《勘察设计合同的特点》由会员分享，可在线阅读，更多相关《勘察设计合同的特点（33页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、勘察设计合同的特点勘察设计合同的特点篇一：建设工程勘察设计合同建设工程勘察设计合同项 目 名 称：项 目 地 点：合 同 编 号：（由设计人编填） 设计证书等级： 勘察证书等级： 委 托 方：勘 察 设 计 方：签 订 日 期：中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局委托方： 承接方：发包人委托勘察设计单位承担工程勘察设计任务，经双方协商一致，签订本合同。依照中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和城市信用的原则，双方就本建设工程协商一致，订立本合同。第一条 工程概况工程名称：工程建设地点： 工程规模、特征：工程勘察设计任务委托文号、日期
2、： 工程勘察设计任务（内容）与技术要求： 承接方式：预计勘察设计工作量： 根据设计规范和技术要求确定 第二条 本合同签订依据中华人民共和国合同法 、 建设工程质量管理条例和建筑工程勘察设计市场管理规定 ；国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章； 建设工程批准文件； 勘察设计中标文件； 第三条 勘察设计依据委托方向勘察设计单位提供相关资料；委托方提供的相关区域地形、地质、地下管线等现状资料； 委托方提出的有关设计要求； 国家有关规范、规程、规定和标准； 其它可供利用的设计资料。第四条 合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来
3、判断；合同书 中标通知书 招标文件及委托书 投标文件 第五条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容 （根据行业特点填写）第六条 承接方向委托方提交勘察设计成果资料，并对其质量负责。交付的设计文件、份数、地点及时间如下：第七条 收费标准 本工程勘察设计按 投标时报价浮动费率 计取费用；费用以实际工程审计结论为基础结算，但不能超过总投资额。第八条 付款方式为转账支付，具体支付方式如下签订合同 15 日内，发包人向乙方支付合同总额的30%，计万元，作为定金（合同结算时，定金抵作设计费） 。勘察（详勘） 、初步设计文件及后续设计等后续服务工作完成后发包人向乙方支付合同总额的 65%，计万元，工
4、程竣工验收合格并签署勘察设计意见（含竣工图）7 日内退还履约保证金及余款。如因非乙方原因引起的设计变更、工作量的变化、增加工作内容和招标文件技术部分编制等，甲方根据本协议计费原则另行签订补充合同和支付费用。本工程结算以审核批复的概算为结算依据并经社会审计。设计人应每月 18 日前将勘察设计进度月报表一式四份报送给建设管理单位。 双方委托银行代付代收有关费用。第九条 双方责任 委托方责任发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并提供相关文件资料。委托方须按合同规定支付预付款。若未支付预付款，承接方无权顺延文件的交付时间。委托方要求承接方按合同规定时间提前交付设计文件时，须
5、征得承接方同意，不得严重背离合理设计周期。委托方应为承接方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件；如不能提供时，应一次性支付给承接方临时设施费 0 元。发包人应保护承接人的投标书、勘察设计方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法） 、专利技术和合理化建议，未经勘察设计人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察设计人有权索赔。 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。 承接方责任承接方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准、规程，以及四川省地方设计规范、行业设计标准及技术措
6、施进行工程勘察设计，按本合同规定的内容、时间及份数向委托方交付勘察设计成果资料及相关文件，并对其负责。承接方对提交的勘察成果及设计文件的质量负责，设计单位对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计单位除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并赔偿发包人的损失。在工程勘察钱，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。并办理正式变更手续。在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人
7、的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。设计单位的方案设计、初步设计概算必须限定在投资估算额度内，设计人完成施工图、工程量清单、概算后，委托方提出优化设计要求及投资限额后，设计单位必须针对调整方案在委托人要求的合理时间内进行优化、限额优化。承接方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。承接方按合同规定时限交付设计文件，负责向委托方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由承接方负责解决。承接方应派经验丰富的设计代表做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现
8、的设计问题。篇二：勘察设计合同勘察设计合同发包方：_承包方：_根据中华人民共和国经济合同法和建设工程勘察设计合同条例的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守第一条 工程名称_； 工程地点_； 工程规模_； 工程投资_。第二条 委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书（见附表一、二）第三条 勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。 勘察设计费的拨付办法，自合同生效后_天内，委托方应向承包方给付定金。合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在_天内一次结清（或订为分若干次结清） 。勘察任务的定金为勘察费的 30，设计任务的定金为估算设计费的 20。本工程的勘察费为_
9、元估算设计费为_元。委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。第四条 委托方的义务1委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。2在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：（1）_（2）_（3）_3委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。4按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。5维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。第五条 承包
10、方的义务1承包方应在_年_月_日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。2初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。3设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商（另附协议
11、） 。第六条 违约责任1因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下：（1）_（2）_（3）_2因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。3承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费 5的违约金。4由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用
12、。具体规定如下：（1）_（2）_（3）_5因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计，应另行增加勘察设计费用。6委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的 5计算。第七条 争议的解决方式合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于一个部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或双方不属于同一部门的，合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。第八条 经双方协商一致，增加补充下列_项条款（没有增补以“空白”记入） 。第九条 附则本合同未言明事项，一律按中华人民共和国经济合同法和建设工程勘察设
13、计合同条例规定执行。本合同附件：建设工程设计委托书 、 工程地质勘察委托书 、 建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表 、 勘察设计文件交付日期一览表等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效，正本 2 份，委托方、承包方各执 1 份；副本_份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。委托方（盖章）：_地址：_法定代表人（签名）：_委托代理人（签名）：_开户银行：_帐号：_电话：_电挂：_邮政编码：_签约时间_年_月_日 承包方（盖章）：_ 地址：_ 法定代表人（签名）：_ 委托代理人（签名）：_ 开户银行：_ 帐号：_ 电话：_ 电挂：_ 邮政编码：_ 签约地点_鉴（公）证意见 _经办人_鉴（公）证机关（章）_年_月_日有效期限至_篇三：勘察设计合同标准建设工程勘察设计合同 工程名称： 工程地点：合同编号：设计证书等级：工程勘察证书：工程设计证书：发包人：设计人：签订日期：年 月中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制 发包人：设计人：发包人委托设计人承担 工程可行性研究及项目两阶段勘察设计，工程地点 。经双方协商一致，签订本合同，共同执法。第一条 本合同签订依据111213 中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场规定 。 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规定和规
