《内部单位工程承包及安全合同(修改)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内部单位工程承包及安全合同(修改)（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1 内部单位工程承包及安全合同 甲方：杨双瀛 乙方：河南同恒节能科技有限公司 为进一步深化企业改革，完善经营管理机制，全面推行内部承 包合同责任制，运用法律手段强化管理机制，保护双方的合法权益， 经甲乙双方充分协商并达成一致，特制定以下合同条款，供双方共 同遵守。 一、 工程概况： 1、工程名称：桐柏县 2015 年度农村安全饮水工程安鹏化工专 业园区二期工程净水厂工程 2、工程地点：桐柏县安棚镇安棚化工专业园区 二、施工工程安全要求： 工程施工期间由乙方全面负责工地安全工作，切实组织各工种 认真学习施工安全知识和作业规程，严格遵守中华人民共和国建 筑法 、 劳动保护法 、 建设工程安全生产管
2、理条例等相关法律、 法规。本项目所出现大小安全事故均由乙方负责并承担一切经济法 律责任。 三、 承包形式： 1、 本工程实行以包工、包料、包质量、包安全、包工期、包 费用的形式包给乙方，由乙方对该工程负全责，全面履行 公司与建设单位签订的建设工程施工合同。2 2、 乙方承包工程签订内部协议后，应依法自主经营，自负盈 亏。 四、 承包时间： 根据甲方与建筑单位签订的工程开竣工时间，本工程合同日期 从年 月 日正式开工，于 年 月 日正式 交工验收，工期 日历天。如遇到不可抗力因素，工期顺延或 终止合同。 工程竣工后本合同继续有效，直到质保期结束为止。 五、 公司管理费用： 1、 本工程总造价为
3、1643800.00 元； 2、 乙方上交给甲方的该项目的管理费为 元。 六、 上缴各种费用和工程款支付的办法： 1、 建设单位所拨的工程款到甲方账户后，甲方应无条件地、 十日内汇入乙方指定的账户。 2、 履约金和农民工工资、押金按业主合同要求，由乙方按规 定缴纳。 3、 本项目所需缴纳的税费由乙方公司支付，但需要把相关凭 证递交给甲方。 4、 乙方为本项目安全生产第一负责人，对本项目的安全生产、 劳动保护负全责。负责本项目的安全生产责任制的指定和 落实，职工的培训，安全生产施工组织设计和安全生产技3 术交底等工作。完成业主方下达的安全生产目标，服从业 主方的安全检查与管理工作。对每次检查中提
4、出的问题， 要及时组织人员整改。及时排除安全隐患，确保安全生产。 5、 乙方为本项目的工程质量第一负责人，对本项目的工程质 量终身负责。负责本项目的工程质量责任书落实，施工组 织设计编制或审核，负责组织本项目的二级和三级技术交 底工作。严把工程质量关，完成业主方下达的质量目标。 七、 甲方的权利、义务: 1、 积极支持乙方正当行使权力，维护乙方的合法权益，配合 和协调乙方工作，帮助解决施工过程中遇到的问题，做好 服务，为乙方提供宽松的内部环境。并配合乙方向建设单 位催要工程款。 2、 对乙方的工程质量、工期、做到文明施工、经营管理和材 料管理有监督检查权。 3、 加强对乙方职工、干部的管理和培
5、训，做好思想政治工作， 增强主人翁意识，促进团结，提高生产积极性。 4、 甲方需提供本工程的手续： 中标通知书， 施工合同， 1 2 施工许可证等相关证件 3 八、 乙方的责任、权利、义务： 1、 对承包单位工程的质量、工期、安全、经营管理和盈亏负 全部责任，并承担因工程质量不合格、延误工期、施工过4 程中对外债务、发生人身安全事故的一切费用开支和工程 保修期内的一切费用开支。甲方如因本条原因对外承担经 济责任，乙方应按法律文书的数额，向甲方交纳相应资金， 否则，甲方承担义务后，享有对乙方的追偿权。 2、 拥有生产指挥权、材料采购权、费用主动权、工资和奖金 的分配权。并负责工程的开工、竣工、验
6、收、决算资金回 收、施工安全、技术资料的组织整理工作。公司所派驻到 乙方工地的人员，必须听从乙方的指挥和管理。 3、 乙方可以招用天工，但严禁使用童工，必须与天工签订劳 动合同，上岗前必须进行安全施工教育。否则，所出问题 由乙方负责。 4、 认真执行党和国家的各项政策、法令及公司的规章制度， 关心职工生活，维护职工合法权益，组织职工学习政治理 论、业务技术促进两个文明建设。 5、 全面履行项目负责人的工作承诺。全面履行本工程的外部 合同规定的承包方的各项义务。 6、 全面负责施工中、竣工后（法定时间内）的工程质量，认 真遵守建筑法 ，实行工程质量终身负责制。 九、 违约责任： 1、 如一方违约，对方以本合同为依据向有管辖权的人民法院 提起诉讼。 十、 合同生效期、变更或解除：5 1、 本合同甲、乙双方签字盖章后生效，受法律保护，一式贰 份。 2、 因情势变迁经甲、乙双方协商一致可以变更合同条款并以 书面记载。 十一、不清楚的地方以业主与中标方签订的合同为准。 十二、本合同传真件有效。 甲方法人代表（签字盖章）： 乙方法人代表（签字盖章）：
