《施工合同----北京市建设工程施工合同(小型合同)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同----北京市建设工程施工合同(小型合同)（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、第 1 页，共 5 页建设工程施工合同（小型工程本） 发 包 方：_承 包 方：_工程名称：_ 工程地点：_建筑面积：_ 平方米；层数：_结构类型：_ ；檐高/ 跨度：_米批准文号：（有权机关批准工程立项的文号）_工程性质：（指基建、技改、合资等）：_承包范围：_承包方式：_质量等级（优良或合格）：_工程承包造价（金额大写）：_￥：_ 元北京市工商行政管理局 北京市城乡建设委员会监制一九九五年八月第 2 页，共 5 页北京市建设工程施工合同（小型工程本）是依据建设工程施工合同示范文本（GF 一 99-0201）拟定的，适用于建筑面积在 2000 平方米以内或承包造价在 50 万元以内的建筑工程
2、。北京市建设工程施工合同协议条款依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：第 1 条工期11 本合同工程定于_ 年_月_ 日开工；于 _年_月_ 日竣工。合同工期日历天数为_天 。工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为_天。12承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：_13 工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定：_1.4：如因甲方原因导致乙方不能按期开工，合同工期应当顺延，开工时间以甲方书面通知为准。第 2 条图纸发包方于_年_月_日，向承
3、包方提供_套图纸。第 3 条发包方、承包方驻工地代表。发包方工程师姓名：_ ；项日经理姓名：_ 。第 4 条发包人工作开工前办理完毕土地征用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋、构筑物拆迁、地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构第 3 页，共 5 页筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，合同签订后 7 天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方提供
4、的施工组织设计（或施工方案）和进度计划后 7 天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定提供相应的防护措施，并承担相关的经济支出。第 5 条承包人工作51 每月 25 日向发包方报送月度施工计划和己完工程进度统计报表。52 遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、清洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物 （含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时，及时报告有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，发包方承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后 7 天内向发包方提交施工组织设计 （或施工
5、方案）和进度计划。因发包方原因或不可抗力造成承包方不能按合同约定工期完工的，工期相应顺延，造成承包方停工、窝工的，发包方应赔偿承包方的经济损失。第 6 条工程质量检查及验收。61 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于 48 小时前通知发包方参加，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。工程质量符合规范要求，发包方不在验收记录签字，可视为发包方己经批准，承包方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，承包方在限定的合理时间内修改后重新验收。因发包方不正确纠正或其它非承包方原因引起的经济支出，由发包方承担。检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检验不
6、合格，影响正常施工的费用由承包方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由发包方承担，相应顺延工期。62 工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方 10 天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。发包方、承包方办理工程竣工验收手续后，发包方于 5 日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政第 4 页，共 5 页法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。第 7 条设计变更及合同价款的调
7、整71 施工中发包方对原设计进行变更，发包方应在变更前 10 天向承包方发出书面变更通知，否则，承包方有权拒绝变更。承包方按通知进行变更，并于 5 天内，根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料，因变更导致的经济支出和承包方损失，由发包方承担。发包方收到变更价款报告之日起 5 天内予以签认，无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起 5 天后自行生效，由此延误的工期相应顺延。72 本工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整：合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；合同中没有类似于变更工程的价格，按当
8、地定额以“定额量、市场价、合同相应取费标准”的原则调整。第 8 条工程价款及结算81 双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在合同生效后，发包方按下表约定分_次向承包方预付或支付工程款，发包方不按时拨付工程款，从应付之日起承担应付款的按中国人民银行同期贷款利率 2 倍计算利息。拨付工程款时间(工程进度、部位) ：时间 款项 形象进度 金额占合同造价比例备注预付款进度款进度款进度款结算款保修款第 9 条材料设备的供应。第 5 页，共 5 页91 发包方按双方约定的发包方供应材料设备一览表（附后）供应材料设备，如与一览表不符时，承担相应违约责任。92 发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备，
9、提供产品合格证明；如材料设备与设计和规范的要求不符，应重新采购符合要求的产品，并各自承担由此发生的费用。93 承包方需使用代用材料时，须经发包方代表事先书面批准方可使用，由此增减的费用双方议定。 第 10 条争议发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以采取下列一种方式解决：第一种争议解决方式：向北京仲裁委员会申请仲裁； 第二种争议解决方式：向_ 人民法院起诉。第 11 条违约发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。第 12 条合同份数。本合同正本两份具有同等效力，由发包方承包方双方分别保存；副本_份。第 13 条补充条款如下： 附件 1： 工程发包方供应材料设备一览表本合同订立时间：_年_月_日（即日起生效）发包方 （章）_ 承包方（章）_ 地 址：_ 地 址：_ 法定代表人：_ 法定代表人：_ 第 6 页，共 5 页委托代理人：_ 委托代理人：_ 电 话：_ 电 话：_ 开户银行：_ 开户银行：_ 帐 号：_ 帐 号：_
