《燃气合同法》由会员分享，可在线阅读，更多相关《燃气合同法（49页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、燃气合同法燃气合同法篇一：天然气供气合同正式版天然气供气意向性协议甲方（用气方）：乙方（供气方）：建德绿恒天然气有限公司为明确供、用气双方的权利和责任，确定正常的供气程序，安全、合理的使用天然气，根据中华人民共和国合同法 、 城市燃气管理办法和城市燃气安全管理规定 ，经供气双方友好协商，特签订本协议，以便共同遵守。一、供气1、供气地点：2、供气方式：乙方在甲方厂区内以 LNG储罐及气化装置（以下简称“装置” ）通过管道输送方式向甲方供气。甲方无偿提供满足装置需要的建设用地，并负责做好土建工程工作。3.供气质量：LNG 质量符合中华人民共和国国家标准天然气 （GB 17820-XX）中所规定的二
2、类天然气有关标准。二、用气参数1、用气性质：液化天然气。2、用气量：3，日均用气量： Nm3三、气价1、供气人根据用气人的用气性质和种类，按照省政府职能部门批准的天然气价格，按 5 元/立方米收取天然气气费。在合同有效期内，遇天然气价格调整时，按照调整文件执行。四、装置1、装置天然气供应所需装置设备由乙方提供，产权属于乙方，具体范围为 LNG 装置出站阀门逆流方向的燃气设施、设备、管道等。甲方厂区内用气设备由甲方投资，产权属于甲方，具体范围为 LNG 装置出站阀门顺流方向的燃气设施、设备、管等。甲方需在装置区内配置符合消防规范要求的灭火设备。2、设备租赁甲方租赁乙方设备使用液化天然气。3、证照
3、办理及培训乙方负责办理涉及压力容器的有关使用登记证。乙方在办证过程中，甲方协助提供所需的资料。甲方需指定专门的设备管理人员（两人）参加乙方安全运行操作培训及地方质监部门组织的压力容器上岗培训，取得压力容器操作证，做到持证上岗。4、设备维护和保管乙方对设备维护负有责任。自通气之日起，乙方负责天然气装置范围内的专用燃气设施的管理和保修，费用由乙方负担。甲方对设备保管负有责任。未经乙方同意，因甲方或第三方私自移装、改装或人为造成设施损坏或其他损失的，由甲方承担责任。5、设备运行装备投运后，乙方按照燃气行业的管理方式进行 LNG配送及维护服务。装置运行由甲方安排人员按照乙方安全运行操作培训及燃气行业的
4、相关规章制度根据甲方调度部门的调度计划进行，以保障甲方的生产需求。6、设备保险乙方办理基本的保险，覆盖范围为乙方设备有关且涉及乙方的行为和权益，但涉及甲方行为和权益的保险须由甲方自行办理。7、设备使用限制未经乙方书面许可，甲方不得将所租赁的产品租售给第三方，也不能将设备中的天然气供应给第三方。未经乙方书面许可，甲方不能向所租赁的产品充装其它供应商的天然气或其它任何物质。上述行为如经乙方发现并制止而继续发生的，乙方可视情况停止供气或收回设备而无须承担任何责任。因甲方长时间（超过二个月）未使用乙方产品加气，导致设备需要重新预冷，所产生的预冷费用由甲方承担。8、设备收回甲方未经乙方许可转让、转租、抵
5、押租赁物、以租赁物投资入股以及限制乙方接触租赁物等情况发生时，乙方有权提前收回租赁的产品。如因上述原因导致乙方无法收回租赁物的，甲方应按市场价赔偿乙方损失，乙方并有权不再退还履约保证金/设备使用金。甲方三个月不使用租赁的产品加气，或者双方同意合做提前终止时，以及其它法律规定的违约行为发生时，乙方有权提前收回产品。9、租赁终止合作期满后，在双方确认产品完整后，乙方负责将所出租的产品收回；如产品有损坏，甲方按产品配件清单的市场价格予以赔偿，本合同随即终止。五、合作程序：1、双方签署合同后，甲方向乙方支付履约保证金2、乙方在收到甲方履约保证金后，开始采购设备，进行安装调试，办理压力容器使用登记证，办
