滨河国际劳务合同

《滨河国际劳务合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《滨河国际劳务合同（13页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、建筑工程施工劳务分包合同发包人： 河北建工集团有限责任公司 承包人： 河北容达劳务有限公司（陈学宗作业队） 分包工程名称：山西省太原市滨河国际主体劳务分包 施工地址： 山西省太原市 建设工程劳务分包合同发包人（全称）：河北建工集团有限责任公司承包人（全称）：河北荣达劳务有限公司（陈学宗作业队）第一条 工程概况及承包工作内容1.1 工程名称： 山西省太原市滨城国际主体劳务工程1.2 工程概况： 地下三层，地上26层。总建筑面积66061m2。结构形式：框剪结构。1.3 分包工作内容：从配合清槽开始，至主体结构结顶，完成施工图纸内的全部工作内容（不含砌筑、二次结构，含室内外回填土、水电通风空调等所

2、有预留预埋、电气完成至穿完带线，不含防水）。详见附件一。1.4 生活区设置：发包人提供生活区临建。第二条 作业人员承包人必须提供工程需要的合格作业人员，并且人员数量满足工程工期要求。第三条 合同工期具体开、竣工日期由发包人制定。正负零以下部分75天；1-4层36天；5层以上，每层5天，进场时间以发包人通知为准。承包人必须满足甲方施工节点要求。第四条 合同价款 41合同价款为：暂定14070000.00元（人民币），大写：壹仟肆佰零柒万元整。实际结算金额以综合单价乘以承包方实际完成建筑面积进行计算。42合同价款的确定原则：按建筑面积平方米单价包干方式确定。综合单价包含分部分项工程劳务费、自身机械

3、工具费、辅材费、管理费、安全文明施工中的劳务费、税金等其他所能发生的所有费用。4.2.1 工程价格综合单价：213元/平方米；大写：每平方米贰佰壹拾叁元整（按建筑面积）对分项工程的明确砼工程：21元/平方米（按建筑面积）钢筋制作绑扎工程：44元/平方米（按建筑面积）模板工程：92元/平方米（按建筑面积）脚手架工程：15元/平方米（按建筑面积）水电通风空调等全部预留预埋：17元/平方米（按建筑面积）自备机械辅材：12元/平方米（按建筑面积）文明施工：7元/平方米（按建筑面积）其他：5元/平方米（按建筑面积）4.2.1 对单价内容的明确：4.2.1.1建筑面积计算按GB/T503532005国家规

4、范标准执行；4.2.1.2单价价格内容包括附件一、二全部内容。4.3单价中对工程质量、工期进度、安全文明施工方面的奖罚措施：（1）该工程质量必须符合图纸及有关技术文件规定的技术质量要求，符合国家及行业的有关标准。如果由于承包人原因达不到，按工程结算价款3%对承包人进行处罚。（2）本工程工期每拖后一天，发包人处罚承包人承包总价的3，但不超过承包总价的3%。（3）本工程安全文明施工必须达到发包人企业标准要求，如由于承包人原因达不到，按工程结算价款5%对承包人进行处罚。第五条 合同价款的结算与支付5.1结算、决算资料：5.1.1发包人向承包人提供工程施工图，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施

5、工预算书。5.1.2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。5.1.3有效地工程量结算资料及书面洽商变更、现场签证资料等。5.2合同价款的结算和决算：工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并并办理分包工程决算手续。5.3合同价款的支付：5.3.1合同价款分期支付：1）劳务报酬款按月支付。承包人必须每月24日前将所完成的工程量报发包人。发包人于每月 10 日前对承包人上一个月完成的工程量给予核实、确认。确认后7个工作日内，支付承包人确认工程量的80%。2）

6、承包人全部工程完成通过验收并决算后，发包人对决算资料予以确认后28日内付到承包总价的95%，剩余5%作为质保金。质保金待工程竣工验收满一年后七日内付清（无利息）。3)承包人应向发包人出具劳务施工企业专用发票作为收款凭证。在支付该进度款以前，承包人必须满足以下要求，否则发包人拒接支付进度款：发包人对所申报完成的实物质量、楼层安全防护以及文明施工等进行全方面检查，每层楼必须对质量缺陷整改完毕，楼层垃圾清理干净，楼层标高、轴线标识、质量检查数据均完备清楚，安全防护设施搭设完毕并符合规范及发包人要求；如承包人对上述某项工作在发包人要求后经过三次处理仍不能达到要求，则发包人有权安排其他施工单位执行此项工

7、作，由此所发生的一切费用由承包人负责。第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理6.1安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。6.2重大伤亡及其他安全事故处理：6.2.1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，需作出数面记录或拍照。6.2.2按照有关规定，发包人、承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人、承包人对事故责任有争议时，应按照有关部门的认定处理。6.3对本工程的安全生产标准和环保施工，双方约定如

8、下：施工现场必须达到安全文明工地标准。承包人在施工过程中应严格执行国家、地方的相关标准和规定，还要符合发包人提出的安全、文明施工要求。第七条 工程质量、验收与保修7.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和“汾河杯”的质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。7.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，需立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。7.3对本工程的质量标准，双方约定如下：该工程质量合格质量标准。第八条 工期延误8.1对

