《门急诊大楼工程地下管线探测竞争性比选文件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《门急诊大楼工程地下管线探测竞争性比选文件（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、门急诊大楼工程地下管线探测竞争性比选文件项目名称：重庆市涪陵中心医院项目地址：重庆市涪陵区高笋塘路2 号招 标 人（公章）：联 系 人： 重庆市涪陵中心医院基建办办公电话： 023-72223797 一、项目简介：项目名称：重庆市涪陵中心医院门急诊楼工程地下管线探测项目地址：重庆市涪陵区高笋塘路2 号法人：重庆市涪陵中心医院重庆市涪陵中心医院门急诊楼工程经涪陵区发展改革委员会审批同意建设，该项目是涪陵区重点建设项目之一，建设规模28358平方米，地面 6 层，地下 3 层，投资估算 1.5 亿元，建设工期 2 年。二、招标范围（一）拟建门急诊楼工程地下管线探测（含一级导线点控制测量至少 3 个
2、、1：500 地形图测量 8 份、不低于 3 公里的地下管线测量）（二）工程地质探测成果审查协助办理。三、现场踏勘 ：各投标人自行组织踏勘，投标人自身应对考察中获取的现场资料负责。 无论投标人是否考察过现场，均被认为在递交投标文件之前已考察过现场，熟知现场情况。四、投标保证金比选申请人应在报名时向比选人以现金方式缴纳投标保证金3000 元（大写：叁仟元整）。投标保证金没收：（一）投标单位串标围标；（二）投标单位向招标人行贿；（三）在招投标过程中，扰乱招投标工作；（四）投标成果质量低劣，恶意投标；（五）对中标结果进行恶意诋毁；（六）招投标过程中，退出招投标活动。（七）制作虚假投标资料（八）中标候
3、选人无故放弃中标权，拒不签订合同。投标保证金的退还：在比选人确定中标人后30 日内，未中标比选申请人凭缴款收据退还；中标候选人在合同签定后10 日内退还。五、答疑：比选申请人书面答疑申请截止提交时间为2012 年 11 月 13 日北京时间 17：00，逾期比选人不予受理；2012 年 11 月 14 日 17 时前由比选人以书面形式向各比选申请人统一答复。比选申请人申请答疑和比选人答疑均以书面形式为有效，其他任何形式均无效。六、比选申请文件递交 ：比选申请人代表递交比选申请文件截止时间为 2012 年 11 月 15 日北京时间 15 时， 逾期比选人可不予受理。七、开标 ：2012 年 1
4、1 月 15 日北京时间 16：30 时开标。八、评标：本项比选设定探测总价最高限价为4 万元，完成本任务自签订本合同之日起不超过15 日历日（含提交探测成果文件的时间在内）均为有效标；不符合本条所述两个条件之一的均为无效标。评标时以投标报价从小到大进行排序，最低者为第一中标候选人、仅高于最低投标报价者（次低价）为第二中标候选人，高于次低投标报价者为（第三低价）为第三中标候选人。投标报价相同的，其承诺工期较低者优先。九、经济标投标文件本次比选以探测总价方式进行招标，请各比选申请人根据现场踏勘结果结合企业自身市场竞争能力，进行合理报价。 中标单位实际探测任务以探测委托任务书为准， 工程结算以第一
5、中标候选人所报探测总价为准。探测总价包含探测期间产生的所有内容，如工作期间的人员食宿、交通、通讯、水电（招标人负责水电搭接、产生的水电费在合同结算总价中扣除）、探测成果文件（不少于8 套，并提供电子文档一份）、后期服务及其他一切费用。十、商务投标文件（一）项目负责人（详细说明项目负责人的资历、工作业绩）（二）技术负责人（详细说明技术负责人的资历、工作业绩）（三）现场负责人（详细说明现场负责人的资历、工作业绩）（四）地下管线探测组织方案（五）工期承诺书（限15 日历日内完成）（六）重庆市涪陵中心医院门急诊楼工程地下管线探测竞争性比选文件暨合同主要条款确认书十一、废标（一）未按时递交比选申请文件；
