《铝合金门窗制作和安装协议》由会员分享，可在线阅读，更多相关《铝合金门窗制作和安装协议（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1铝合金门窗制作和安装协议建设单位： （以下简称甲方）总包单位：（以下简称乙方）施工方： （以下简称丙方）根据本工程具体情况，经建设单位、总包单位、施工单位三方商议一致同意，*新城营业用房及职工合作用房工程铝合金门窗制作和安装工程交由施工方承包施工，本着诚信合作、互惠互利的原则，达成共识，并签订以下协议条款，由签字各方共同遵守：一、承包内容：施工方包工包料、包安全、包进度要求。施工方负责包括铝合金门窗原材料（铝合金型材、玻璃、五金配件、胶条等）的采购、铝合金门窗的加工制作、运输、现场协调、现场安全、现场安装、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训及成品保护等。二、工期：施工方
2、应在 年 月 日前完成铝合金门窗的加工制作、安装、相关实验、检测、资料归档、交工验收等工作。三、合同价：1、施工面积暂定约1875平米，合同价暂定115.48万元（未含总包管理费、土建配合费、检测费），人民币（大写）：壹百壹拾伍万肆千捌百元整。结算价款按建设单位审核确认实际完成工程量为准进行计算。2、试验、检测费用按实际发生费用由建设单位及时支付。3、总包方应收的总包管理费、土建配合费合计为本工程施工方结算总价的 6%，由总包方在工程结算时向建设方收取。2四、计价方法：结算价款=建设单位审核确认实际完成工程量*承包单价。承包价为综合单价，即含施工方的主材、辅材、人工费、机械费、搬运费、税金、利
3、润、风险等费用的总和，承包单价（未含总包管理费、土建配合费、检测费）具体如下：项 目 单 位 综 合 单 价 （ 元 ）80#推 拉 窗 580.0055#平 开 窗 630.0090#推 拉 门 620.0055B#平 开 门 820.00五、工程款支付：1、工程款由建设单位以专款专用形式支付，即由建设方通过总包方账户支付给施工方，除税金外（税金按本工程总额的 4.7%计算由施工方承担，施工方并须在支取下一笔工程款前将材料发票提供给总包方入帐，否则总包方有权不予支付），总包方不得挪作他用。2、本合同签订后7天内，建设单位向施工方支付合同价款的40%作为工程预付款（由总包方开具发票，下同） ；
4、3、所有铝合金门窗框、扇安装完成并经检查符合要求，建设方向施工方支付合同价款的30%工程款；4、工程竣工经交工验收合格，并且资料归档完成后，建设方向施工方再支付合同价款的20%工程款；5、结算审定后, 建设方向施工方按结算总价留5%保修金后付清全部工程款，保修期满后一周内返还保修金（无息） 。3六、门窗在设计、制造、检查、验收、使用、包装、运输、安装等过程中应符合建设方规定要求，并按施工技术规范和质量验收规范施工。七、施工方在安装施工前应编制详细的施工组织设计和进度方案，并经建设方、总包方及监理单位批准。八、验收：本工程在完成合同约定的工作内容，自检（还需总包方的检查）合格，并在相关部门共同参
5、加下完成了实体功能检测，达到设计和规范要求，可申请工程验收。按国家和行业现行规范标准、地方规定、工程验收程序组织验收。九、建设方、总包方均有权对进场的铝合金门窗进行现场随机抽检，包括锯开横截面检查，若抽检结果不合格，则认定该批次门窗不合格，由施工方承担检测费用及由此造成的全部责任和损失；若抽检结果合格，由要求抽检的一方承担检测费用。十、安全：1、施工方应安全文明施工，杜绝死亡、重伤事故发生。如发生伤、亡等安全事故由施工方承担所有损失，均与总包单位无关。2、施工方做好队伍安全教育，接受乙方项目部管理人员的监督，维护乙方声誉。3、施工方必须服从现场相关单位的管理和指挥。总包方制定的现场管理暂行条例
6、作为本协议书附件，与本协议书具有同等效力。十一、施工方采购的设备材料规格、质量应符合国家标准、设计图纸和本协议要求，品牌、产地应与本工程所确定的指标相符。十二、违约与争议责任41、违约（1）工期：施工过程中由于施工方原因造成工期延误，每逾期一天，须按工程承包总金额的1向总包方支付违约金，并承担因此给总包方造成的一切损失；总包方要积极配合施工方进场施工，如因总包方原因造成工期延误，经建设单位、监理单位和总包方确认后，工期相应顺延；因总包方原因造成施工方经济损失的，由总包方按实赔偿。（2）产品质量：如施工方提供的产品经检验质量不合格的，施工方除应立即调换合格产品外，施工方还应承担相应的违约责任。（
7、3）工程质量：如因施工方原因引起工程质量不合格，施工方必须立即整改，直至质量达到合格为止，同时向总包方支付与质量履约保证金等额的违约金；因此给总包方造成其他损失的，施工方应按实赔偿。（4）工程款给付：如因总包方原因造成建设方不能如约将工程款支付给施工方，因此造成的一切后果由总包方承担。2、争议 （1）约定在协议履行过程中产生争议时，各方协商解决，协商不成提交洞头县人民法院诉讼解决。（2）对于不存在争议的部分，各方在诉讼期间仍应继续履行。在人民法院判决、裁定前施工方不得停工，且不得以此为由拖延工期。十三、本合同签订后 3 天内，施工方向总包方提交质量保证金 万元。十四、本协议由建设方作为见证单位，并监督各方执行。十五、总包方保证 2#楼工程年内主体结顶，建设方承诺按完成工程量陆5续支付工程款，各方不得以任何借口影响工程进度。十六、本协议一式六份，建设方、总包方各执二份，总包方驻工地代表和施工方各执一份，签字盖章后生效。总包单位（公章）：法定代表人（签字）： 驻工地代表（签字）：施工方代表（签字）：建设单位（公章）：法定代表人（签字）：二一年十一月 日
