根据甲方按合同提供的建设工程、文件、图纸、资料和有关规定等，及时编制施工方案，做好各项施工准备工作；二、负责施工现场布置，指定电源、水源、道路和材料堆放位置；三、及时向甲方提出开工通知书、施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告；提供月份作业施工计划、月份施工统计报表、工程事故报告以及提供应由甲方供应的材料、配件、设备的供应计划。四、严格按照施工图和技术说明书进行施工，确保工程质量。按合同规定的时间，如期完工并交付验收；五、工程竣工后，乙方应提供施工过程中一整套资料交给甲方

14、；六、已完工的房屋、建筑物和安装的设备，在交工前应负责保管，并清理好现场。篇四：安徽省建设工程承包合同备案书安徽省建设工程承包合同备案书 皖建合同备案 号 马鞍山市招标采购监督管理局： 的招标已经结束，依据安徽省建筑工程招标投标管理办法 （省政府令第 111 号）第二十八条、 房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法 （建设部令第 89号）第四十七条规定，我单位已于 年 月 日与招标人订立了书面承包合同，现将该合同副本向你局报上，请予备案。附： （工程名称）承包合同副本中标单位（章） 经办人签字：联系电话： 二 0 一 年 月 日 安徽省建设工程招标投标办公室编制 篇五：安徽省高级人民法

15、院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的指导意见(二)-地方司法规范安徽省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的指导意见（二）（XX 年 12 月 23 日安徽省高级人民法院审判委员会民事执行专业委员会第 32 次会议讨论通过）为正确审理建设工程施工合同纠纷案件，根据中华人民共和国民法通则 、 中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国招标投标法 、 中华人民共和国民事诉讼法 、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释等法律和司法解释的规定，结合本省民事审判实际，制定本意见。第一条 建筑施工企业的内部人员对外以企业名义承包工程，对内与企业签订承包

16、协议，企业只收取管理费，不在资金、技术、设备、人力等方面提供支持，不承担技术、质量监管和经济责任的，应当认定为借用资质，以建筑施工企业名义与发包人签订的建设工程施工合同无效。第二条 依法必须进行招标的建设工程，招标人与投标人在履行招投标程序前，以签订补充协议等形式对建设工程的施工范围、工期、计价方式、总价款等内容进行约定的，属串通投标，所签订的建设工程施工合同无效。第三条 建设工程的开工日期应依据开工令、开工报告记载的时间予以认定。当事人认为实际开工时间与开工令、开工报告记载的时间不符的，应当承担举证责任。因发包人原因导致延误开工的，以实际开工时间作为开工日期；因承包人原因导致延误开工的，以开工令、开工报告记载的时间作为开工日期。既无开工令、开工报告，又无法查明实际开工时间的，依据合同约