《电力工程承发包合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电力工程承发包合同（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、电力工程承发包合同 工程编号：合同编号： 发 包 方：广州市白云区空港经济发展办公室 承 包 方：工程名称: 广州白云机场综合保税区（南区）一期围网区永久电工程（第二次）工程地点： 广州市白云区钟落潭镇良田村签约地点：广州市 签订日期：1广州白云机场综合保税区（南区）一期围网区永久电工程（第二次）发包单位（甲方）：广州市白云区空港经济发展办公室承包单位(乙方）： 根据中华人民共和国合同法规定、甲方委托书的要求，结合本工程的具体情况，经双方充分协商，本着平等、公正、自愿的原则，签订本合同，以便双方共同遵守。第一条：工程名称：广州白云机场综合保税区（南区）一期围网区永久电工程（第二次）建设地点：
2、广州市白云区钟落潭镇良田村第二条：承发包工程的范围及内容：本工程根据甲方提供的设计方案及技术要求：（1）采用 10KV 单回路电源供电，新装专变 1400KVA 用电工程项目。新装专用 400KVA 变压器 1台，8 个高压柜、4 个低压柜以及相关设备的购置、安装、调试及送电，全部设备安装、10KV 的电缆、线路（含电缆沟及设备基础）敷设等工程。（具体以工程量清单、招标文件和招标图纸，施工图纸对比招标图纸如有改变的，改变处以施工图纸为准） 。（2）负责做好相关电力设计院的沟通和协调工作，取得电力设计院设计的本工程施工图，完成本项目的设计报批报建手续，并负责缴纳相关的设计费用；（3）负责办理市政
3、道路开挖、修复及相关所有手续等，并负责缴纳相关市政赔补费、占道费等一切费用；2（4）办理本项目的用电专项报建和验收手续，包验收、包竣工资料收集整理、确保项目通过用电验收合格；（5）服从业主及监理单位的协调管理，协调做好本工程在质量、进度、安全、验收方面的工作。(6) 负责办理 10KV 线路建设工程规划许可手续。本工程涉及高压部分不得分包。（7）按照招标图纸总造价大包干。施工图纸对比招标图纸如有改变的，改变处以施工图纸为准。第三条：承包方式：乙方在本合同规定的承包工程范围内，以甲乙双方审定的工程预算总额进行总价大包干。即：包工包料、包设备、包工期、包质量、包送电、包安全生产、包文明施工、包调试
4、与测试、包试运行、包竣工验收、包材料和设备检验及试验、包培训、包质保期内工程质量保修、包现场组织和协调，包验收不能通过所需要发生的整改费用等；第四条：承包工程造价 ：在本合同规定的承发包工程范围内，以广东省安装工程综合定额(2010 年) 及有关文件作依据，进行编制工程预算，经双方协商确认工程含税包干总价为：人民币￥xxxx 万元 (大写：xxxx 元整)作为本合同承包工程造价。 工程内容及造价：具体以工程量清单、招标文件和招标图纸，施工图纸对比招标图纸如有改变的，改变处以施工图纸为准第五条：付款方式： 3自签订本合同之日起五天内，由甲方支付工程造价的 15给乙方作为备料款（即￥xxxx 万元
5、，大写：xxxx 元整） ，待工程设备全部进场后五天内，由甲方支付 40% 给乙方作为工程进度款（即￥xxx 万元，大写：xxxx元整） ，待工程调试完成并通过竣工签字验收后十五个工作日内，甲方向乙方支付至实际完成工作量的 85%，但不超过合同总价的 85%；最终合同结算价以财政评审为准，并送广州市白云区财政投资评审中心审定后十五个工作日内，甲方支付至结算价的 95%；甲方在验收通过之日起保修期结束后十五个工作日内，向乙方支付余款。本项目属于财政投资项目，上述支付时间仅表示甲方完成自身支付审批手续，后续支付工作按财政资金支付程序执行。第六条： 承包工程的工期：总工期为 60 个日历天（即设计、
