《厦深铁路普宁站综合维修工区职场环境改造工程施工总价承包》由会员分享，可在线阅读，更多相关《厦深铁路普宁站综合维修工区职场环境改造工程施工总价承包（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、厦深铁路普宁站综合维修工区职场环境改造工程施工总价承包招标公告招标编号：GC-2017-93 1.招标条件本招标项目厦深铁路普宁站综合维修工区职场环境改造工程已由广铁集团工作会议纪要（131）号研究广珠城际、厦深、广深港高铁安全优质标准线职场环境建设方案批准建设，广铁计统处以预算形式（2017）计审厦深字 016-001 号）批复预算。施工图已经审核合格。项目业主为厦深铁路广东有限公司，建设单位为广州铁路（集团）公司深圳工程建设指挥部，建设资金来自自有资金，项目出资比例为全资，招标人为广州铁路（集团）公司深圳工程建设指挥部。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。2.项目概况与招标范
2、围2.12.1 项目概况：项目概况：厦深铁路普宁站职场环境改造工程,位于普宁站综合工区综合料库西南侧空地，普宁站单身宿舍位于普宁站西北方向原单身宿舍西南侧空地。生产办公楼轴线尺寸为 13.3*43.4m，单身宿舍 16.9*35.3m。2.22.2 招标范围及主要工程内容：招标范围及主要工程内容：普宁站新建生产办公楼。2.32.3 标段划分：标段划分：本项目工程范围内设 1 个标段。2.4 其他：建设总工期 5 个月。3.投标人资格要求3.1 本次招标要求投标人须具备铁路工程施工总承包三级及以上，同时具备建筑工程施工总承包三级及以上资质的企业。3.2 其他要求：（1）在中华人民共和国境内合法注
3、册的独立法人；（2）具备有效的安全生产许可证；（3）具有认证机构认证的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；（4）未在中国铁路总公司或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内；（5）未在广铁集团通报的停标处罚期内。（6）申请人不得存在下列情形：被暂停或取消投标资格的；在最近三年内有骗取中标或严重违约而处于停标处罚期内的；有诉讼及仲裁情况而处于停标处罚期内的。（7）投标人在投标期内未被人民法院列为失信被执行人。（8）具有良好的企业社会信誉、财务状况良好。近三年无任何违法和重大违约行为。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；（9）申请人及申请人法定代表人、
4、拟委派的项目经理在2016年12月2017年12月（递交投标文件之日起1年内）不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录；3.3 本次招标不接受联合体投标。3.4业绩要求：近三年内必须具有类似工程施工经验，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。3.5人员要求：项目经理具有建筑工程专业二级注册建造师执业资格证书，职称工程师或以上、 6 年以上铁路大中型或类似项目管理工作经验，具有有效的安全生产考核合格证书， 3年以上项目经理工作经验，良好的职业道德，且未在其他在建工程项目任职。总工程师职称工程师或以上，从事铁路大中型或类似项目管理工作至少 5 年，主管项目技术工作 3 年以上。3.6
5、 根据中国铁路总公司建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知（建工函201639号）要求，投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目经理、项目总工（技术负责人）资格证明材料，具体格式见公告附件。4.招标文件的获取4.1 凡有意参加投标者，请于 2017 年 12 月 7 日至 2017 年 12 月 13 日，每日上午 9时 00 分至 11 时 00 分，下午 14 时 00 分至 16 时 00 分（北京时间，下同） ，在广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路 333 号）持营业执照副本复印件、单位介绍信、购买人身份证（及复印件） 、汇款凭证复印件以及广州建设工程投标报名申
6、请表 （申请表每个标段一式两份）原件购买招标文件，投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，办理详情参见广州公共资源交易网（http:/）服务指南栏目。4.2 招标文件每套售价 500 元，售后不退。投标人须在购买招标文件前将标书款电汇至招标代理账号（不接受网汇、现金、信汇等方式，仅接受普通银行电汇；不接受个人汇款不接受网汇、现金、信汇等方式，仅接受普通银行电汇；不接受个人汇款） ，同时须在汇款单据上注明招标编号及购买标段号。招标代理账号：开户银行：交通银行北京西单支行交通银行北京西单支行开户名称：中铁物总国际招标有限公司中铁物总国际招标有限公司账 号：70050077
7、0050074.3 本次招标不接受不接受邮购招标文件。5.投标文件的递交5.1 投标文件递交的时间为 2018 年 1 月 4 日 9 时 00 分至 2018 年 1 月 4 日 10 时 00 分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为 2018 年 1 月 4 日 10 时 00 分，地点：广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路 333 号） 。5.2 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。理。6.发布公告的媒体本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网
8、、中国采购与招标网、铁路建设工程网上发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。7.联系方式招标人：广州铁路（集团）公司深圳工程建设指挥部 地址：深圳市罗湖区和平路船务街 15 号渔景大厦邮编：518001联系人：易先生电话：0755-61381758传真：0755-61381758电子邮件：招标代理机构： 中国铁路物资股份有限公司地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 C 座 7 层100036邮编：项目经理：李剑华（招标师证书编号：09394443909441213）联系人：庞工、李工、郭工
9、电话：15813384741、13480209757、020-87623263传真：020-61335253电子邮件：2017 年 12 月 1 日公告附件一投标人业绩证明（项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源） 交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目经理为： ，身份证号： ，项目总工（技术负责人）为： ，身份证号： 。项目于 年 月 日签订合同协议书， 合同价格为 。项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日），工程质量 。或项目正在施工。特此证明。发包单位名称（盖章）年 月 日发包单位联系人： 联 系
10、电 话： 发 包 人 地 址： 总 监理 工程师： 联 系 电 话： 公告附件二项目经理业绩证明（项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源） 交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目经理为： ，身份证号： ，项目于 年 月 日签订合同协议书，合同价格为 。项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日）。或或项目正在施工。姓名 ，身份证号： ，于 年 月 日至 年 月 日在（项目名称）任项目经理。特此证明。发包单位名称（盖章）年 月 日发包单位联系人：联 系 电 话：发 包 人 地 址：注：如项目经理中途变更，请提供
11、变更材料：承包人任命文件发包人同意变更批准文件等材料复印件。公告附件三项目总工（技术负责人）业绩证明（项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源） 交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目总工（技术负责人）为： ，身份证号： ，项目于 年 月 日签订合同协议书，合同价格为 。项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日）。或或项目正在施工。姓名 ，身份证号： ，于 年 月 日至 年 月 日在（项目名称）任项目总工（技术负责人）。特此证明。发包单位名称（盖章）年 月 日发包单位联系人：联 系 电 话：发 包 人 地 址：注：如项目总工（技术负责人）中途变更，请提供变更材料：承包人任命文件发包人同意变更批准文件等材料复印件。