6、（二）未按时缴纳投标保证金；（三）未对比选文件、合同主要条款、工期进行确认或超过最高限价和工期限时；十二、考察评标结束后， 比选人对比选申请资料的真实性进行考察，对制作虚假投标资料的中标候选人， 比选人有权取消其中标资格， 并重新确定中标候选人。建设工程探测合同（实质性条款）建设单位（发包方）： _ 地址 ： _ 邮 码 _ 电 话_ 法定代表人： _ 职务_ 探测单位（探测方） ：_ 地址： _ 邮码 _ 电话_ 法定代表人： _ 职务_ 探测方接受发包方委托实施重庆市涪陵中心医院门急诊大楼工程地下管线探测任务，经探测方、发包方双方协商一致，签订本合同，以资共同执行。第一条本合同依据下列文件
7、签订：1.1 中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及国家相关法律法规。1.2 建设工程批准文件。第二条本次探测范围为重庆市涪陵中心医院门急诊大楼工程地下管线探测,实际探测范围以发包方委托内容为准。第三条 发包方的义务1.在签订合同时，必须向探测方提交工程相关任务委托书及其他相关资料。2.发包方在年月日向探测方提交的探测范围之地形图和现有建筑平面布置图各一份， 提交由发包方委托、 设计方填写的探测技术要求及附图。3.发包方必须在 _年_月_日以前做好现场探测工作的水、 电供应、平整道路、清理现场等工作。4、设计方在探测方提交探测成果文件后，若认为还需补测的，及时向探测方提出。5.发包方
8、对探测方的探测成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。第四条 探测方的义务1.探测方应根据投标时现场踏勘情况，按照现行的标准、规范和技术条例，进行探测工作，并按合同规定的进度、质量提交探测成果。2.探测方应于 _年_月_日进入现场作业，_年_月_日共 25 个日历日提交全部探测资料及成果审查报告，提交探测成果报告书一式捌份，如发包方需要加印、加晒图纸资料，不得另外收费。探测方如因气候或发包方原因影响现场施工3 天以上，工期可顺延。3、探测方探测人员、探测机具进入工程地点的交通运输和劳务费、劳务及食宿等一切费用由探测方自行承担；进场探测机械至少有二台且能同时勘探；探测作业时必须尽可能避
9、免对地下管线等的损坏。4、探测方在发包方要求进行补测的，必须于 24 小时内进行补测并于两个日历内提交补测成果报告。5、探测方探测成果报告应与实际探测点位相一致，不得有报告点位与实际点位错位的情况发生。 若有错位情况应予以书面更正，因探测质量低劣、 报告与实际错位应补勘及返工的必须于24 小时内进行补勘及返工并于两个日历日内提交补勘及返工成果报告， 所发生的费用探测方自行承担；造成重大质量事故， 引起发包方投资增加情况的按第七条第2 点承担相应责任。6、探测方必须配合发包方做好本工程的后期服务及验收工作。第五条 定金及探测收费标准及拨付办法本工程按中标价元/米，结合实际探测工程量（不含第四条第
10、5 点的补勘及返工工程量）情况计费。发包方不履行合同的，无权要求偿还定金，探测方不履行合同的，应当双倍返回定金。全部探测工程结束后， 探测方按合同规定向发包方提交经审查的探测报告书和图纸，并进行工程结算， 由探测方提供有效的财务票据，发包方付到工程结算款的 95%；若有探测方违约时，发包方根据合同相关约定从工程结算款95%中予以扣除相关款项后再行支付； 探测方配合发包方进行的验收工作全部结束后由发包方付清余款。第六条 发包方的违约责任1.如果由于发包方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供探测必需的资料或工作条件而造成探测、设计的返工、停工、窝工或修改设计，探测工期相应顺延；因发包方责任而
