天津市小型建设工程施工合同(范本)

《天津市小型建设工程施工合同(范本)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《天津市小型建设工程施工合同(范本)（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、1天津市小型建设工程施工合同发包方：（简称甲方） 承包方：（简称乙方） 依照中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及国家工商行政管理局和建设部颁发的建设工程施工合同 GF19990201 示范文本结合天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。第一条 工程概况1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程内容：详见工程预算件1.4 承包范围： 1.5 承包方式：包工包料1.6 合同价款：本工程造价 元。金额大写： 第二条 工程期限2.1 全部工程开工日期:本工程定于 年 月 日开工。2.2 全部工程竣工日期:本工程定于 年 月 日竣工。2.3 全部工程总日历天数 天。第三条 工期

2、延误与工期奖罚3.1 延期开工。乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前五天，向甲方书面提出延期开工的理由和要求。甲方代表应在三天内书面答复乙方。甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。3.2 暂停施工。甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后 48 小时内提出处理意见。乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在 24 小时内予以答复。甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承担发生的费用，工期相应顺延。停工

3、责任在乙方的，由乙方承担发生的费用，且工期不予顺延。因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约2责任。3.3 工期延误。下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。3.3.1 工程量变化和设计变更。3.3.2 一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过 8 小时。3.3.3 施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。3.3.4 甲方未按约定时间供应材料，甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的情况。3.3.5 不可抗力（包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾，以及

4、本协议约定的风、雨、雪、洪、震等对工程造成损害的自然灾害。 ） 。乙方在以上情况发生后五天内向甲方提出报告，甲方在收到报告后五天内予以确认答复，逾期不答复，乙方即可视为延期要求已被确认。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。3.4 工期奖罚。根据工期定额标准双方约定的工期完成日期，工程提前或延误的奖罚费用，双方应拟订如下条款：3.4.1 如果因甲方原因造成工程停工或工期延误在 5 天之内的，工期相应顺延，甲方不承担任何违约责任且不向乙方支付任何停工费用；超过15 天的，双方另行协商解决。3.4.2 因乙方原因致使工期延误，每延误一天，乙方需向甲方支付合同总价款 1的违约金；如工

5、期延误超过 5 天，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方赔偿合同总价款 20%的违约金。 第四条 甲方工作4.1 办理施工所需证件、批件，保证场地周边公共道路畅通。4.2 将施工所需水、电源、线路接至双方商定地点，并保证施工期间的需要。4.3 将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。4.4 甲方在开工前 天将工程施工图 份及有关技术资料提供乙方。4.5 组织设计院、乙方进行图纸会审，并向乙方进行设计交底。甲方不按合同约定完成工作造成施工损失，应承担经济责任，工期相3应顺延。第五条 乙方工作5.1 按双方约定日期，向甲方提供年、季、月工程进度计划及统计报表和工程事故报告，并提供施工

6、用电、用水计划。5.2 乙方应在 年 月 日前将施工组织设计（或施工方案）交于甲方，甲方应在 日内批准或提出修改意见。5.3 乙 方 必 须 按 批 准 的 进 度 计 划 组 织 施 工 ，接 受 甲 方 对 进 度 的 检 查监督，严格按照建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定执行。5.4 已竣工程在验收之前，负责对已完工程的成品保护，保护期间发生损坏系乙方责任由乙方负责修复，系甲方提前使用后发生损坏的修理费用由甲方承担5.5 按约定的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。5.6 严格执行天津市关于施工现场管理的有关规定，交工前清理现场达到建筑物无污染，现场无建

7、筑垃圾。乙方不按合同约定完成工作，造成工程损失，应承担经济责任。第六条 价款支付与调整6.1 工程预付款：在合同签订后，三日内甲方按工程合同造价 %，计人民币 元，支付给乙方。6.2 工程进度款按以下办法拨付：工程竣工验收合格后 15 日内，甲方向乙方支付 90%工程款（如工程有减项，该工程款须在工程结算后按结算价拨付） ；保修期满且工程无质量问题后 10 天内，甲方向乙方支付剩余 10%工程款。6.3 合同价款的调整。在合同签定后，任何一方不得擅自改变，但发生以下情况之一的可以调整。6.3.1 甲方同意的设计变更及工程量增减，对应价款按照乙方给予甲方对本合同工程价款的优惠幅度同比例下浮。6.

