钢筋绑扎班组合同

《钢筋绑扎班组合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢筋绑扎班组合同（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、濮阳恒远建筑工程有限公司 建设工程（施工班组）承包制合同1 / 5建设工程施工班组承包制合同发包人：（全称） （甲方）承包班组：（全称） （乙方）乙方代表人（班长）姓名： 身份证号码： 根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例 ，双方经过友好协商并同意订立本合同。第一条、工程概况11 工程名称： 12 工程地点： 13 结构形式： 钢混 建筑面积： 第二条、承包内容及形式21 承包范围： 工程图纸内所含的全部钢筋制作、绑扎及从加工区至绑扎作业现场的全部吊装运输等工作项目、洽商变更项目、文明施工、竣工清理、工具、现场生活区清洁卫生。 22 承包形式： 劳务 第三条、质量标准31 质量标

2、准： 结构长城杯 32 验收标准： 按国家质量验收规范及甲方验收要求为标准。 第四条、工期41 乙方在接到甲方发出的中标通知书的第 3 天内开始分包工程的施工。42 开工日期 2012 年 月 日 43 竣工日期 年 月 日完成全部结构工程。 44 其它工期的约定：执行双方确认的生产进度计划表中所明确的日期。第五条、作业人员的要求51 乙方根据工程项目需求随时提供足够的有技术素质的施工人员。52 双方约定下列人员的数量为：生产负责人 1 名，质量员 1 名，安全员 1 名，施工员 1 名，材料员 1 名，后勤管理员 1 名。濮阳恒远建筑工程有限公司 建设工程（施工班组）承包制合同2 / 5第六

3、条、合同价款61 经乙方对图纸和承包范围工作量认真细致的核算，充分考虑到不可预计的用工及各种费用，双方协商同意按混凝土钢筋含量计取人工费（钢筋含量以甲方和总包对量后的总量为准） 、具体单价如下；钢筋制作加工、运输、安装绑扎综合单价 510 元/T（其中含：工期保证金 5 元/T、质量保证金 5 元/T、安全保证金 5 元/T、现场文明施工 5 元/T）按质按量完成奖励时按 10 元T，本合同价款为 元T（以实际完成量结算） 。. 62 双方确定综合单价为一次性包死单价，结算时不再有任何形式的调整。63 本工程不发生零散用工，对于承包范围以外的计日工，签定方式为：甲方工长下达任务单，经预算核算后

4、报项目经理签字后生效。壮工每工日 100 元，技工每工日 120 元。64 建筑面积根据政府或行业主管部门及建设方规定经双方核算确认的面积为准。65 对合同价款内容的确认：承包范围内的全部工程量的人工费，职工社会医疗保险，劳动保护用品费，进出场调迁费，手头工具费，可能发生的停、窝工费，管理费，利润，税金，办理各种证件费，工期保证费，质量达标费，文明施工费，成品保护费，场内所有材料的装卸车、转运、码放成堆，安全管理，竣工清理等的用工费，机械维护，保养，清理，刷油，等为工程服务的一切用工费用。第七条、合同价款的结算和支付71 工程交工后，乙方需提交经甲方工长,质检员,生产经理对所完成工程项目的质量

5、、工期、的综合验收签字的确认单交甲方，甲方收到乙方资料后 28 日内进行核实，给予确认并办理分包工程结算手续。72 甲方按施工人数每月每人发 500 元生活费，每三个月工资发放至所完工程量价款的 70%，乙方按合同约定或按乙方其它书面形式约定的质量和工期要求完工或竣工，并通过质检监督部门验收合格后 30 个月内付至所完工作量价款的 90 %，余款 10%的保修款于 年春节前付清。73 所有的罚款、扣款、奖金在每月支付人工费时扣除或增加。第八条、质量、工期、文明施工、违约81 分项工程一次交验合格率应达到 100%，以甲方质量部门报监理验收次数为准，每出现一次验收未合格，甲方扣除乙方 1000

6、元劳务费并由乙方承担返工、修复期间而造成材料、濮阳恒远建筑工程有限公司 建设工程（施工班组）承包制合同3 / 5机械租赁、周转材料等损失的费用。82 分项工程验收优良率以甲方工长和质检员统计资料为准，每月根据平时检测的数据统计一次，如低于合同标准，每出现一处扣乙方劳务款 200500 元，且超出规范标准返工或给下道工序增加用工和增加材料的费用由乙方承担。83 出现质量问题而修复，返工必须在最短的时间里整改好或根据工长的要求时间里整改完。如不能按时整改完，每次甲方工长有权对乙方进行 2001000 元的罚款。84 出现工期延误，属乙方原因造成，甲方按分项工程的分项进度计划表按日扣款，每延误一天罚

