《劳务(何仁财)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务(何仁财)（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、合同编号：LW201201劳 务 分 包 合 同签订日期：2011 年 12 月 10 日1劳务分包合同发发包包单单位（甲方）位（甲方）： 承包承包单单位（乙方）位（乙方）： 依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，参照国家建设部、工商局联合制定的建设工程施工合同GF-1999-0201（示范文本）有关条款，并结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商一致，订立本合同。一、工程概况：一、工程概况：1 工程名称: 杨凌博学嘉苑 3#、4#楼工程 2.工程地点: 杨凌区博学路 二、工程承包范二、工
2、程承包范围围及方式：及方式：1.工程承包范围：1#、2#楼的所有主体工程土建结构（不包括二次结构）的劳务费、小型机械、辅材等。 2.承包形式： 劳务分包 三、施工工期：三、施工工期：1.开工日期: 以甲方签发的实际开工通知为准。2.合同工期：单栋工程总日历天数 150 天。四、四、质质量量标标准：准：1.工程质量:达到 合格 2.因乙方施工质量问题给甲方造成的一切损失均由乙方承担。3.施工方法严格按照工艺规范要求。2五、材料、机械管理：五、材料、机械管理：1.本工程由承包人自备的工具为： 小型机械设备及手动工具、安全防护用具用品（须经甲方现场管理人员审定验收后使用）等。 2.发包人供应的材料，
3、双方约定如下：承包人须在合同签订后，收到施工图纸后 15 天内，根据施工图纸、施工进度计划、施工方案等编制整体工程的材料需用计划，在材料进场前，承包人需提前 15 天提供材料备料计划，进场前提前 5 天提供材料进场计划，且上述材料计划的提供时间须充分考虑材料的加工周期。上述所有材料计划均须上报发包人审核批准后实施。所有由发包人供应的材料，由发包人供应至施工现场，任何因发包人责任导致材料计划的变更所造成的损失均由发包人承担，上述通知并不能减少或免除发包人应承担的责任。3.材料实行签字领用制度，乙方需对所领用的材料负责，完工后如数退回甲方，除正常损耗外所丢失和损坏的材料如实赔偿。4.工程材料使用严
4、格按照甲方现场管理人员的要求合理使用，不得发生长料短用等浪费材料的现象，否则，甲方有权对乙方进行经济处罚并要求乙方承担造成的全部损失。六、安全生六、安全生产产、文明施工：、文明施工： 1.文明施工、安全标化,达到文明工地标准。2.乙方所有进场的劳务人员必须交验有效的身份证件，乙方须为劳务人员办理外来人员综合保险，甲方予以配合。3.发生伤亡及其他安全事故，乙方应立即报告甲方。 2000 元以内工伤事故费用由乙方自行解决；超过 2000 元费用的工伤事故，甲方按照外来人员综合保险理赔的相关条款协助乙方办理保险理赔，此类工伤事故的所有赔偿费用以保险部门确认的理赔费用为最高限额，工伤鉴定前的3误工费及
5、一切费用均由乙方承担。4.工伤受害人员和乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定结果处理。5.乙方进场劳务人员年龄为 1855 周岁，超龄、未到年龄或没有身份信息的劳务人员不准进场施工。如乙方安排不符合条件的劳务人员进场发生的所有安全事故责任与损失均由乙方全部承担。七、合同价款七、合同价款结结算与付款方式：算与付款方式：1.本合同价款采用建筑面积 195 元/ 固定单价，合同有效期内无任何原因或理由调整此固定单价。2.工程量计算规则按2009 陕西省建设工程量计算规则计算建筑面积。3.因乙方施工质量问题引起的返工费用由乙方承担，并承担由此造成甲方的各类经济损失。4.暂定工程量约为 300
6、00 平方米；暂估合同总价人民币(大写): 伍佰捌拾伍万 元整（￥: 5850000 元）。5.合同价款的调整:以本工程总合同规定为准。6.工程款支付方式： 乙方施工至六层顶板完成时，甲方支付已完工程的 70%劳务工程款，以后按实际完成于每月 25 日报进度工程量，经甲方审核后 14 日内，按审核后的 70%支付劳务工程款。主体结构封顶结算后支付至 95%，剩余工程款在主体结构验收后一个月内付清。因甲方资金周转问题导致不能准时支付劳务工程款时，乙方应当给予甲方 15 个工作日合理期限延迟支付。7.工程量确认:0.00 以下按单层建筑面积乘以 1.5 计算工程量，以上部分按实际建筑面积结算。8.
7、确定依据：4（1）标准、规范及有关技术文件（2）图纸（3）工程报价单双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。9.工程结算： 工程完成后，乙方向甲方申报完工结算资料，甲方将在7 日内审核完成，并支付至审核结算款的全部工程款。八、其他：八、其他：1.乙方劳务人员必须持证上岗,必须服从甲方项目部统一管理,接受各项作业安排。2.由于工序衔接、图纸变更等出现窝工，乙方自行安排，由此产生的费用由双方协商。九、九、违约责违约责任：任：1.当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：（1）甲方不按时向劳务承包人支付劳务报酬。（2）甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。（3）如因甲方停
8、工待料超过 7 个工作日，需向乙方支付误工费，如长期停工，应及时结清乙方所有已完工程的全部工程款和损失。2.当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：（1）乙方施工质量如不能达到合同约定的标准，甲方有权要求乙方限期改正，并支付相当于不合格部分工程价款 5 %的违约金。若因此给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿全部经济损失。（2）乙方应确保工期进度符合甲方的要求和整体进度。乙方自身原因导致本工程进度拖延的，每逾期一日，应向甲方支付 2000 元/天的迟延履行违约金。同时，若因为乙方的迟延履行使甲方整体进度受到影响并造5成工期拖延或者经济损失的，甲方有权要求乙方赔偿全部经济损失。（3）乙方必须响
9、应并满足本合同及甲方现场各种管理制度的所有条款，否则，视为违约。（4）乙方违约的，在乙方履行了其违约责任后，如甲方要求乙方继续履行合同的，乙方应按照合同的约定继续履行合同。十、合同的解除：十、合同的解除：1.如果甲方不按照本合同的约定支付劳务工程款超过 30 天，乙方可以发出通知解除合同并支付乙方损失。2.如乙方工程进度严重迟延，推迟规定的工程进度达 15 日以上（含本数）的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担迟延履行的违约责任。十一、争十一、争议议的的处处理：理：双方因本合同条款发生争议的，应本着友好协商的精神协商解决；协商不成的，依法向甲方住所地人民法院提起诉讼。十二、合同效力：十二、合同效力：本合同一式 贰 份，甲方执 壹 份，乙方执 壹 份。本合同自双方签字盖章之日起生效，待本工程价款结清后终止。甲方： 乙方：日期： 日期：