6、理有关用气手续。3、设备安装完毕并取得相关证照后，乙方按照甲方要求开始供气。六、合同有效期限合同期限为长期，从 年 月 日起至 年 月 日止。七、合同变更双方如果需要修改合同条款或者合同条款未尽事宜，经协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。八、合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效。九、其它约定本合同一式 份，双方各 份，具有同等的法律效力。供气人： 用气人：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：联系电话： 联系电话：签约时间月日篇二：燃气合同合同编号： 居民用户天然气工程建设合同甲 方： 清河县红宇房地产开发有限公司 乙 方： 河北省天然气有限责任公司经甲乙双方充
7、分协商，现就甲方投资建设的新世纪花园 5#-12#楼 小区民用天然气利用工程达成合同如下：1、合同依据本合同依据中华人民共和国合同法和城市燃气管理办法以及相关的法规和规章。本合同施工验收依据 CJJ33-XX城镇燃气输配工程施工及验收规范和 CJJ-XX城镇燃气室内工程施工与质量验收规范等国家、行业相关规范。2、工程地点及工程范围工程地点： 邢台市清河县太行北路，新世纪花园小区院内。工程范围：新世纪花园小区庭院及户内燃气设施安装。3、工期本工程总有效施工周期为 90 天，以工程款到帐之日为开工日期。因甲方原因或不可抗拒的自然因素无法施工时，工期顺延。4、承包方式及工程造价本工程为包工包料直至送
8、气工程，工程总造价为 1455300 元（大写：壹佰肆拾伍万伍仟叁佰元整 ） ，总户数为 539 户 。本工程内容为 新世纪花园小区庭院及户内天然气工程设计、施工、材料、燃气表、管碰头、置换等全部过程（灶具除外） 。5、工程质量与工程验收乙方应委托有资质的施工单位和设计单位严格按照国家有关规范设计及国家颁布的施工规范施工。工程竣工后，双方根据 CJJ33-XX城镇燃气输配工程施工及验收规范和 CJJ-XX城镇燃气室内工程施工与质量验收规范及国家有关标准、规范组织验收。乙方提供的材料、设备必须符合产品质量法有关规定，否则，甲方施工现场负责人有权要求施工方立即停止使用，已经使用的应立即予以无偿更换
9、，造成经济损失的由乙方负责。乙方组织并参加工程阶段性验收、总体验收。验收合格后 15 日内乙方向甲方提供竣工资料叁套。6、工程付款及结算7、双方责任甲方责任：开工前两日派出施工现场负责人，参加施工图交底并签字确认；工程中要协调工程进度，监督工程质量，确认设计变更和进行工序验收。乙方提供小区内综合管线图、建筑设计图及相关设计资料，并对其完整性、准确性负责。免费提供施工用水、电源。负责向业主告知、宣传禁止自行拆、移、改装室内所有燃气设施和进行装修过程中不得包裹燃气表、燃气管道、阀门等燃气设施。协调甲方人员、业主、相关第三方积极协助乙方施工并提供便利。因前述人员拒绝、阻挠及其他妨碍乙方施工的行为的，
10、除工期相应顺延外，每延期一天，向乙方支付 应支付金额千分之三 的窝工费。乙方责任：开工前两日派出施工现场负责人，并组织双方和设计单位、参加的施工图交底，并负责整理施工图交底纪要。施工过程中发生的任何与施工图不符的变更，都要由甲乙双方签字认可，方可进行施工。负责施工现场的施工安全、施工人员安全；施工人员必须按照国家安全施工规范进行文明施工，如发生伤亡事故责任自负；施工人员应认真填写各种施工记录、隐蔽工程记录、管道试压记录,并负责整理竣工资料一式伍套,其中甲方叁套,乙方两套。乙方承包范围内的在建工程，以及已完工的工程，在未交付甲方之前，均由乙方承担成品保护责任。负责施工现场的垃圾外运工作，保持施工
11、现场的清洁。撤场前，应当清理好工地、清除并运走所有乙方设备、剩余材料、残物、垃圾和甲方认为不再需要的临时工程设施，使现场和工程处于清洁和安全的状况。因乙方原因造成的工期延误，每延误一天向甲方支付 总工程款千分之三 的误工费。乙方应在管道具备投产送气条件后，在甲方小区入住率达到行业标准，且不存在安全隐患的前提下给甲方送气。8、产权划分及维修工程建设竣工并通过验收合格后，乙方将工程移交给甲方，双方按以下约定划分管道设施的产权及维修责任：产权划分： 以调压箱（柜）出口连接法兰为界，出口连接法兰逆气流方向燃气管道设施归乙方所有，出口连接法兰、垫片及顺气流方向燃气管道设施归甲方所有。维修：管及用气设施的