9、于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。因战争、动乱、自然灾害或非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过48小时；发包人同意工期顺延的其他情况。8.2承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利。8.3非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定，每拖后一天，发包人处罚承包人承包总价的3；但不超过承包总价的3%。

10、第九条 文明施工9.1发包人、承包人应严格执行国家及地方关于文明施工的各项管理规定，加强科学管理，坚持文明施工。9.2对本工程的文明施工标准，双方约定如下：本工程达到安全文明工地标准。第十条 材料机具应用10.1本工程由发包人提供的机械设备为：具体见附件一、二。承包人自备的工具为：除发包人提供的机械设备除外的所有工具。双方确认防护用具由承包人（安全帽由发包人统一配备，费用由承包人）承担。10.2由承包人自备的工具需其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场（800米内）。10.3承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行

11、书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程适用，按时保养，保证其适用性能和完好无缺。10.4对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：承包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，承包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。第十一条 文物保护对施工中发现的文物，承并包人应立即保护好现场于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的，由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用，由发包人承担。第十二条 发包人的权利和义务12

12、.1负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。12.2负责根据工程进度提供施工图纸2套，提供必要技术资料和办理施工洽商。12.3负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事物。12.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。12.5负责编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。12.6承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应提出整改意见，督促承包人进行整改。12.7负责组织工程的验收工作。12.8本工程发包人施工代表为杨军，负责日常施工的管理协调工作。第十三条

13、承包人的权利和义务13.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁。13.2承包人需将其所有进场人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别及身份证号码），进场人员花名册及所有人员身份证复印件均加盖单位公章。13.3在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更档案人员，服从发包人的统筹安排，统一调动。因工作需要必须变动生产人员时，必须事先得到发包人专管人员的同意，并补交变动人员花名册及有关证件复印件。13.4当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将

14、队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。13.5承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。13.6承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从法宝人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。13.7负责本分包工程现场成品保护工作，并保证不损坏其它施工方的已完工程，如有损坏，承包人自费予以修复，或发包人指定第三者修复，修复费用由承包人承担，反之，他

15、方损坏承包人产品条件相同。13.8负责保管自有的和发包方移交、委托承包方管理、使用的材料、机具、设备等，并保证其完好无缺；负责对施工现场邻设、建筑物及测绘控制桩的保护工作。13.9承包人确认王良友为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。第十四条 材料机具应用14.1发包人违约责任14.1.1由于发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。14.1.2发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。14.2承包人违约责任14.2

16、.1应承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在3日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的期限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对已完成的工程量进行签认。 14.2.2因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。第十五条 材料机具应用在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议（在选定的方式前划“” ）：（）1、向石家庄市新华区人民法院提起诉讼。第十六条 材料机具应用本

17、合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。第十七条 本合同一式五份，具有同等法律效力，发包人留存三份，承包人二份。第十八条 其他事项18.1 当发生设计变更且建筑面积发生变化时，合同总价按照建筑面积变化增减。18.2 承包人不得无故更换项目经理，项目经理及项目管理班子中技术负责人、施工员、质检员、安全员、测量员等管理人员，特种作业人员及需要持证上岗人员均必须持证上岗。18.3 承包人必须遵守河北建工集团对本工程的相关规定和关于施工方面的有关规定，不得野蛮施工。18.4 因承包人原

18、因中途退场的，所完工程量按分项工程承包单价结算，人工费最多按60结算，承包人无条件退场。承包人退场延误造成损失的，承包人负全部责任。承包人退场后不能及时支付农民工工资的，发包人可以用（剩余劳务费）履约保证金进行支付。18.5 承包人充分考虑现场条件，工具、材料场内运输在1000米以内的不考虑二次倒运费用。 18.6 发包人材料供应方式与管理：发包人负责供应的工程材料，实行限额领料制度，各种材料均已考虑正常损耗；超过定额部分或人为浪费，经发包人有关部门确认后，在承包人承包费中扣除。18.7 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付

19、保险费用。18.8 承包人在签订合同之日起7日内到当地建设工程专业劳务发包承包交易中心内的招投标管理机构办理合同备案手续。18.9 承包人必须保证麦收（秋收）阶段施工劳力充足，满足施工进度要求。18.10 发包人按甲乙双方合同付款后，承包人不能支付人工及其它债务要求时，由承包人法人单位法人代表自愿付全责。18.11 承包方进场后，应服从以下规定：A、携带物品出门应凭出门证，经保卫部门验证后方可带出；B、家属亲友不得擅自到发包人单位内部（生活区和施工现场）住宿，有特殊情况者，应经发包人单位保卫部门同意后办理暂住手续，方可临时借住；C、严禁赌博、偷盗建筑材料和施工工具设备等；不准用公物制作私人用具

