《建设工程劳务分包合同(柘城)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程劳务分包合同(柘城)（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1建设工程劳务分包合同工程承包人: 劳务分包人: 根据中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法 、 中华人民共和国劳动法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条 工程概况及承包工作内容11 工程名称: 12 工程结构形式：砖混结构住宅楼层。13 工程地址: 14 承包方式及工作内容：包工不包料，施工图纸以内的土建工程人工，包括木工、泥工、钢筋工及脚手架、机械、模板等,（不含水电费及外架）第二条 工期及合同价款21 工期： 日历天。22 合同单价：按实际建筑面积确定承包价 元/ 平方米,施工图纸以外工程量费用另计。第三条
2、 结算方式及付款方式31 结算方式：按实际施工建筑面积和合同单价进行结算。32 付款方式：主体工程施工时按工程总价的 60%折合每层分别支付，装饰工程施工时按工程总价的 40%折合每层分别支付，总价的计算按暂定（图纸）建筑面积。每层折算方式和支付时间如下：2321 主体工程的基础部分完成支付总价的 10%，每层主体完成支付总价的10%，主体封顶（屋面）付该工程总价的 10%。322 装饰工程款分三次支付，内粉完成支付总价的 15%，外粉完成支付总价的 15%，楼地面工程完成支付总价的 15%，下余的 5%在工程交工后一个月内按实际面积进行决算最后一次付清。323 每次支付时间按该层工程完成时间
3、起最迟不得超过 3 天。第四条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理41 安全施工：承包人、分包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。42 重大伤亡及其他安全事故处理: 发生重大伤亡及其他安全事故，承分包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。按照有关规定，承包人分包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。承包人分包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。第五条 工程质量与验收51 工程质量：应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸
4、、承包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，分包人应在取得承包人认可后，不低于国家标准。52 分包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向承包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因承包人原因造成窝工的，由承包人予以经济补偿，因3分包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由分包人承担。53 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后 28 日内由承包人、分包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，承包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。54 对本
5、工程的质量标准，双方约定如下：依承包人与建设单位签订的建设工程合同约定的质量标准为准。第六条 工期延误和变更61 对于以下原因造成完工日期推迟的，经承包人施工代表确认，工期相应顺延。因战争、动乱、自然灾害或非承包人分包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；设计变更和工程量增加，工期顺延，相应的费用也增加；承包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；分包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；一周内非分包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过 8 小时；承包人同意工期顺延的其他情况。62 分包人应在上述情况
6、发生后 7 日内，就延误内容和因此产生的经济支出向承包人施工代表提出书面报告，承包人应于 7 日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。分包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权4利；承包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。第七条 安全文明施工71 承包人、分包人应严格执行商丘市人民政府颁发的“ 施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。72 承包人应向分包人提供符合标准的施工条件，如承包人不能提供现场食宿条件或双方约定由分包人自行解决食宿的，由承包人按照标准予以补偿。73 承包人应向分包人提供符合标准的安全生产条件，如承包人不能提供安全生产条件或双方约定由分包人自
7、行解决安全脚手架、安全网搭设防护等，此费用由承包人按照标准予以补偿。第八条 材料机具供应81 本工程由承包人提供的材料、机械设备为：工程内所有建筑材料，包括施工机械设备的基础设施（如塔吊及施工电梯或楼门架等基础砼、钢筋）材料；所有测量、检验仪器（如经纬仪、水平仪、检查尺等） 。安全用电设备的电表箱、配电箱及配电主线路均由承包人提供。82 本工程分包人自备的机械设备或工具为：楼门架、搅拌机、振动棒、电焊机、切割机、圆盘锯、架车、灰斗、铁锹、模板及支模板用的铁钉铁丝等使用性机具材料。第九条 承包人的权利及义务91 负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术
8、、质量、安全、场容等方面的交底。92 负责于_年_月_日提供施工图纸_3_套，提供必要技术资料和办理施工洽商。593 负责组织施工材料进场，负责解决施工中存在或发生的技术问题。负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查分包人编制的详细施工作业计划，整理工程技术资料。94 负责组织工程的验收工作。第十条 分包人的权利和义务101 分包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平。102 当承包人因故不能保证连续生产时，分包人在不影响承包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应通知承包人并征得同意。103 分包人必须按
9、施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得承包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可调整施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用承包人提供的机械设备及其工具。104 分包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守承包人现场管理规定，服从承包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向承包人提供有关情况和资料。第十一条 违约责任111 承包人违约责任：1111 由于承包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向分包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，作为决算依据。承包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。 1112 由于承包人施工
10、人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由承包人承担。61113 承包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，分包人可向承包人发出要求付款通知，承包人收到分包人通知后仍不能按要求付款，可与分包人协商签订延期付款协议，经分包人同意后可延期支付承包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，分包人有权书面告知承包人理由，有权停工或撤走其人员，并组织工人报劳动部门追索拖欠款及损失赔偿费。 1114 承包人违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对分包人由此遭受的经济损失承担连带责任。112 分包人违约责任：
11、1121 因分包人原因造成承包人工期延误或工程质量不合格时，承包人可以要求分包人在合理时间内进行返工至合格，返工费用由分包人承担。1122 分包人选定的施工队伍中有不称职或不道德人员，承包人有权要求分包人进行更换、调整，分包人无法调整时，承包人有权暂不安排施工任务(窝工损失分包人自负)，并书面通知分包人，直至终止合同。第十二条 合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划 “”)： 1、向商丘市仲裁委员会申请仲裁。 2、向商丘市人民法院起诉。第十三条 合同的生效与终止7131 本合同经双方代表人签字或盖章后生效。本合同在完成承包工作内容、结清工程结算尾款后，即宣告终止。132 本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。133 本合同共 7 页，一式 2 份，具有同等法律效力，双方各执 1 份。134 其他事项：承包人： 分包人：代表人： 代表人：年 月 日