12、管理和维修按照产权划分的原则各自负责。自保修期满（保修期自投管中私自安装、改动天然气管道和开启天然气阀门，若在甲方产权内因此引发的事故由甲方承担全部责任。9、 违约责任本合同签定后，甲乙双方均应严格履行本合同约定义务,否则视为违约。因一方违约对方造成损失的,还应承担赔偿责任。本合同有约定的，按照约定处理。10、 纠纷解决方式如履行本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成，应向工程所在地人民法院提起诉讼。11、其它本工程及相关设备保修期一年。本合同自双方签字盖章后生效，未尽事宜，双方协商解决。本合同一式肆 份，甲方持 贰份,乙方持 贰份，具有同等效力，签字盖章后生效。篇三：XX 年燃气施工合同工
13、程编号： 合同编号：燃气工程施工合同 工程名称： 工程地点：建设单位：施工单位：燃气管道工程施工合同发包人（甲方）：承包人（乙方）： 依照中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程名称 燃气管道工程二、工程地点三、工程内容 小区庭院及户内燃气设施安装四、工程承包范围：燃气设施的安装五、合同工期开工日期：按双方议定时间进场竣工日期：与土建工程同期竣工六、质量标准：符合城镇燃气设计规范的标准七、承包方式：包工包料八、合同价款支付：该工程住宅户元 元（元整）工程款拨付方法：1、在
14、该工程进场 15 日内甲方拨给乙方工程款 30%（计 元） 。2、完成室内安装工程甲方拨给乙方工程款的 30%（计 元） 。3、完成室外安装工程甲方拨给乙方工程款的 30%（计 元） 。4、竣工验收完工后，甲方付给乙方工程款的 10%(计 元)。5、工程款按小区实际安装户数结算。九、甲方的权利和义务甲方按合同规定如期足额拨付乙方工程款以确保该工程圆满完工。甲方负责乙方进场施工时的用电和放料场地的安排，协商与其他工程的交叉施工，为乙方提供良好的施工环境。甲方要求变更设计需经甲乙双方协商后变更，甲方应付给乙方所开工部分的工料施工部分的损失费。该小区供气设施的产权归甲方。甲方负责建设供气房并安装供暖
15、设施。甲方组织相关职能部门进行该工期设施的验收工作。十、乙方权利和义务、乙方按期收到工程款后，要尽快组织施工，确保施工进度，并达到合格工程。、乙方为甲方提供报审相关职能部门的资料。、主要供气设施包括：供气房燃气设备、庭院 PE 管、户内镀锌管、减压设备、燃气表及其附件设备。入户阀门以下设备（气线、炉具、报警器）由用户自己购置。、乙方要严格按图纸施工，保证施工质量，文明施工，安全事故由乙方负责。十一、违约责任、甲乙双方应严格履行合同，任何一方违约，致使合同不能履行的，违约方应负违约责任，并按照中华人民共和国合同法有关条款处理。、如甲方不能按期支付工程款，造成乙方不能如期完工，甲方应负全部责任。如
16、乙方按期收到工程款后，造成甲方不能如期交工，乙方应负全部责任。十二、合同生效本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。自签订协议之日起执行，双方签字盖章后生效。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。发包方（甲方盖章）承包方（乙方盖章） 地址 ： 地址： 电话：电话： 篇四：燃气合作协议协议内容甲方： 乙方：甲、乙双方本着精诚合作，平等互利的原则，经友好协商，就锦绣新城交房期间管道煤气开户合作事宜，达成如下协议，双方共同遵守：第一条 合作形式甲方授权乙方为锦绣新城小区所有业主开通管道煤气业务总代理方。锦绣新城小区业主如需开户，需到小区物业管理中心办理相关手续。第二条 合作期限合作期限自 XX 年月 日至小区交房完毕第三条 收费标准，结算方式1.收费标准：开户费为/户。2.结算方式：协议签定首批支付四十户开户费用首批完成后根据实际情况甲乙双方协商支付相关开户费用。 （因根据交房入住情况约定）第四条 甲乙双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1.甲方管理及工作人员在乙方场所活动期间，
