《房屋建设施工合同范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《房屋建设施工合同范本（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、第 1 页 共 8 页房屋建设施工合同范本房屋建设施工合同范本甲方位于私人房屋,由乙方承包建设施工,为使甲乙双方利益得到保障,同时如约履行义务,甲乙双方经过协商,达成如下协(转载自:.千叶帆文摘:房屋建设施工合同范本一、建设范围除基础以外,乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建设,(包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰),房屋内部建设至毛墙毛地板,。二、建设方式包工不包料,甲方负责提供建设所需材料,乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。三、承包价按照房屋建筑面积元/平方米,总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。四、付款方式采用阶段性付款,乙方完成一楼建设,经甲方验收合
2、格后支付壹万元,二楼至三楼采用同样方式,全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。五、权利和义务(一)义务1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料;因材料不到位造成窝工,甲方承担损失。第 2 页 共 8 页2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款;3、乙方必须按照房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务;因乙方原因导致返工,损失由乙方全部承担。4、对建筑材料,乙方需提前两天通知甲方,以便准备。5、乙方必须对甲方提供的材料进行妥善管理,避免造成损失和浪费。(二)权利1、甲方有权对工程质量进行检验,对质量不合格的有权要求返工。2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付工程款。六、安全约定合同约定
3、单价已包含安全施工费,乙方必须做好施工现场安全措施,对工人进行安全教育,施工中做到安全作业,施工过程中发生的任何安全事故由乙方全部承担。七、违约责任甲乙双方任何一方违约,需承担乙方建设总费用10%的违约责任,若任何一方严重违约,造成重大损失,必须按价赔偿。八、发生合同纠纷,甲乙双方友好协商解决,不能达成共识的,甲乙双方均可向沾益县人民法院起诉。九、未尽事宜,甲乙双方可另行约定作为此合同的副件,该附件与此合同同效。十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。房屋建设验收合格,完全支付工程款后自动失效。十一、此合同一式两份,甲乙双方各执一份。乙方:二九年月日第 3 页 共 8 页甲方在建房屋一栋,建筑
4、总面积约平方米,由乙方承包施工。经双方协商同意,特签订如下合同:一、承包方式采用包工包料方式承包。甲方提供建房土地、图纸,乙方负责包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。二、承建项目乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、外墙贴瓷砖、后墙面粉水泥砂浆、卫生间、大便器、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗处理。三、承包价格每平方米元,建筑面积按每层楼外墙计算。
5、四、付款方式二、本合同自签订生效之日起,甲方应在_日内按工程造价总额_元的_%一次拨给乙方备料及施工费。工程未竣工验收前,可预留工程总造价的_%的尾款,待工程竣工验收后全部付清。五、质量要求乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责。六、注意安全第 4 页 共 8 页文明施工,如果乙方施工人员出现工伤,因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。七、工期要求主体工程工期为*个月,从签订合同之日起计算,乙方必须在2017年*月*日前完成主体工程,完工时间不能超过*天,乙方不能因各种原因拖延