8、3.2 双方约定的其它增减或调整。6.4 甲方不按合同规定的付款方式拨付工程款时，乙方可向甲方发出付款要求通知，甲方在收到乙方通知 天内仍不能按要求支付时，甲方应承担从拖欠之日起的违约责任。4第七条 材料设备供应7.1 甲供材料设备（见附甲供材料设备一览表） 。甲方应向乙方提供所供材料设备产品合格证及材质证书。7.2 甲供材料应按双方约定时间、地点供应，未按要求时间供货所造成的损失由甲方负责。甲供材料设备品种、数量、规格与清单不符时，由甲方重新采购并补齐数量。7.3 乙方采购的材料设备应符合设计和规范要求，并附有合格证。7.4 根据工程需要，经甲方批准，乙方可以使用代用材料。7.5 甲方委托乙

9、方采购的材料设备，采购前，在价格、质量方面应取得甲方同意签证，差价由甲方承担。第八条 质量与验收8.1 乙方应认真按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，接受甲方监督，质量验收必须达到合格。对不合格的分项工程，乙方应按规范要求，承担返修工作及费用。因甲方原因或其它非乙方原因引起的经济支出由甲方承担。甲方要求优良工程，其增加费用双方商定纳入补充条款。8.2 隐蔽工程验收。工程具备覆盖、掩埋条件或达到条款约定的部位，乙方自检合格后在隐蔽施工前 24 小时通知甲方验收，验收合格后方可进行隐蔽工程施工。8.3 工程具备竣工验收条件，双方根据国家工程竣工有关规定进行验收。8.4 乙方在工程

10、验收前 5 天将验收报告送甲方。甲方在收到报告后10 天内组织验收，无正当理由不组织验收或验收后 10 天内不予批准且不能提出修改意见，可视为竣工验收报告已被批准。8.5 已竣工未验收工程，交工前由乙方保管，甲方不得动用。甲方如需提前使用，即视为通过竣工验收。8.6 乙方在验收后 天内向甲方提供完整的竣工资料和竣工图 套。第九条 设计变更9.1 施工中如需设计变更，须由甲方取得以下批准：超过原设计标准和规模时，经原设计和规划审查部门批准，送原设计单位审查后，取得相应图纸和说明。59.2 乙方对原设计进行变更，须经甲方同意。甲方对原设计进行变更，须向乙方发出正式变更通知，乙方按通知进行变更。9.

11、3 由于设计变更导致的经济支出，由双方以补充协议方式予以明确。第十条 竣工结算10.1 已完工程竣工验收后，乙方在 15 天内将工程结算书送交甲方，甲方在 15 天内审核完毕，并签署审核意见。双方无争议时，甲方负责向乙方支付工程结算款，乙方收到工程款后 2 天内将工程交付甲方。如双方意见不一致时，可报请有关部门调解。10.3 甲方无正当理由在批准竣工报告后 30 天内不办理结算，从第31 天起按施工企业计划外贷款的利率支付拖欠工程款利息，并承担违约责任。第十一条 工程保修11.1 保修金。甲方从应付乙方工程款内，按合同工程价款的 10 %预留工程保修费用。待保修期过后，无息退还乙方剩余保修金。

12、11.2 保修项目及保修期限 11.2.1 本工程的保修范围为： ；保修期限为 年，从工程竣工验收合格次日起算。保修期内发生质量问题的返修，均由乙方承担全部责任和费用，如因工程质量问题造成的各种损失和相应的赔偿等责任均由乙方承担。11.2.2 保修期内，乙方应在接甲方书面通知（包括传真）后 24 小时内到达现场进行维修。如乙方在 24 小时内不能赶到，视为乙方违约，乙方应向甲方支付合同额 20的违约金，且甲方有权另行委托其他单位处理，费用由乙方承担，甲方可从保修金中扣除，不足部分由乙方补足，甲方保留向乙方追偿的权利。对可能危及住宅、设备、人员安全的质量问题，甲方则可以在通知乙方的同时组织抢修，

13、无论采用何种抢修方案，其全部费用及由此产生的所有损失均由乙方全部承担。乙方保修责任外的质量问题，仍由乙方负责维修，但可根据鉴定结果按规定向责任方收取维修成本费用和鉴定费用或经甲方同意，协商处理并签署补充协议。11.2.3 保修期结束后，乙方承诺提供终身维修服务的，仍须在接到甲方维修通知 24 小时内到达现场进行维修。维修后，乙方可按规定向责任方收取维修成本费用。6第十二条 争议，仲裁12.1 甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，可按下列第 2 种方式解决： 向 仲裁委员会申请仲裁； 向甲方所在地人民法院起诉。 第十三条 甲、乙方驻工地代表13.1 甲方驻工地代表姓名： 13.2 甲方委托监理工程师姓名： 被授权范围13.3 乙方驻工地代表姓名： 第十四条 合同组成部分14.1 本合同书14.2 合同预算件第十五条 合同份数及有效期15.1 本合同一式 陆份。甲乙双方各执叁份， 。15.2 本合同自双方盖章之日起生效。合同签订时间： 年 月 日合同签订地点：发包方（盖章） 承包方（盖章）单位地址： 单位地址：委托代理人（签字） 委托代理人（签字）经手人签字： 经手人签字：7电 话: 电 话:邮政编码： 邮政编码：8甲 供 材 料 设 备 一 览 表序号材料或设备名 称规格单位数量单价合价供应时间 交货地点备注9