《起重机工程合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《起重机工程合同（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 合同编号：HZTH07-12-01.1第 0 页 共 5 页天 津 市_电气安装有限公司施工合同工程名称： _ 工程编号： _建设单位： _施工单位： _签订日期： _ 合同编号：HZTH07-12-01.1第 1 页 共 5 页工程施工合同发包方：（简称甲方） 承包方：（简称乙方） 第一条 工程概况：1.1 工程名称：LH 型电动双梁起重机安装工程 1.2 工程地点： 1.3 合同价款：本工程造价_元。 （不含税）金额大写（不含税）： 第二条 工程期限2.1 全部工程开工日期：本工程定于 年 月_日开工。2.2 全部工程竣工日期：本工程定于 年 月 日竣工。2.3 全部工程总历天数 天。第
2、三条 工期延误3.1 延期开工。乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前五天，向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方代表应在三天内书面答复乙方。甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。3.2 暂停施工。甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后 48 小时内提出处理意见。乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在 24 小时内予以答复。甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。停工责任在
3、乙方的，由乙方承担发生的费用。因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。3.3 工期延误。下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期响应顺延。3.3.1 工程量变化和设计变更。3.3.2 一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过 8 小时。3.3.3 施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。3.3.4 甲方未按约定时间供应材料，甲方未按时拔付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的情况。3.3.5 不可抗力（指战争、动乱、空气飞行体坠落或其它非甲乙双方造成的爆炸、火灾、 ，以 合同编号：HZTH07-12-0
4、1.1第 2 页 共 5 页及协议条款约定的等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害） 。乙方在以上情况发生后五天内向甲方提出报告，甲方在收到报告后五天内予以确认答复，逾期不答复，乙方即可视为延期要求已被确认。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。第四条 甲方工作4.1 办理施工所需证件、批件，清理场地，修复现场干道，保证运输畅通。4.2 将施工所需水、电源、线路从施工场地外部接至施工现场双方商定地点，并保证施工期间的需要。4.3 将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。4.4 甲方在开工前 15 天将工程施工图八份及有关技术资料提供乙方。4.5 组织
5、设计院、乙方进行图纸会审，并向乙方进行设计交底。4.6 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求，并承担有关费用。甲方不按合同约定完成工作造成施工损失，应承担经济责任，工期相应顺延。第五条 乙方工作5.1 乙方应在 年 月 日前将施工组织设计（或施工方案）交予甲方，甲方应在日内批准或提出修改意见，逾期即可认为已经批准。5.2 严格执行我市关于施工现场管理的有关规定，交工前清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾。乙方不按合同约定完成工作，造成工程损失，应承担经济责任。第六条 价款支付与调整6.1 工程预付款：在合同签订后，按天津市有关文件规定，三日内甲方按工程合同造价的 /
6、%支付给乙方，计人民币_元。6.2 工程进度款按天津市关于工程进度款拨付办法的规定。原材料运达甲方现场，当日内甲方付给乙方人民币 元， 工程取证验收合格后，一周内甲方需将尾款计人民币 元（大写： ）支付给乙方。6.3 合同价款的调整。在合同签订后，任何一方不得擅自改变，但发生以下情况之一可以调整。6.3.1 甲方同意的设计变更及工程量增减。6.3.2 工程造价管理部门公布的价格调整。6.3.3 双方约定的其它增减或调整。6.4 甲方不按合同规定付款方式拨付工程款时，乙方可向甲方发出付款要求通知，甲方在收到 合同编号：HZTH07-12-01.1第 3 页 共 5 页乙方通知 7 天内仍不能按要
7、求支付时，甲方应承担从拖欠之日起的违约责任。第七条 质量与验收工程具备竣工验收条件，双方根据国家工程竣工有关规定进行验收。第八条 争议，仲裁8.1 甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，可按下列第 1 种方式解决；向天津市仲裁委员会申请仲裁； 1向人民法院起诉。 2第九条 合同份数及有效期9.1 本合同一式 2 份，甲乙双方各执正本一份。9.2 本合同自双方签订之日起生效。10.其他：如果工期延期，按 5/天给予甲方付违约金，使用许可证除外。 施工期间，如有安全事故，由乙方自行负责。 合同签订时间： 年 月 日合同签订地点：发包方（签章）： 承包方（签章）：单位地址 : 单位地址：法定代表人（盖章）： 法定代表人（盖章）：电 话： 电 话：开户银行： 开户银行：帐 号： 帐 号：税务登记号： 税务登记号：附件： 合同编号：HZTH07-12-01.1第 4 页 共 5 页