6、甲方建房完工时间。八、质量保修期乙方在组织施工中必须坚持“百年大计,质量第一”的方针,组织施工,要求全部工程达到合格标准;屋面防水工程,卫生间、房间和外墙面的防渗漏为2年九、其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决。本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。甲方签字(章):乙方签字(章):甲方(以下称业主):乙方(以下称承包商):依照中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就乙方承包甲方房屋工程施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:*房屋建筑工程(以下称本合同工程)工程地点:二、工程承包范围承包范围:本合
7、同工程项目的施工、完工、缺陷修复和保修期内的保修。本房屋工程项目包括:第 5 页 共 8 页三、承包方式和合同价1、本合同价费用为完成本合同工程项目的不含材料费用的其他全部费用。经双方确认,为人民币元(大写:2、合同价包括了合同规定的明确和隐含的全部责任,以及为工程的正确施工、试验、检验、维护、保养、完工和修补缺陷所需的全部有关事项和物品(不含用于本工程的材料费)。3、合同价包括了合同规定的劳务、制造、运输、安装、试验、调试、测试、维护、管理、利润、税金及合同包含的所有风险、责任、权利、义务等所应有的费用。4、在合同履行过程中,业主提出的任何建议、方案、要求,不管承包商是否采纳,承包商不得提出
8、任何追加费用的要求。除非因业主要求而引起规模、标准变化而引起的费用变化可由双方协商进行合同费用调整外,其余一切情况合同费用均不作任何调整。5、除非合同中另有规定以外,合同价适用于合同文件中规定或包括的任何项目的任何实施方法,承包商不得因施工方法不同或改变施工方法而提出任何追加费用的要求。6、承包商采用的任何施工方案和技术措施均应得到业主的批准和认可。如承包商的施工方案和技术措施未得到业主批准,由此引起的费用、后果均由承包商负责。四、支付在工程完工竣工验收后,业主扣除按合同各条款应扣除的款等费用后,支付给承包商。五、误期赔偿费第 6 页 共 8 页1、由于承包商的原因造成工程延期的,承包商必须向
9、业主支付误期赔偿费,业主可从应向或即将向承包商支付的任何金额中扣除此项赔偿费,但不排除用其他方式收回此款。此赔偿费的支付并不能解除承包商应完成工程的责任或合同规定的其他责任。2、本合同误期赔偿费每天按合同价的5%计算,由承包商向业主支付。六、税费1、本合同价包含承包商在工程实施中应缴纳的一切税费。2、承包商签订合同前应充分了解和理解政府对相关税费的规定,合同一旦签订,在合同执行期间不再作调整。七、合同工期1、本合同承包商进场时间暂定为年月日,整个工程在年月日之前完成。2、本条款所规定的合同工期,是指合同内的工程实体通过竣工验收的时间。3、了达到工期目标,承包商必须采取一切措施保证如期达到,不允
10、许延误。如业主认为整个工程或部分工程的进度太慢,不能满足确保关键工期的要求,业主可指示承包商加快进度或修改原施工计划。承包商不得因此而向业主提出任何的补偿。4、承包商必须按业主要求,在开工前作出实施性施工组织设计和各分部分项工程的进度计划报业主审批。经过批复的实施性施工组织设计和进度计划将作为本合同书的一部分。5、业主保留对工程暂时停工的权利,承包商不应拒绝。八、工程移交后保修服务期第 7 页 共 8 页1、根据即将出台的建筑工程质量保修条例明确的房屋建筑工程的最低保修期限,本合同约定本工程在正常使用条件下,地基基础工程和主体结构工程保修期限30年;屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙
11、面的防渗漏保修期限为5年;保修期从工程竣工验收合格之日起计算。2、未明事项,应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定进行。九、材料、设备的采购、供应和保管1、业主负责本合同所有材料、设备的采购和供应,承包商有义务为业主的材料、设备的采购提供协助、指导和搬运。2、承包商除在施工组织设计中给出业主采购的材料、设备供货计划外,还应在施工过程中提前提出材料、设备的采购的通知。3、工地交货的材料、设备由承包商负责保管。业主无论何时均不对承包商的施工机具、设备、临时设施的损失或损坏承担任何责任。十、安全、文明施工1、安全、文明施工必须满足武汉市的有关管理规定的要求。2、承包商应严格遵守国家安全生产法和武汉市关于安全的有关规定,并对自身发生的一切安全事故负全部责任。3、若由于承包商安全、文明施工问题而造成业主被他人索赔,业主保留向承包商索赔的权利。十一、质量1、工程质量标准:国家质量检验评定标准及本合同条款的有关约定。第 8 页 共 8 页2、无论业主是否进行并通过了各项检验,均不解除承包商对自己承包的工程的质量所负责任,除非质量问题是由于业主的原因引起,而此类质量问题承包商须及时通知业主。3、无论工程材料是由否有业主供应,均不解除承包商所负的工程全面质量的责任,承包商应该对各种材料、器材、设备按规范进行检查,拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。十二、本合同技术条款
