《堤坝施工合同》由会员分享,可在线阅读,更多相关《堤坝施工合同(13页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、堤坝施工合同ok3w_ads(“s004”);ok3w_ads(“s005”);篇一:水库堤坝路工程施工合同金果湾堤坝挡土墙加固及堤坝水沟工程施工合同发包方(甲方):惠州市金果湾农庄有限公司(以下简称甲方) 承包方(乙方):惠州市宏城实业有限公司 (以下简称乙方) 依照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及其有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,经甲乙双方协商一致同意订立如下合同条款。一、 工程概况1、工程名称:金果湾堤坝边混凝土挡墙加固及堤坝水沟施工工程2、工程地点:金果湾农庄有限公司小水库边3、承包范围:连接 6950 地块与湖光山舍一期别
2、墅之间堤坝路混凝土挡墙加固工程,挡墙长度约 92 米,具体施工内容为土方开挖、砖砌水沟、砖砌检查井、排水管埋地敷设、堤坝混凝土护坡等。 4、承包方式:包工包料,包安全,按实际完成工程量计算。5、施工工期:工程合同工期总日历天数: 45 天,拟从 2015 年 1 月 10 日开始施工,至 2015 年 2 月 23 日竣工完成。6、工程质量:符合国家质量标准、行业质量标准、双方约定标准。7、合同价款:人民币¥:45000 元。二、 甲方工作1、开工前 3 天,向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明贰份,并向乙方进行现场交底。2、派曾亚林为甲方驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度进行监督检查
3、,办理验收、变更登记手续和其他事宜。三、 乙方工作1、组织施工图纸或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划交甲方审定。2、指派刘光宏为乙方驻工地代表,负责合同履行,按要求组织施工,保质保量按期完成任务,解决由乙方负责的各项事宜;3、严格执行施工规范、安排操作规程、防火安全规定、坏境保护规定,严格 按照图纸或做法说明进行施工,做好各项质量检查记录、参加竣工验收、编制工程结算。4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受破坏,做好施工现场保卫和垃圾清理等工作。5、工程竣工未移交甲方前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。6、乙方应承当施工
4、过程中的水、电费用。7、负责协调水库边线改变可能造成的纠纷(本工程以不改变水库库容为原则) 。四、 关于工期的约定1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。2、因甲方责任未按约定完成工作,影响工期的工期不顺延。3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工影响工期的,工期不顺延。4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、雨水天气及不可抗力因素影响,导致停工 8 小时以上(一周内累计计算) ,工期相应顺延。五、 关于工程质量及验收的约定1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。2、以甲方发放的挡土墙施工图纸为
5、依据施工,施工过程中乙方必须按施工规范标准和图纸要求施工(附施工平面图、剖面图) ,乙方不得转包或者违法分包,必须亲自完成本工程。否则甲方有权解除合同,且不予支付工程款。3、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,隐蔽工程或者中间工程完工后,乙方应提前两天通知甲方参加验收,甲方应按时参加。若乙方通知后两天内,甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,工期顺延。4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不予
6、顺延。5、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知 5 日内组织验收,并办理验收、移交手续,如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定日期验收。六、 关于工程价款、结算及付款方式的约定1、工程结算,工程量以实际完成并经甲方验收确认的工程量计算, 。2、工程竣工后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方,甲方接到上述资料后进行审核,甲乙双方共同确认工程造价,甲乙双方对完成的工程进行丈量并做好记录,将竣工资料送甲方。3、付款方式:(1) 乙方按合同要求完成总工程量 50以上时,甲方按乙方实际完成工程量工程造价的 80支付给乙方工程进度款。乙方全部按合同完成施工任务,经甲方验收合格
7、并按甲方要求完成场地清理等工作后,甲乙双方办理竣工验收手续并共同确认工程造价手续后,甲方向乙方付至工程结算总造价的 95工程款,预留工程结算总价的 5作为工程保修金,乙方凭正式发票收款。(2) 工程保修期为 1 年,预留工程结算总造价的 5工程保修金,在保修期满后 10 天内无息支付给乙方。七、 工程变更、签证价款的确定1、当工程变更的工作内容完成后,乙方在 14 天内上报变更签证单 ,逾期不报将视为该项工程变更不涉及任何费用的增加。2、变更工程量的确定原则: (1) 有设计变更图纸的,应对照合同图纸与甲方提供的设计变更图纸计算变更增减工程量;(2) 对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的工程变更
8、,乙方必须在覆盖或拆除前,会同监理工程师、甲方相关人员共同对完成工程量进行确认,同时要求在签证单上附隐蔽或拆除前的声像资料,否则甲方可以不计价款。(3) 对于满足上述格式及手续要求的工程变更,甲方与乙方应在 30 天内核对完成并形成工程变更造价,但该造价仅作为双方在合同执行过程中的内审工程造价,最终结算造价将在合同双方办理结算时统一确定。3、除另有协议外,工程变更价款按下列方法确定:工程变更计量、计价及结算遵守本合同约定的工程量计量、计价及结算规则。4、所有确定的变更签证单价款,除另行签订补充协议外,均应由甲方在工程竣工结算完成后进行统一支付,在工程进行过程中,甲方有权不予支付该等款项。九、有