11、造成重大返工或重作探测，探测工期顺延。2.发包方超过合同规定的时间交付探测费或定金，应按银行同期贷款利息率向探测方偿付拖延支付部分的违约金。第七条 探测方的违约责任1、探测方因探测质量低劣、探测报告与实际情况不符引起返工或造成工程损失，应继续完善探测， 并根据造成的损失情况承担经济和技术责任，发包方可视造成的损失大小， 减少或不付探测设计费并由探测方承担由此所造成的损失和投资增加的 100% ，发包方保留追究其他责任的权利。2、探测方因探测质量低劣、探测报告与实际情况不符造成施工的停工、窝工，探测方承担全部由此所导致的施工方的所有索赔费用。3、探测方如探测错误造成工程重大质量事故、引起发包方投
12、资增加，由发包方扣除受损失部分的探测设计费， 还应承担由此所导致的所有相关损失及费用的 100%；4、由于探测方的责任延迟提供探测结果的报告文件，每延迟一天，应向发包方偿付 500 元违约金。5、探测方不能及时按比选申请文件中的承诺提供足够的勘探机械设备的，每一台设备每延迟一天进场施工发包方扣除1000 元，于结算时结清。第八条 纠纷的处理本合同执行中如发生纠纷， 双方应及时协商解决。 协商不成时， 双方属于同一部门的，由上级主管部门调解； 调解不成，或不属于同一部门的， 按以下第（2）项方式解决：（1）申请 _仲裁委员会仲裁；（2）向工程所在地人民法院起诉。第九条 本合同_年_月_日双方签字
13、后生效，全部探测工程验收后失效。第十条 本合同如有未尽事宜， 需经双方共同协商， 作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。第十一条本合同正本一式陆份，甲乙双方各执三份，均具有相同的法律效力。发包人名称：探测方名称：（盖章）（盖章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：单 位 地 址 ：单 位 地 址 ：电话：电话：邮编：邮编：传真：传真：开 户 银 行 ：开 户 银 行 ：帐号：帐号：签定日 期 ：年月日签 定 日 期 ：年月日附件一重庆市涪陵中心医院门急诊楼工程地下管线探测竞争性比选申请书致：重庆市涪陵中心医院1、 根据已收到的门急诊大楼工程地下管线探测竞争性比选文件， 遵照中
14、人民共和国招标投标法等有关规定，我单位经考察现场和详细研究招标文件、建设工程探测合同 （实质性条款） 及其它有关文件后， 我方愿以元/米的单价完成招标范围内的工作；并根据审查结论负责做必要调整补充；参加设计交底、作好后期服务工作和参加竣工验收。2、一旦我方中标，我方保证在合同专用条款中规定的时间内完成本工程探测工作，并在本工程施工实施阶段提供优质服务。3、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。4、我方理解贵方不一定接受最低标价的投标或其他任何可能收到的投标,同时也理解 ,贵方不负担我方的任何投标费用。投标人：（盖章）单位地址：法定代表人：（盖章）邮政编码
15、：电话：传真：日期：年月日工期承诺书致：重庆市涪陵中心医院1、根据已收到的贵方根据已收到的门急诊大楼工程地下管线探测竞争性比选文件，遵照中人民共和国招标投标法等有关规定，我单位经考察现场和详细研究招标文件、 合同主要条款及其它有关文件后，我方承诺在招标人完成水电搭接并通知进场之日起个日历日内完成探测工作和探测成果审查。2、 我方承诺，每延误一天，招标人有权进行经济处罚， 处罚额按元/天计取，并在合同总价款中扣除。投标人：（盖章）单位地址：法定代表人：（盖章）邮政编码：电话：传真：日期：年月日重庆市涪陵中心医院门急诊大楼工程地下管线探测竞争性比选文件暨建设工程探测合同（实质性条款）确认书致：重庆市涪陵中心医院根据已收到的门急诊大楼地下管线探测竞争性比选文件，遵照中人民共和国招标投标法 等有关规定， 我单位经考察现场和详细研究招标文件、建设工程探测合同（实质性条款）及其它有关文件后，我单位认为重庆市涪陵中心医院门急诊大楼工程地下管线探测竞争性比选文件暨建设工程探测合同（实质性条款） 符合国家及重庆市相关招投标法规，并接受所有内容和条款。我单位承诺严格按照招标文件内容参加投标活动。如我单位中标，将按照招标文件内容暨合同主要条款签订探测合同。投标人：（盖章）单位地址：法定代表人：（盖章）邮政编码：电话：传真：日期
