土方工程承包 协议书

《土方工程承包 协议书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土方工程承包 协议书（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 土方工程承包协议书土方工程承包协议书发包人承包人 经双方协商一致制定本条款，双 方务必遵照执行，否则将承担一切法律 责任。一、承包项目：华域丽都小区地块土方的开挖、 运弃。二、承包方式：包挖、包运，不得转包。三、承包价格：开挖土方元/ m3。安全要求：1、开工前、乙方应做好本工种-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 工人的安全思想教育和安全注意事项并 做好交底记录。2、严格按照土方工程施工技术 操作规程中的安全注意事项进行施工。3、遵守工地规章制度，服从现 场管理人员的指挥及上级有关部门的监 督管理。4、开挖的土

2、方应按指定的地点 堆放。保证施工道路畅通。5、雨季施工若因甲方原因停工， 一切费用由甲方承担。五、结算方式：开挖完成后经验收合格当天支付 清工程款。六、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷， 双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进 行调解。本协议书一经签订双方均应自觉 履行合同义务，不得反悔。本协议书一 式两份，甲、乙双方各执一份。经双方 签字后生效，至工程款结清后自然失效。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 甲方：乙方：联系电话：联系电话：年月日年月日鑫瑞大厦土方工程承包协议书发包人承包人，经双方协商一致制定本条款，双 方务必遵照执行。一、承包项目：本工程地块土方的开挖

3、、运弃、 平整。免费公文网版权所有 二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。三、承包价格：开挖、运输土方元/m3。四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自月 日开始施工，在天内完成基地土方的挖、 运、填土方均需按图纸要求整平。五、质量与施工要求：1、基地的平面位置、底面尺寸、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 边坡坡度、标高和持力层等应符合设计 图纸的要求，偏差控制在施工规范 允许范围内。2、做好水沟和排水设施。达到 位置、尺寸和标高符合设计要求。3、回填土时，应清除草皮、杂 物和排除积水，并应分层夯实，夯实后 的密实度应达到设计要求。免费公文 网版权所有 4、土方挖

4、完后须经设计、建设、 公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工 费用。六、安全要求：1、开工前、乙方应做好本工种 工人的安全思想教育和安全注意事项并 做好交底记录。2、严格按照土方工程施工技术 操作规程中的安全注意事项进行施工。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 否则出现安全事故，概由乙负责。3、遵守工地规章制度，服从现 场管理人员的指挥及上级有关部门的监 督管理。4、开挖的土方应按指定的地点 堆放。保证施工道路畅通。5、雨季施工应注意边坡稳定， 加强检查工作，必要时可适当放缓边坡 或设置支撑挡土板。6、发现地下水或预埋管道、电 缆线等应及时报告工地负责

5、人并做好排 水防水和其他措施。七、结算方式：采用现金支付形式，开挖完成经 验收合格后的第 2 天支付清工程款， 。八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷， 双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进 行调解。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 本协议书一经签定双方均应自觉 履行合同义务，不得反悔。本协议书一 式两份，甲、乙双方各执 1 份。经双方 签字盖章后生效，至工程款结清后自然 失效。单位工程负责人：承包班组长：联系电话：联系电话：年月日年月日土方工程承包协议书鑫瑞大厦土方工程承包协议书发包人承包人，经双方协商一致制定本条款，双 方务必遵照执行。一、承包项目：本工程地块

6、土方的开挖、运弃、 平整。好范文版权所有二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。三、承包价格：开挖、运输土方元/m3。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自月 日开始施工，在天内完成基地土方的挖、 运、填土方均需按图纸要求整平。五、质量与施工要求：1、基地的平面位置、底面尺寸、 边坡坡度、标高和持力层等应符合设计 图纸的要求，偏差控制在施工规范 允许范围内。2、做好水沟和排水设施。达到 位置、尺寸和标高符合设计要求。3、回填土时，应清除草皮、杂 物和排除积水，并应分层夯实，夯实后 的密实度应达到设计要求。好范文版 权所有4、土方挖

7、完后须经设计、建设、 公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工 费用。六、安全要求：-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 1、开工前、乙方应做好本工种 工人的安全思想教育和安全注意事项并 做好交底记录。2、严格按照土方工程施工技术 操作规程中的安全注意事项进行施工。 否则出现安全事故，概由乙负责。3、遵守工地规章制度，服从现 场管理人员的指挥及上级有关部门的监 督管理。4、开挖的土方应按指定的地点 堆放。保证施工道路畅通。5、雨季施工应注意边坡稳定， 加强检查工作，必要时可适当放缓边坡 或设置支撑挡土板。6、发现地下水或预埋管道、电 缆线等应及时报告工地负

8、责人并做好排 水防水和其他措施。七、结算方式：-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 采用现金支付形式，开挖完成经 验收合格后的第 2 天支付清工程款， 。八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷， 双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进 行调解。本协议书一经签定双方均应自觉 履行合同义务，不得反悔。本协议书一 式两份，甲、乙双方各执 1 份。经双方 签字盖章后生效，至工程款结清后自然 失效。单位工程负责人：承包班组长：联系电话：联系电话：年月日年月日土方工程承包协议书发包方：兰州兰雅实业集团有限 公司承包方：乙方承包甲方香榭丽公馆建设项 目土方工程挖运施工。依照有关法律、

9、行政法规，遵循平等、自愿、诚实守信、 互惠互利的原则，双方就土方挖运承包-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 10 事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：香榭丽舍公馆项 目土方工程2、工程地点：兰州市城关区上 徐家湾 256-258#号3、工程内容：现场内临时道路、 施工道路土石方堆填、碾压、路面平整、 基础土方开挖施工等，以及办理政府规 定关于土方工程所需办理的所有相关手 续。二、合同工期工程总工期为年月日至年月日三、合同总价1、合同单价：含乙方办理政府 规定的关于土方工程所需的相关手续费， 乙方一次性包干为元/方。2、工程量计量方法：按甲乙双方现场复核测量各点标 高测量具体土方工程量，待工程完工后 确定最终工程量。3、合同总价-精选财经经济类资料-