9、关安全生产的约定1、乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程 、 建筑安装工人安全操作规程和其他有关的发挥、规范;2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故, 。乙方应承担由此引起的一切经济损失。3、乙方应文明施工,并购买相关建筑险种,出任何安全事故由乙方负责。十、违约责任1、未经甲方同意,乙方擅自拆改建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款) ,由乙方负责并承担损失。2、因一方原因合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。十一、保险个人和产业损伤及火灾等损失之保险由乙方自行投保,甲方不会因
10、乙方 任何损失承担责任和给予赔偿。十二、争议或纠纷处理1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。篇二:农村防洪堤坝建设工程承包合同XX 村林场防洪堤坝排洪沟建设工程承包合同甲方:xx 区 xx 乡 xx 村村民委员会法定代表人:乙方:经双方协商同意,现由甲方将康宁村小沙沟林场防洪堤坝工程承包给乙方建设。根据中华人民共和国合同法及其有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,特签订本合同。一、工程名称xx 村林场防洪堤坝排洪沟建设工程二、工程时间工程自 xx 年 x 月 x 日起开工,至 x 月 x 日前完工。三、工程地点
11、xx 村林场四、承包范围内容防洪堤坝总长米,要求下底宽米、顶部宽 米、高度为米。防洪沟总长 米、宽米、深度按坡度地形为准,利于泄洪,保证洪水无阻排放。五、工程质量经双方研究,工程质量标准为:堤坝墙体密实光滑、均匀一致、便于衬砌。六、乙方必须按照甲方的要求进行建设,并接受甲方监督。七、工程款的支付与结算防洪堤坝工程款 元、防洪沟按每米元计算,待工程完工后进行丈量核算。工程完工由村委会验收合格后,一次性付清款项。八、在施工过程中,凡人员、机械车辆发生意外事故,责任由乙方全部承担,甲方概不负责。九、甲乙双方严格履行本合同,中途不得违约。如果乙方建设防洪堤坝不符合技术标准和要求,甲方有权拒付剩余工程款
12、项,要求乙方返还已付工程款,并向甲方赔偿违约金一万元。十、本合同未尽事宜由甲乙双方协商或依法解决。 十一、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,见证方一份。甲方:xx 区 xx 乡 xx 村村民委员会(盖章)法定代表人(签章): 签订日期: xx 年 月日 乙方(签章): 签订日期:xx 年 月日 见证方: 见证日期:xx 年月日篇三:大坝护坡工程施工合同施 工 承 包 合 同发包方:(以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 依照中华人民共和国合同法和建设工程施工合同 (GF20130201)及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平、和诚信的原则,双方就潍坊 大坝护坡工程的施工承包事宜,经双方协商
13、一致同意、签订本合同供双方信守。一、工程概况1、工程名称:潍坊大坝护坡工程(米) 2、工程地点: 院内。3、工程量:以工程施工的实际工程量为准。4、工程内容:包工包料,图纸内所有内容及回填土。 二、双方权利和义务(一)甲方权利和义务1、甲方有严格履行本合同的义务。2、甲方有对工程质量、工程进度等进行检查和监督的权利。3、对于乙方不执行合同约定内容的行为,甲方有终止合同并要求赔偿的权利。 (二)乙方权利和义务1、乙方有严格履行本合同的义务。2、施工期间的工程材料、人员等安全保卫工作由乙方承担;因他方故意干扰施工造成的施工矛盾并影响乙方施工进度,由乙方自行协调解决。3、乙方须确保施工场地的清洁工作
14、符合环境卫生管理的有关规定。 三、施工工艺要求和工期的约定1、施工工艺:详见施工图纸及工程量清单。 2、合同工期:天。 (如遇不可抗力因素,则工期顺延。 ) 3、开工日期:2013 年 月 日。 4、竣工日期:2013 年 12 月 26 日。 四、施工质量要求及验收标准1、工程质量标准:合格。 2、双方对工程质量有争议时,由多方鉴定,所需费用及由此造成的损失由责任方承担。 3、执行标准:严格按照图纸详图和现行技术规程及标准施工。 4、施工质量验收:严格按照国家质量验收标准验收。五、施工安全与事故处理1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接 受行业安全人员依
15、法实施的监督检查。 2、乙方须采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故 的责任和因此发生的费用,由乙方承担。3、施工期间发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应承担全部责任,与甲方无关。 六、合同价款及付款方式1、全费用综合单价。工程综合单价确定,双方在结算时以实际发生的工程量乘以单价 作为最终工程价款。2、本合同总价为:140003.30 元(大写:壹拾肆万零叁元叁角整)。工程全部完工后一周内甲方支付工程总价款的 70%,工程通过甲方验收合格后 两个月后,再支付工程总价款的 20%,剩余工程总价款的 10%作为质量维修保证金 于一年期满后付清。3、乙方结算工程款时,必须提
16、供工程所在地有效的税务发票。 七、质量保修责任及保修费用承担1、属于保修范围的项目,乙方应当在接到保修通知之日起 3 日内派人保修。2、发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应在24 小时内到达事故现场抢修。 3、在保修期内非人为损坏的,乙方须负责在甲方要求的三日内免费更换保修。 4、人为损坏需乙方维修施工的,费用由双方协商解决。 八、违约责任与争议处理1、任何一方违反本合同的约定,均应承担由此给对方造成的损失。2、因乙方原因延期竣工的,乙方须承担违约赔偿金。违约赔偿金=工程总价款 *0.09%* 延期天数。3、因乙方使用的材料和施工技术、工艺等原因致使工程达不到质量要求的,乙方须立 即返工直至符合质量要求。同时,乙方应承担因返工造成工期延误的违约赔偿责任。 4、本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决;协商不成的,依法向工程 所在地人民法院起诉。 九、合同生