《徐家镇乡村公路施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《徐家镇乡村公路施工合同（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1砼 路 面 工 程 施 工 合 同 甲方：徐家镇鸿禧村 （以下简称甲方）乙方： （以下简称乙方）根据中华人民共和国合同、建筑法 ，徐家镇鸿禧村砼路面改造工程经过村民大会一致同意由乙方承建。为明确甲、乙双方的权利和义务，经双方协商一致，特签订如下合同，共同遵照执行。一、工程单价该工程实行包工包料，承包价为：以 36 万元/km 为单价，决算里程以最后验收实际长度为准，涵洞施工乙方负责。二、工程内容1，甲方砼路面改造工程长约 2 公里（以甲方验收实测为准） 。2，对路基进行整治，铺筑二灰垫层 0.18 米（底基层可用片石补强） 。3，新铺水泥砼路面。水泥砼路面，路基宽 3.5 米，路面宽 3米，
2、砼路面厚 0.18 米，增设部分涵洞、堡坎。C30 水泥砼（混凝土标号 C30：水泥强度等级 425Mpa。碎石混凝土 ，水泥的富余系数 1.08，骨料粒径 20mm，塌落度 55-70mm。每立方米用量：水、水泥、砂、石子为 205 、500、542、1153。配合比：水、水泥、砂、石子为 0.41、1、1.084、2.036。含砂比率 32%，水灰比；0.41。 ）三、材料供应及要求1、本工程所需水泥要求使用 425#水泥。22、材料质量要求（1）园石：300 号强度以上；（2）破碎石，洗砂：涪江河产；（3）水泥：425R 级普通水泥。3、凡经现场质量监督员抽验发现不合格材料,一律不得使用
3、，并限期运出现场，否则由建设单位组织运出，产生的费用由施工单位承担，并在工程进度款中扣除。四、工期1、工期：共 天，自 2012 年 月 日至 2012 年 月 日。2、工期允许延长的条件：（1）建设单位变更线路，妨碍了施工进度；（2）异常的气候条件如下雨天，影响施工安全或工程质量；（3）建设单位通知暂时停工。3、工期延长的决定，若发生第 2 条规定的情况之一，施工单位应书面报请甲方同意后，方可顺延工期。4、除第条规定的允许延长工期的条件外，施工单位签订施工合同后连续 15 天不进场动工，视为违约。若施工单位连续 10天停工，甲方有权清场，直接解除与施工单位签订的施工合同，并追究施工单位的违约
4、责任。5、施工单位每延误一天惩罚 100 元。6、该工程以竣工验收申报之日为竣工日期。五、甲方的义务1、开工前和施工中为乙方协调与周边村民的关系，为施工创3造良好环境。2、协助乙方落实施工所需用水、用电，费用由乙方承担。3、派驻现场质量监督人员，监督乙方施工质量。4、协助解决施工管理以外的可能影响施工的有关事宜。5、根据乙方的竣工验收报告，组织有关人员检查验收。6，甲方积极协助乙方申领道路补助资金并全额支付给乙方。六、乙方的义务1、严格按照合同规定的承包范围及内容组织施工，保证质量，按期完成工程任务。2、做到施工现场符合安全文明施工有关规定。3、接受甲方质监人员对施工现场的质量监督。4、工程完
5、工后，编制工程竣工资料及决算报告，一式二份送交甲方。5，道路补助资金由乙方负责全额申领。七、工程质量检查验收及标准1、乙方必须按甲方指定线路施工，不得擅自改动。2、本合同工程质量，按交通部80-2004公路工程质量检验评定标准执行，路基和二灰层需重型压路机进行碾压密实，一般采用 18T 以上的振动压路机。3、工程所需各种建材乙方须自行抽查、验收。经自检或甲方检验不合格材料，一律不准使用，并限三天内自行运出施工现场。4、施工中，乙方必须按照施工线路和交通部现行公路工程技术规范进行施工，各个工序的试验、检验乙方应做到原始记录齐4全，数据真实可靠，各个工序完结后，经甲方验收合格后，方可进行下一个工序
6、施工。否则，将不予计量。隐蔽工程以施工方出具签证单甲方签字认可，作为结算依据。5、砌筑的砂浆、路面砼配合比应符合设计要求，必须试压件，拌和均匀，随拌随用。6、凡经甲方质监人员检查指出质量不符合要求的，乙方必须无条件返工，直到达到设计要求，所发生的返工费用由乙方承担。7、乙方在施工中不采纳甲方整改意见的，甲方有权终止乙方承包合同，所造成的损失由乙方承担。8、工程完工后，乙方应采用书面通知甲方验收。甲方在接到通知后 1015 日内组织有关人员检查验收。9、经验收若是乙方原因造成工程质量达不到甲方要求，乙方必须无条件在限期内返工直至达到合格工程。由此造成逾期交付的，应承担工期延误责任。若在限期内不返
7、工，建设单位有权另行组织其他施工单位施工，所产生的费用在承包方工程款中扣除。10、本工程质保期从竣工验收合格之日起计算，质保期为一年。保修期内若发生质量缺陷，乙方应无偿返工达到合格工程，若乙方不履行返工义务，则由甲方组织他人修复，所产生的修复费用在乙方工程余款和质保金中扣除。八、施工安全1、乙方在施工过程中，应切实加强安全管理，做到安全施工、文明施工。施工时需设立安全警示标志，必须确保车辆和行人安5全。若发生安全责任事故概由乙方全部承担法律及经济责任，甲方不负任何责任和费用。2、在施工作业中，因施工行为造成施工现场以外的房屋、青苗、地上地下管网损害及人身损害赔偿由乙方负责。九、工程款结付1、本
8、工程预付款，在材料，设备、人员进场开工 天支付 万元，砼路面工程完成施工付 万元，剩余工程款项由乙方在区交通局申领道路补助资金全额支付。2、该工程质保期一年，质保金为合同总价的 3%，质保期满无工程质量缺陷，甲方如数返还。十、违约与争议的解决1、违约金按承包总价的 5%计算。2、违约金支付不足损失部分，守约方有权追偿不足部分损失。3、发生争议双方协商解决，协商不一致时，任何一方可向工程所在地人民法院起诉。4、协商或起诉期间不得影响或停止施工。十一、合同的变更与解除1、合同履行中，因未尽事宜或增加工程量，双方可签订补充合同，补充合同与主合同具有同等效力。2、合同履行中，因乙方无力继续履行施工合同所规定的义务，申请解除合同的，主动承担违约责任，双方可协商终止合同，协商不一致时，可诉请法院解决。十三、其他61、本合同经双方签字后生效，工程竣工决算，付清工程款后自然失效。2、本合同一式四份，甲、乙双方各持二份。甲方 ： 乙方：（签字盖章） （签字盖章） 2012 年 月 日
