《安装工程专业分包合同合肥》由会员分享,可在线阅读,更多相关《安装工程专业分包合同合肥(14页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、 安装工程专业分包合同发包单位(甲方):安徽省汇力建筑劳务承包有限公司承包单位(乙方):依照中华人民共和国合同法 、建设部建筑安装工程总分包实施办法为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,按时保质保量地完成工程任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。第一条 工程项目1. 、工程名称:中国建设银行股份有限公司合肥生产基地二标段总承包施工工程2. 、工程地点:滨湖新区、西临徽州大道、北依杭州路,东接广西路,南面为云谷路3. 、工程内容:电、通风空调等安装。4. 、工程承包范围和方式:1承包范围:强弱电、空调通风等,安装图纸内表明的工程内容(依据总包合
2、同及招标文件的内容为准)。2. 承包方式:本工程由专业承包方包工、包料、包质量、包安全、包工期的承包方式。3. 、工程造价:1、本工程造价暂定为人民币 万元,最后结算依据总包单位与业主签订的结算办法经审计后为准。(附总包同业主具体决算办法) 1. 、合同工期:开工日期 2011 年 月 日 (以甲方书面开工通知为准),竣工日期(根据甲方进度计划完成)。七、质量标准甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量,如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。乙方
3、必须严格按照图纸和设计变更进行施工,接受项目管理人指挥,要求每一工种技术交底进行施工,如出现质量问题,严格按照项目部处罚管理规定执行,此规定作为合同附件同时生效。 本合同涉及的材料和其它技术标准要求均应符合主合同、图纸及规范要求。1. 第二条 双方责任1、甲方责任:(1)甲方为乙方提供食宿条件,提供食堂地方、但后勤生活必须服从项目部的统一管理。(2)甲方根据生产情况安排乙方工作,并对乙方进行分项工程技术指导,解决施工中遇到的技术难题,实施对工程质量、工期、安全文明施工、监督、检查、验收。(3)甲方负责工程技术交底、组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。(4)甲方按时提供图纸,
4、提供的施工塔吊配合,保证施工需要。(5)按本合同约定,向乙方支付合同价款。(6)负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。(7)甲方负责组织乙方人员的进场安全教育,并组织乙方负责人及技术人员进行施工组织设计、专项施工方案及分项工程技术指导。 (8)甲方随时检查工程进度、质量、安全、文明施工,组织生产例会,安排生产并协调其它工序的交接,负责技术、质量、进度。安全及文明施工监督工作,监督乙方合理利用和使用材料。2、乙方职责(1)乙方代表人必须 24 小时长住工地,手机 24 小时开机,随时能接到甲,方的通知,处理由乙方解决的事务。如有特殊情况,由委托人负责人代表处理由乙方解决的事务
5、,委托人代表人必须具备权利和能力,乙方负责人或代表必须服从甲方参加各种活动,特别是工程例会,如一次未参加工程例会将给予罚款人民币 200.00 元,未请假外出在 2 小时内接不到甲方的通知,无任何特殊原因,给予罚款人民币 200.00 元。2. 签订劳动合同时,乙方必须将拟进场人员报甲方,所报花名册与本人身份证及事实相符。乙方必须保证其队伍的稳定,不能随意变动,如需变动或增减人员,必须在三天前向甲方提供变更人员名单。3. 乙方中途如有人员变更,应在 24 小时内通知甲方,并在进场时提供人员名单花名册及相关资格证和身份证复印件给甲方,否则甲方发现一员罚款人民币 100.00 元。乙方人员要保持相
6、对稳定,按甲方统一要求出入施工现场要戴工作牌。4. 乙方在施工过程中,应提交工序协调的书面报告给甲方协调,乙方服从甲方的协调管理,乙方应对班组交底做好成品、半成品的保护工作,采取合理有效的措施保护本分项和其它分项作业的半成品及成品,由乙方负责赔偿由此造成的一切损失,并承担相应的责任。5. 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况,与现场其他单位协调配合,照顾全局。6. 按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准工地要求搞好生活区的管理,做好自身责任区治安保卫工作。7. 做好施工现场周围建筑物、结构物和地下管线和已完
7、工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。8. 乙方必须按劳动法规定,全部工人在进场前必须签订劳动合同(内容:合同期、工作内容、劳动合同责任及承诺书),并交一份给予甲方备案。9. 项目部会计随同乙方班组长根据劳动合同按时发放工人生活费及工资,发工资必须编制工资表,其内容:发放时间、工人姓名、身份证、工作服号码、工资余额、领工资人签名,制表人及负责人签名等内容,工资发完后交一份给甲方备案。乙方保证收到工程款优先发放工人工资,乙方收到甲方工程款的同时必须提供相应的票据和工人工资表,且必须在甲方人员的监督下按工资表发放工人工资,如因不能及时未能发放工人
8、工资引发的劳资纠纷,造成工人上访、投诉,乙方负全部责任,并以每次人民币一万元的罚款。10. 每次节点工程完成后,乙方应及时派人清理现场,将多余水电材料收集运至甲方指定位置。作合理再次利用如乙方不派人清理,每人每工日按人民币 100 元进行结算,此费用直接从进度或结算款中扣除(注:甲方另派人清理以 1 小时按半天,派人清理以 2 小时按 1 天结算)。11. 遇各级领导检查时,乙方应无条件的积极配合甲方搞好安全文明施工。12.13. 第三条 付款方式14. 乙方垫工程进度款,每月 30 日报工作量、次月十号前按双方核定造价款支付 80%给乙方。安装调试后一星期内支付原双方核定总价 90%给乙方。
9、竣工验收一次性达到合同约定的质量标准一周内支付决算总价的 95%。扣 5%质保金一年无息退还给乙方(以竣工日算满一年一星期内支付)。 如甲方原因未及时支付工程款,为此造成乙方所有责任及经济损失均有甲方承担。甲方支付乙方每笔工程款 70%依材料发票的形式直接入甲方的账。30%依工资表形式入甲方帐。70%工程款乙方直接拿甲方支票购材料。如甲方施工中造成达不到鲁班奖要求一切责任由甲方承担;是乙方造成的质量进度安全问题由乙方负责。1. 第四条 工期延误在施工过程中遇下列情况,工期予以顺延:1. 、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;2.3. 、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;4.5.