20、，不准打架斗殴和聚众闹事，严禁流氓活动和其他违法乱纪行为，不得男女混居；18.12 进场后，承包人须提供墙体，梁板配模图，经发包人审核通过后，按图提供模板。木模板及木方确认数量和周转次数后，承包人若出现不节约和丢失损坏由承包人负责承担补充费用。18.13 承包人必须与发包人签订安全协议书。 发包人：河北建工集团有限责任公司 承包人： （公章） （公章） 地 址：石家庄市友谊北大街 146 号 地 址： 法定代表人 法定代表人 （或授权委托人）： （或授权委托人）： 邮政编码：050051 邮政编码： 2009年6月10日 2009年6月10日附件一承 包 范 围 所有单位工程，劳务承包单价采用

21、建筑平米单价包干形式：（建筑面积计算按GB/T503532005国家规范标准执行），承包方建筑平米单价及直观单价包含以下内容：一、工作内容1）图纸内容从配合清槽开始，至主体结构结顶，完成施工图纸内的全部工作内容（不含砌筑、二次结构，含室内外回填土、水电通风空调等所有预留预埋、电气完成至穿完带线，不含防水）。所包含的所有工作内容以及相关的措施项目施工。 a、钢筋工程的钢筋制作、安装、连接、除锈、电渣压力焊、直螺纹套丝等钢筋工程包含的所有项目。自备：加工机械，绑丝及所用机械损耗品。b、混凝土工程的混凝土浇注、振捣、抹面养护、剔凿、堵螺栓孔、混凝土泵泵管布置安装及清洗拆除、布料杆的吊运清洗等混凝土工

22、程的包含的所有项目。自备：除混凝土输送泵以外的其他工具及辅料。c、模板工程的模板制作安装、拆除，模板支架的搭拆、模板清理、刷隔离剂、嵌缝、整理堆放及场内倒运等模板工程包含的所有项目。自备：密封条、钉子等辅料。d、防水施工基层处理及防水保护层。e、室内外回填土承包人负责完成，发包人配合大型机械。2)外脚手架工程：龙门架、脚手架、安全网、密目网、脚手板、踢脚板的施工搭设及拆除（含安全防护架、设备加工棚、出入口搭设、安全通道、上人马道、卸料平台的制安、电梯龙门架防护、架杆涂饰等施工区内所有涉及脚手架的工程）。3)安全、文明施工:a、用于安全、文明施工工作中所有用工。b、承包施工区保卫及材料管理。4)

23、临建：a、承包的施工区内所有机具设备及临电闸箱基础施工。b、承包的施工区内的料场、加工场地、板房基础、临时道路、食堂、仓库、水池、排水沟等所有临时设施的搭设。5)预留预埋a、承包工作内容中预埋件（包括刚性、柔性止水带或预埋铁等）的制作和安装。b、施工图纸中标出的预留洞口施工。C、水电通风空调等全部预留预埋。电气完成至穿完带线。7)装卸车：负责本工段所需的周转工具、材料、机械设备的进、退场装卸车，及现场直线1000米距离内的二次倒运，按招标人要求分类定点码放，码放整齐，达到集团标准化的要求。二、施工机械设备、工具、材料 承包人需提供除附表二以外的全部机械设备、工具、材料1、施工机械设备承包人需自

24、带除塔吊、施工电梯、混凝土泵、排污泵、套丝机以外承包工作内容中涉及的施工机械设备（含机械设备消耗品，如电焊条、锯片、氧气乙炔等）。2、施工工具1）发包人提供附表二所列施工工具。2）承包人需提供现场临电三级箱以下至自带施工机械设备处的电缆。3）承包人需提供职工劳保安全防护用品。包括：安全帽、安全带，绝缘手套、绝缘鞋、口罩、防尘罩、雨鞋、雨衣等。承包人自备的劳保防护用品质量均应满足相关产品质量标准。3、施工材料发包人提供主材包括钢筋、钢筋连接件、混凝土、模板、木方、架管、扣件、对拉螺栓（配套螺母）、预埋件、水泥、砂子、钢管、密目网，其余施工方案中涉及到的施工用辅料均由承包人购置。三、特殊工种1）承

25、包工作内容所涉及的特种作业人员全部由承包人提供，承包人还需配备具备职业资格的测量工、信号工。上述人员必须持证上岗。四、其它1）承包人还需配备实验取样员，负责混凝土、钢筋施工中的材料取样、试件成型工作。2）承包人必须保证季节性施工（秋收、麦收）阶段的正常施工，承包人在季节性施工（秋收、麦收）、节假日施工中产生的一切费用不予以另外支付。3）承包人用工过程中所需的工人工资、伙食费、劳保费、办理暂住证费用等一切费用。4）配合费、管理费、利润、税金等（一个有经验的承包商应考虑到的）其他有可能发生的费用。附件二发包人提供机械、工具、材料一览表施工机械施工工具施工材料混凝土运输设备钢脚手管（责任承包）钢材混凝土输送泵各种扣件（责任承包）混凝土铲车、小钩机模板直螺纹套筒水泵多层板机砖、砌块施工电梯木方水泥、砂子、白灰塔吊三级配电箱及以上电缆安全网、脚手板对拉螺栓、螺杆水电预留预埋所需主材安全生产、文明施工协议书9