《橱柜安装合同模板》由会员分享，可在线阅读，更多相关《橱柜安装合同模板（17页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 1 / 18橱柜安装合同范本橱柜安装合同范本橱柜是在厨房中，存放厨具以及做饭操作的平台，那么签订橱柜安装合同需要注意什么呢?以下是在整理的橱柜安装合同，感谢您的欣赏。橱柜安装合同甲方(经销商)：乙方(订购方)：根据中华人民共和国合同法的有关规定，经双方协商一致达成协议如下：第一条：甲方设计人员上门测量尺寸前，乙方需付定金 元，此款可抵充货款。第二条：甲方在测量尺寸后_天内提供设计图(如需出具效果图的，由双方协商)。乙方根据甲方出具的设计图纸完成厨房基础工程(即天花、墙地砖、水电气布置)后，通知甲方复测并修改图纸。经甲乙双方签
2、字确认的图纸为最后的设计图。第三条：图纸确认后不得随意更改。如有一方需对已确定的设计图进行较大修改，必须征得另一方的同意并经双方签字确认，按实际情况增减费用，安装时间相应顺延。第四条：付款方式精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 2 / 18甲乙双方签字确认后，可选择下列第_种方式付款：(1)乙方于_年_月_日付清全部货款，计人民币_元， 最后根据尺寸(见附件：材料结算清单)具实结算。(2)乙方与_年_月_日向甲方预付款的_%，计人民币_元; 待甲方送货上门，乙方验收货物后，向甲方支付货款的_%，计人民币_元;最后安装完工后，乙方按照双方签字确认的设计图进行验收
3、，验收合格后，即付清货款的_%余额，计人民币_元(根据尺寸见附件：材料结算清单具实结算)。(3)其他方式：第五条：交货期限甲方应于_年_月_日前交货，甲方送货安装必须提前_ _天通知乙方。第六条：送货、安装及质量保证甲方承担_(地区)的运输费用、搬运费用，但乙方所属 物业管理部门收费由乙方承担。甲方保证所提供的产品质量 1 年内包修，终生维护(收取材料费)。第七条：双方责任(一)甲方责任精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 3 / 181、乙方支付定金后，甲方没有在约定时间内提供设计图，甲方应向乙方双倍退还定金。2、甲方应严格根据双方确定的设计图进行加工制造，如
4、因甲方原因导致成品与合同约定不符的，责任由甲方承担。承担方式：_。3、甲方延迟交货的，每延期一天，应按货款总值的_%向乙方支付逾期交货的违约金_元。(二)乙方责任1、乙方应该自行规范完成厨房基础工程(即天花、墙地砖、水电气布置)2、如甲方提交设计图后，则不予退还定金。3、乙方付款后，甲方即开始生产，如乙方提出退货要求，则所付款不退，作为原材料的损耗。4、乙方逾期付款，每延期一天应按货款总额的_%承担违约金。第八条：甲、乙双方如确因不可抗力的原因，不能履行或需延期履行本合同的，应及时通知对方，并说明不能履行或需延期履行的原因。第九条：本合同在执行中如发生争议，甲、乙双方应协商解决，协商不成时，可
5、按下列第_种方式解决：1、提交_仲裁委员会仲裁;精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 4 / 182、依法向人民法院起诉。第十条：本合同在执行期间，如有未尽事宜，由双方协商，另订附则于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。第十一条：本合同一式_份，由甲、乙双方各执一份，副本_份。甲 方：_(盖章) 乙 方：_(盖章)负责人：_(盖章) 负责人：_(盖章)地 址：_地 址：_电 话：_ 电 话：_签定地点：_ 签订时间：_橱柜安装合同发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)：依照中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及工程所在辖区内有关法律、行政
6、法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 5 / 18甲方将该工程：南充市九龙富和佳园商住楼项目的所有安装工程及弱电安装工程 工程承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。一.工程概况工程名称： 工程地点：施工内容：结构类型：二、乙方进场人数(附名册)乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，承担本工程的全部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。三、工期进度要求(一)开工日期： 2015 年 月 日(二)总(日历)工期： 个月(三)具体工
7、期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。四、承包方式与范围 (一)承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工 。(二)承包范围：1. 图纸范围内的所有安装工程及弱电安装工程(包工包料)。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 6 / 182.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。3.夜间施工乙方必须派专人值班(不补任何加班费)。(三)计价方式：1采用可调价格合同，合同价款调整方法：a、_按定额计价方式计价：建筑、装饰及安装等工程按2013 年四川省建筑工程消耗量定额及统一基价表 、2013 年四川省装饰装修工程消耗量定额及统一
8、基价表 、2013 年四川省安装工程消耗量定额及单位估价表及2013 年四川省建筑安装工程费用定额以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法，则按有关政策性文件执行2材料及辅材按施工期间内每月的四川建设工程造价信息中南充地区对应材料价格作为最终结算价格。3人工调差按总承包合同执行。4、甲方按照水电安装工程总造价下浮 8%支付给乙方。5、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方。6、材料送检费用由乙方负责。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 7 / 18
9、五、工程要求：甲方提前提供完整的蓝图及蓝图电子版，及施工用水用电。(一)质量要求：按 ISO9002 质量标准和工程质量验收标准组织施工。1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。2.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸(含书面通知)和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。4.对检出的不合格品(项)，乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。5.乙方必
10、须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。6.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。7.对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 8 / 18或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。8.保修期为一年。(二)工期要求1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程
11、实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。2、工期延误(1)乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。(2)如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担;(3)如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延。(三)成本控制要求1.乙方必须科学管理、合理施工，避免窝工现象发生;努力提高工效，履行节水，节电、节材料等原则。2.各种工程材料必须实行限额领料，乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独
12、家原创 9 / 183.乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。4.乙方领出的材料如出现丢失或损坏，由乙方负责赔偿。5. 乙方必须遵守甲方材料的管理制度。(四)安全施工要求1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按一标三规范要求组织施工检查。3.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。4.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。5.乙方在施工过程中所发生的(包括由乙方原因造成的人员)工伤、死亡、病残按劳动部办公厅关于
13、如何确认临时用工主体的复函规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。六、付款方式进度款支付按照月进度实施1、地面工程修建至二层之前(包括地下室)，由乙方自行垫资;地面工程修建至二层时，由甲方在 15 天之内支精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 10 / 18付乙方所有已完工程量的 80%。2、乙方每月 25 号报当月工程进度，甲方在次月 5号前支付乙方进度的 80%的工程款。3、乙方安装调试完成后申请甲方及开发商组织验收，一次性竣工验收合格后，如乙方提交验收申请一周后未验收的，或者开发商开始使用的，视为整个工程验收合格，乙方配合甲方向开发方办理完工程竣工结算手续后的 30 日内，甲方向乙方支付工程款的 97%。3、3%的维修质保金，满第一年的一个月内一次付清。4、在质保期内因质量问题，甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金，对超出维修质保金范围金额，仍有乙方承担。七、违约责任处理(一)凡出现以下情况均视为违约：1.乙方工程施工质量未达到本协议所列述的各项工程要求;2.乙方擅自将承包的工程再行转包、分包;3.其他造成工程各种损失的过失行为;4.乙方不履行或擅自变更一切及单方解除协议。5.不服从甲方的管理。(二)违约处罚精品文档2016 全