10、 、因甲方不能按期供图、供设备或其所供以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工。6.7. 、乙方在施工工程中不能按要求完成进度,必须时甲方将采取强行措施,将乙方的工程任务由他人完成,一切费用由乙方承担。8.9. 、如乙方不能按期交工(含各节点工期),由乙方承担违约责任,并处以罚款,每延误一天,罚款人民币 2000 元。10.11. 、如甲方原因造成工期延误,以甲方签字确认时间为准。3 天以内乙方自行负责,超过 3 天甲方对乙方按实际人数,每人每天补助 150 元人民币。12. 第五条 材料供应一、本合同全部所需材料由乙方负责采购。需业主单位认定价格或品牌的材料由甲乙双方共同配合认定。1.
11、第六条 施工与设计变更2. 、 乙方在组织施工中必须坚持“百年大计,质量第一”的方针,要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,以及设计要求组织施工,要求全部工程达到合格标准;3.4. 、在组织施工中,要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计,如遇下列情况造成乙方窝工、返工和材料、构件的积压倒运,劳动力、机械调迁等损失,应由甲乙双方协调,一定期限后仍不能解决的由甲方负担:5.1. 施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方,乙方应以书面通知甲方,由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件,经甲乙双方办理有关手续后方准继续施工;2.2. 施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时,须经
12、原批准单位审批同意,甲乙双方办理有关手续后方可施工。在设计变更尚未批准前,任何一方不得强行施工;3.3. 在施工中如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程应商定做到安全部位。4.三、1、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运,机械二次进场等损失,均由乙方自行负担。2、在施工中必须按照项目部制定的周进度计划按时完工,如因乙方原因造成其他班组的窝工损失由乙方承担。3. 如乙方按预定工程进度施工,由于甲方原因造成乙方不能正常施工为此造成延误工期及人工误工,按实际由甲方负责。4.5. 、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。隐蔽
13、工程由乙方通知甲方及监理单位检查验收,并作好记录,办理好隐蔽验收手续。如果验收不符合要求,由乙方整改至验收合格为止。6.7. 、在组织施工过程中,如遇特殊情况,甲方对某个单项工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法时,因此所增加的各项施工费用,应由甲方负担,在组织施工前,甲方双方应办妥改变施工方法的手续。1. 第七条 竣工验收、结算与保修2.3. 、乙方在单项工程竣工前 20 个工作日,应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收,如甲方不能按期参加验收,须提前通知乙方,并与乙方另行商定验收日期,但甲方必须承认乙方的竣工时间。甲方推迟验收,其间所发生的管理费和各项损失均由甲方负担,并偿付逾期违约金,违
14、约金计算办法。万分之一4.5. 、竣工工程经检验合格,从验收之日起 七 天内乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按期接管,致使已验收工程发生损失,应由甲方负担。6.7. 、某项工程中之单项工程如需单独移交甲方,以便由另一施工单位进行施工,在移交时甲乙双方应办理中间验收手续,作为竣工工程验收之依据。8.9. 、在进行竣工工程验收中,如发现不合格须返工或修理补做的部分,双方在验收时应议定修补措施和期限,由乙方在规定期限内完成,完成后经验收合格再行移交,因此而发生的各项费用由乙方承担,由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。10. 、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能
15、全部按期竣工,经双方研究同意,可作减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。11. 、竣工工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时,乙方应向甲方提供以下条件:1. 增减工程变更的有关手续和其他洽商记录;2. 隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;3. 提供竣工图的工程,如工程变更不大,施工单位应尽量在原施工图上加以注明,提交甲方存档。工程变更较大的,由甲方自绘或委托设计单位绘制竣工图。4. 、乙方在单项工程竣工验收_十五_天内,应将竣工工程结算件送交甲方进行审定,甲方接到竣工结算件后应在_十五_天内审定完毕,如到期未审定完或未提出异议,即视同同意结算
16、,据此拨款。5. 、工程竣工验收后,乙方对承包范围内的质量负责保修一年,采暖工程保修第一个采暖期。在保修期间,确因施工责任造成的管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,应由乙方负责修理,并负担全部修理费用。6. 第条奖励、惩罚与仲裁7. 、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,以竣工验收合格日期计算,每逾期一天,应按该项工程的预算造价,由乙方偿付给甲方万分之二的违约金。如乙方采取措施提前竣工,每提前一天,由甲方付给乙方万分之二的奖励。奖金由甲方收益中开支或从甲方节约的投资中支付。如甲方确无资金来源,可不实行奖罚条款,乙方应从全局出发,不因此推迟交工。8. 、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如逾期不付,则视同贷款,拖延方应增付应付而未付款项的利息。9. 、施工合同的经济纠纷,应本着实事求是的原则,协商解决,如双方协商不能解决时,可选择以下向_上海市场宝山区_人民法院起诉。10. 第条工程负责人和工伤事故nts