6、施工、验收、送电） ，工期起算日期为施工合同签订，第一笔工程款支付之日起计算。在履约过程中，由于甲方需变更设计、非乙方责任和不可抗力等原因所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后，进行调整，从而最后确定竣工日期。第七条：工程质量标准及保修条件、期限：1、 工程质量标准：按照国家及省、市电力管理部门的有关标准规定执行。2、 工程安装质量保修条件：在承包工程的范围及保修期内，由于乙方的原因造成设备安装质量有问题，乙方须对其安装质量负责保修。43、 保修期：从竣工送电之日起贰年内。第八条： 在乙方进场施工前，甲方须负责完成下列工作：（一） 向乙方在施工地点提供施工用的水源、电源接驳点。乙方按甲方要求安装
7、水电表按时缴费。 (二） 向乙方提供符合施工要求的现场及运输通道。 第九条： 乙方须负责完成下列工作(一) 乙方根据设计图纸进行订货，并负责材料的购置和运到现场。(二) 乙方严格按照设计图和施工图进行施工。(三 )乙方严格按照电业安全工作规程进行施工，若由于乙方原因，在施工中造成的设备损坏和人身伤亡，均由乙方承担责任。(四) 乙方在施工中严格执行电业安全工作规程和由双方共同制定的施工现场安全措施，并对施工人员、施工设备、防火和交通安全负责。（五）乙方负责对施工过程中碰到的管线、设施进行保护，乙方应采取人工挖握，挖到管线、设施时应及时通知甲方到场处理。（六）乙方负责施工完成后场地恢复（园林部分除
8、外）和施工垃圾清理。第十条：甲方须派出工程代表，在现场对工程进度、工程质量进行监督、检查验收隐蔽工程，负责解决应由甲方解决的问题以及其它事宜。第十一条：甲方如需要变更设计时，应书面通知乙方，并提供变更设计的技术资料。双方按规定办理变更工程手续，签订补充协议或变更合同。除按原合同结算外，所增加的工程费用由甲方负责。5乙方需提供变更设计的工程预算给甲方，由双方确认工程造价。变更项目的工程款，甲方在工程竣工后送电前的 15 天内一次付清给乙方。 第十二条：由于甲方的原因，使到本合同工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工、返工，窝工，甲方应采取措施弥补或减少乙方的损失，赔偿给乙方由此而引起的停工、
9、返工、窝工等费用，而设备材料的保管由甲方负责。第十三条：工程(包括单项工程)未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。第十四条：本工程的设备采购，应执行乙方对甲方承诺的稳定可靠产品。在设备、材料进入工地现场后，若发生由于不可抗力的原因而造成设备、材料的损坏，其责任乙方不负责。第十五条：由于甲方未履行本合同，造成乙方不能施工、不能竣工、不能验收送电，在上述情况的期间及以后期间，若发生设备材料损坏和被盗，其责任乙方不负责。第十六条：新建电缆走廊，若与第三方发生纠纷，须由甲方负责处理解决。乙方也应大力协助甲方。第十七条： 违约责任：1、 甲方不按期支付工程款，从逾
10、期之日起，每逾期一天，按工程总造价的百分之一向乙方偿付违约金，最多不超过承包工程造价的 30%。2、 乙方进场施工后，由于甲方的原因使到施工中途停止，在上述停工期间，若发生设备、材料的损坏或被窃，甲方须负全6责。若在恢复施工后，设备需要修理和检测试验，其费用由甲方负责。乙方在接到甲方正式书面通知而停工，其工期顺延，其书面通知甲方须提前一天送达乙方。在未接到甲方停工的正式书面通知，而由于甲方的原因造成乙方停工、窝工和其它的损失，则按实由甲方承担，工期顺延。3、 乙方逾期完成，从逾期之日起，每逾期一天，按工程总造价的百分之一向甲方偿付违约金，最多不超过承包工程造价的30% 。4、 乙方在施工期间，由于乙方的原因不落实安全措施，若发生危害人员和设备安全的事故，乙方承担全部责任。第十八条：执行本合同时产生争议，双方应协商解决，如协商不成，则提交广州市仲裁委员会仲裁解决。第十九条：本合同自签订之日起生效，到工程竣工之日自然终止。本合同正本肆份，副本肆份，双方各执肆份，具有同等法律效力。甲 方： 乙 方：签约代表人： 签约代表人：联系方式： 联系方式： 开户行： 开户行：账号： 账号：年 月 日 年 月 日
