广州大学城设计合同

《广州大学城设计合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广州大学城设计合同（43页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、广州大学城勘察设计合同 1广州大学城（小谷围岛） 工程设 计 合 同合同编号:GUTC2003-发包人:广州大学城建设指挥部办公室设计人：二三年 月 日广州大学城勘察设计合同 2目 录第一篇 协议书 第二篇 合同通用条款 第三篇 合同专用条款 第四篇 附件一：设计人员一览表 附件二：广州大学城设计通则附件三：项目设计变更管理办法附件四：设计任务书 广州大学城勘察设计合同 3第一篇 协议书发包人：广州大学城建设指挥部办公室设计人：通过广州大学城（小谷围岛） 工程方案设计招投标，确定由发包人、设计人签订本协议书。鉴于发包人拟建设广州大学城（小谷围岛）市政道路及综合管沟工程，并通过 2003 年 月

2、 日的中标通知书接受了设计人为本工程的勘察设计单位，以人民币 元（大写 ）为本工程勘察设计所作的投标报价。为此，甲、乙双方达成如下协议。一、 协议书中所用术语的含义与勘察设计合同通用条款中术语的含义相同。二、 下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并互为补充和解释，如上述各部分存在冲突之处，以如下先后排列次序为优先：1 广东省和广州市人民政府关于大学城项目的有关文件；2 合同实施期间双方签订的合同补充或修正文件；3 协议书；4 中标通知书；5 合同条款；6 招标文件的问题澄清；7 投标文件的问题澄清；8 招标文件；广州大学城勘察设计合同 49 投标文件；10 设计工作大纲及实施计划、设计人员

3、分工表；11 设计项目及报价一览表；12 广州大学城设计通则；13 项目设计变更管理办法；14 设计咨询管理办法15 组成合同的其它文件。三、 鉴于发包人将依合同约定付款给设计人，设计人在此承诺，保证全面正确按合同约定进行本工程的勘察设计。四、 鉴于设计人将进行本工程的勘察和设计，发包人在此承诺，保证按合同约定的付款方式、付款时间支付设计费给设计人。五、 本协议书由甲、乙双方签字盖章后生效。六、 本协议书一式八份，发包人执六份，设计人执二份，具有同等效力。发包人： 设计人：广州大学城建设指挥部办公室 法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）地址： 地

4、址：邮政编码： 邮政编码：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：银行帐号： 银行帐号：订立日期： 年 月日广州大学城勘察设计合同 5第二篇 合同通用条款第一条 词语定义1.1 本项目：指由发包人招标的本合同约定范围内的设计项目。1.2 承包：指承揽本项目工程的设计并交付设计成果的行为。1.3 发包人：指招标并与设计人签订合同的当事人，本合同中特指广州大学城建设指挥部办公室，是本合同工程的建设单位。1.4 设计人：指投标中标并与发包人签订合同的设计单位。1.5 设计咨询单位：指由发包人委托的承担本工程勘察设计咨询单位。设计咨询起到各阶段设计监理的作用，肩负各设计阶段对设计单位的“三控

5、制、两管理、一协调”作用。检查各阶段设计所需的设计依据文件、规范、标准、工程资料是否齐全；对各阶段的设计原则、设计文件等进行审查并提出书面意见；设计咨询单位有权要求设计单位按咨询意见修改，如设计单位对咨询审查意见有分歧的，应提交书面意见交发包人协调解决。1.6 工程投资估算：指以方案设计为基础编制而成，且编制深度达到国家有关的编制规定，并经发包人委托的设计咨询单位及/或政府规定的评审委员会评审通过的文件。1.7 工程概算：指以初步设计为基础编制而成，且编制深度达到国家有关的编制规定，并经发包人委托的设计咨询单位及/或政府规定的评审委员会评审通过的文件。广州大学城勘察设计合同 61.8 工程预算

6、：指以通过设计咨询单位/或施工图审查单位审查的施工图为基础编制而成，且编制深度达到国家有关的编制规定，并经有关方面审查通过的文件。1.9 设计文件：指设计人为本工程设计的设计成果，含：设计资料、设计文件、设计图纸及其电子版本。1.10 类变更设计：指按照发包人制定的变更设计管理办法规定，在施工图完成并经设计咨询单位评审和发包人同意后，由于：（1）变更批准的建设规模、基本原则、技术标准、重大方案等审定意见；（2）虽未变更审定意见，而一次变更设计造价增减在 100 万元以上（含 100 万元）者。1.11 不可抗力：指（1）不能预见、不能避免并不能克服的客观情况；（2）政府关于大学城建设的政策重大

7、调整或大学城建设规划方案重大功能性调整。1.12 书面材料:指合同书、信件和数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换、电子邮件）等可以有形地表现所载内容的文件。第二条 适用法律和语言文字2.1 合同适用中华人民共和国的法律、行政法规、司法解释、部门规章、地方性法规、广东省和广州市人民政府关于大学城项目的有关文件以及建设工程主管部门批准的文件。2.2 本合同所有文件均以汉字书写、解释、说明。2.3 本合同以人民币为报价和结算货币，双方另有约定时除外。第三条 设计管理模式广州大学城勘察设计合同 73.1 采取设计人管理、设计咨询管理、发包人管理等三级管理模式。第四条本合同依据下列文件签订：4.中华

8、人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法 、 建设工程勘察设计市场管理规定 。4.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。4.3 建设工程批准文件。第五条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表：5.1建设规模 设计阶段及内容序号分项目名称方案 初步设计 施工图估算总投资（万元）费率%估算设计费（元）广州大学城勘察设计合同 8第六条：发包人应向设计人提交的有关资料及文件： 6.1序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜第七条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：7.1序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜广州大学城勘察设计合同 9第八条本合同设计

9、收费估算为元人民币。设计费支付进度详见下表：8.1付费次序 占总设计费% 付费额 付费时间（由交付设计文件所决定）第一次付费 20%定金 本合同签订后三日内第二次付费第三次付费第四次付费第五次付费第九条 双方责任9发包人责任：9发包人按本合同第六条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。9发包人变更委托设计项目、规模、条件或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同） 、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。广州大学城勘察设计合同

10、10在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。9发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。9发包人应协助设计人为派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供必要的工作生活及交通等方便条件。9发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。9设计人责任：9设计人应按国家

11、技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。9设计采用的主要技术标准： 。9设计合理使用年限为年（或按国家规定） 。9设计人按本合同第五条和第七条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。9设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对设计的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。如在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商

12、定。9设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第十条违约责任：广州大学城勘察设计合同 11101 发包人应按本合同第八条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。102 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。

13、103由于设计人自身原因，延误了按本合同第七条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。104合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第十一条其他11发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，设计人应无条件服从。11设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第七条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。11本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要

14、设计人的设计人员配合加工定货时，所需差旅费由发包人承担。11发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，差旅费用由发包人支付。11发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。11由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。11本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第（一）种方式解决：（一）提交广州仲裁委员会仲裁；广州大学城勘察设计合同 12（二）依法向人民法院起诉。11本合同一式份，发包人份，设计人份。11本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。1111 其他约定事项：本合同未约定清楚的，双方可签订专用条款约定。专用条款约定与本合同约定不一致的，以专用条款为准。广州大学城勘察设计合同 13第三篇 合同专用条款第一章 设计依据第一条 设计依据1.1 中华人民共和国和广东省、广州市现