《轻型钢结构工程承揽加工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《轻型钢结构工程承揽加工合同（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、轻型钢结构工程承揽加工合同工程编号： 工程名称： 工程地点： 签订日期： 年 月 日 轻型钢结构工程承揽加工合同发包方： （简称甲方）承包方： （简称乙方）本合同书是依照我国民法、合同法、建筑法、招投标法、预算法、建设工程价款结算暂行办法、行业规范及最高人民法院司法解释等相关法律制定。对双方的权利义务，双方已经明确，意思表示一致，自愿订立本合同。1、甲方将本工程以 的方式承包给乙方，其结构形式为 工程，檐口高度为 米，排水方式为 。共 栋建筑物，单栋面积为 ，总建筑面积约 。 （面积如有变动，按实际面积计算） 。2、甲乙双方协定每平方米 元，合计金额约 元，大写约 （面积如有变动，按实际面积计
2、算）。3、乙方承建范围： ，其它设施不包括在内。如甲方另外再承建，工程价格由双方另行协商。规格型号以施工图为准。4、工期：自合同签订后，发包方按协议约定支付乙方备料款之日起 个工作日完成。如遇下列情况之一，经发包方现场代表签证后，工期顺延：1、按施工准备规定要求，不能提供满足作业要求的场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工时；2、重大设计变更，发包方提供的工程地质资料不准，致使设计改变或由于施工无法进行的原因而影响进度的，自提出变更之日起到变更项目完成止，作工期顺延；3、在现场施工或因停电、停水 8 小时以上或连续间歇性停水、停电 3 天以上（每次连续 4 小时以上） ，影
3、响正常施工时；4、因现场代表或（监理）签证不及时而影响下一道工序施工，自未签证起，到影响消除止，作工期顺延；5、未按合同规定拨付备料款、工程进度款或代购材料价款而影响施工，从应付款之日起，到以款项实际收付后的实际时间。作双倍的工期延长；6、因人力不可抗拒的因素而延误工期及国家法规和强制性技术规程要求必须停止作业或停工的，自应停工或停止作业起，到应复工之日止，工期顺延；7、基础由发包方负责承担的，由于发包方的延期或因基础工程质量不符合设计要求而影响承包方的正常施工，或因发包方负责的其它工程项目因交叉施工而影响承包方正常施工的，自影响开始之日起，到影响消除之日止，作工期顺延；5、承包方在以上情况发
4、生后的三天内，就延误的内容和由此发生的经济支出向发包方代表提出书面报告，发包方代表收到报告后应予以签收并在三日内予以答复，不予签收的，承包方将以电报形式予告之，告之后逾期不予答复，承包方即可视为报告内容和延期要求均被确认，无建设手续的，发包方失去工期异议权。6、保修期：本工程保修期为 年，保修期内出现因乙方施工造成的质量问题，由乙方无偿进行返修；人为损坏及不可抗力造成的建筑物损坏或无法使用，乙方不承担任何责任。7、施工期间乙方工人生活费用由 方负责；工程税金及一切外来收费均由 方负责。8、施工中发生意外死亡事故由 方负责。9、付款方式：1、甲乙双方签订合同后，甲方预付给乙方工程总造价的 %，约
5、元作为乙方的备料款。2、主钢构件（钢梁、钢柱）进入甲方施工现场，甲方付给乙方工程总造价的 %，约 元。3、主钢构件（钢梁、钢柱）全部安装完毕（维护系统除外） ，甲方付给乙方工程总造价的 %，约 元。4、工程完工，甲方验收合格后扣除工程总造价的 %，约 元作为工程质保金，甲方在三日内将工程余款一次性付给乙方，质保金月后一次性付清。10、验收事项：乙方全部安装完毕，甲乙双方组织人员验收，在安装完毕三日内，甲方未组织人员验收视为合格，如无质量问题，甲乙双方签字合格，未经双方签字建筑物不得使用，否则出现问题，由使用方负责。11、质量要求：施工图由 提供，乙方应严格按照施工图进行施工，并保证工程整体造型
6、美观，节点牢固，拼接合理对称，线性良好，抗风、抗震性能良好，不漏雨。12、双方承担责任范围：1、甲方负责提供水、电、安装工人的住宿事项，并免收水电住宿费。2、乙方提供技术咨询服务，严格保证构件材质和外购件的质量。13、违约责任：1、甲方如不能按照合同约定的条款及时拨付工程款，每延付一天按应付金额的 1%偿付乙方且工期顺延，因甲方原因造成乙方停工误工，甲方应承担误工损失。2、因乙方原因造成产品延期交付或工程未能按期交工，每天按合同金额的 1%偿付甲方；若甲方工程款拨付不及时，乙方有权停工。3、任何一方违约或单方解除合同，应承担违约造成的经济损失。乙方工期延期不得超过 15 天。14、合同有效期：本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效，至双方经济往来结算清后，自行终止。备注：由于钢材价格波动较大，甲方在合同签订后的十五日内如不能及时拨付备料款的，合同单价按市场价格调整。本合同未尽事宜，甲乙双方共同协商解决。本合同一式 份，甲方 份，乙方 份。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：地址： 地址： 法人代表： 法人代表： 法人代表委托人： 法人代表委托人： 生效日期： 年 月 日