7、款 2003000 元，造成总工期拖延，每延误一天罚款 20005000 元，罚款总额累计不超过总结算款的 15%。85 文明施工标准：做到工完料清，场清，各种材料码放整齐，脚手架底部，建筑物四周，生活区，现场，食堂清理打扫干净，每天派专人负责，如做不到每次罚款 2002000 元或决算时按 5 元/T 罚款下浮。86 本工程的施工时间受政府规定的限制，乙方在施工时不可造成扰民，因乙方原因造成扰民而被罚款由乙方全部承担。第九条、甲乙双方派驻现场的代表91 甲方驻工地代表姓名： 赵松林 ； 职务 项目经理。代表职责：按项目经理的职能对该工程的工作负全部责任。92 乙方驻工地代表姓名： ；职务 队

8、长 。 代表职责：按甲方代表批准的施工作业计划，甲方编制的施工组织设计方案，工期控制计划，质量标准和甲方代表依据合同发出指令、要求施工、履行分包合同中的规定的其它所有权利和义务。遵守甲方的各项管理规章制度，服从甲方现场管理人员的指挥。第十条、安全责任101 乙方必须选派 1 名专职安全员负责安全管理和监督工作。102 乙方职工进场后由甲方安全员统一组织进行三级安全培训教育和考试，经考试合格后方能上岗作业，违者罚款 200 元，并让其立即停工直至培训合格后上岗。103 乙方应严格执行甲方下达的施工安全技术交底，乙方必须按有关规定和甲方要求做好现场的安全设施和安全标识，以确保安全施工。除甲方违章指

9、挥造成的事故外，所造成的一切安全事故的责任及经济损失均由乙方承担。104 乙方所有人员应服从甲方安全员的指挥和管理，甲方安全员有权对乙方人员违章行为，打架、闹事行为进行阻止和罚款，根据情节每次可罚款 20500 元，直至下令停工。濮阳恒远建筑工程有限公司 建设工程（施工班组）承包制合同4 / 5第十一条、对职工工资发放的规定111 乙方于次月 2 号前向甲方提交一份上月职工自己签字确认的真实考勤表，并由甲方主管工长的签字确认。112 乙方根据考勤做工资表报给甲方，经项目经理、公司经营经理、总经理批准后由财务向乙方支付劳务款， （工资由甲方财务直接打到每位工人的工资卡上或以现金直接发到工人手中)

10、。第十二条、双方对工具、机械、辅料的约定：乙方自备：（火烧丝按 3kg/T 钢筋甲方提供，超出部分甲方按购买价在乙方工程款中扣除） 、套丝机及加工机械由乙方负责保管维修（套筒帽甲方提供并回收，丢失一个以 0.1 元/个由乙方进行赔偿，此项费用在工程结算时扣除；套筒不得浪费，如乙方人为的浪费，甲方工长有权根据材料原价的三倍向乙方扣款） 、橇杠、钢丝刷、色笔、粉笔、料排布、标记漆等。 第十三条：材料管理131 甲方对乙方书面指派的材料员发放材料，除乙方代表和乙方指派的材料员外，其它人员不得到甲方材料库房领取材料，同时根据图纸双方确认总材料计划，制定月、周生产进度计划，编制材料入场时间。132 乙方

11、必须做到限额领料，杜绝各种形式的浪费。如乙方人为的浪费，甲方工长有权根据材料原价的三倍向乙方扣款。133 乙方所领用的周转材料、机械、电缆、电箱、临时设施除正常维护保养外，不用时应及时退还给甲方材料组，如不退还造成积压后的租赁费由乙方承担。134 乙方领用直螺纹接头和扎丝由钢筋工分包队签字过数领用，损耗为 5，多出部分由分包队按成本价赔偿。此项费用在工程结算时扣除。 第十四条：合同争议的解决（一） 、向 甲方注册所在地劳动部门申请仲裁。（二） 、向 人民法院起诉。补充条款：1以上承包单价中含工期保证金 5 元/T、质量保证金 5 元/T、安全保证金 5 元/T、现场文明施工 5 元/T、如达不到双方约定的标准、以上保证金将被扣除。2另附乙方对甲方承诺函一份。濮阳恒远建筑工程有限公司 建设工程（施工班组）承包制合同5 / 53. 签订合同时缴纳工期、质量、安全、文明施工保证金 20000 元。本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，双方签字盖章后生效。 甲方： 乙方：代表： 代表：年 月 日 年 月 日