《增城市中新镇官塘村观山社马头咀陂渠改造工程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《增城市中新镇官塘村观山社马头咀陂渠改造工程（25页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1增城市中新镇官塘村观山社马头咀陂渠改造工程交交 易易 文文 件件建设单位：增城市中新镇人民政府招标代理单位：广州金良工程咨询有限公司日期：2014 年 10 月2目录第一章、交易须知.3一、交易须知前附表.3二、交易须知修改表.5三、交易须知通用条款.7（一）交易文件 .7（二）报名及报名资料递交 .8（三）摇珠及合同签定 .9第二章 摇珠办法.12一、摇珠办法修改表.12二、摇珠办法.13第三章 合同条款.16第四章 技术条件（工程建设标准）.22第五章 图纸及勘察资料.24第六章 发包价及其工程量清单.253第一章、交易须知一、交易须知前附表声明：本交易须知前附表使用 GZZB 交易文件
2、范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同等效力。对范本交易须知通用条款和摇珠办法可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本交易须知前附表选择的部分无效。项目 内容 说明与要求1 定义建设单位（即发包人）：增城市中新镇人民政府招标代理（如有）：广州金良工程咨询有限公司设计单位： / 监理单位： / 2 工程名称 增城市中新镇官塘村观山社马头咀陂渠改造工程3 建设地点 增城市中新镇4 建设规模增城市中新镇官塘村观山社马头咀陂渠改造工程，项目新建 0.6m 宽、0.5m 深砖砌灌渠 1195m，加固马头咀陂长 17m、高 2.
3、45m，加固关山陂长 7m、高 0.35m，主要建筑物等级为 5 级。具体以施工图纸及工程量清单为准。5 承包方式 包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。6 质量标准 合格 7 承包范围增城市中新镇官塘村观山社马头咀陂渠改造工程，项目新建 0.6m 宽、0.5m 深砖砌灌渠 1195m，加固马头咀陂长 17m、高 2.45m，加固关山陂长 7m、高 0.35m，主要建筑物等级为 5 级。具体以施工图纸及工程量清单为准。8 工期要求 2014 年 月 日计划开工，施工总期：60 日历天。 9 资金来源 财政资金10 报名资料收取方式 报名时建设单位收取报名
4、资料，并进行资料核对，双方签字确认结果。11 报价以及单价和总价计算方式 工程量清单计价。按建设单位公布的发包价及其工程量清单作为承包意向人的承包价及承包价的清单报价。12 承包意向有效期 90 日历天（从报名截止之日计起）13领取发包价（含工程量清单）及图纸由承包意向人自行在广州公共资源交易中心网站下载。4项目 内容 说明与要求14 踏勘现场时间：自 2014 年 10 月 23 日起具备现场踏勘条件；方式：建设单位不集中组织，由承包意向人自行踏勘；现场详细地点：增城市中新镇。15 报名资料组成 报名资料由资格文件、承包意向承诺及声明函、提交交易保证金凭证三部分组成。16 报名资料份数 一份
5、。17 报名的时间和地点1.报名起始时间：网上报名时间为 2014 年 10 月 23 日 23 时 59 分至 2014 年 10 月 31日 23 时 59 分；现场报名时间（即现场递交报名资料时间）为 2014年 11 月 3 日 10 时 00 分至 2014 年 11 月 3 日 12 时 00 分)2.递交报名资料地点：广州公共资源交易中心增城交易部 1。3.上述时间是否有改变，请密切留意澄清的相关信息。18 摇珠时间和地点1.摇珠时间：2014 年 11 月 3 日 14 时 15 分 2.地点：广州公共资源交易中心增城交易部开标 2 室。3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意
6、澄清的相关信息。19 履约担保 承包人提供履约保函为承包价款的 10%。20 发包价本项目发包价为人民币 413739.65 元，（根据穗水规划201437号要求，发包价以增城财政评审工程评审确认表（建筑安装费）下浮 5%进行发包价），其中安全文明施工费为 8539.52 元, 余泥渣土运输与排放费为 / 元。承包意向人填写的承包价及安全文明施工费、余泥渣土运输与排放费与以上金额不符的报名将被拒绝。21 保修期 按照建设工程质量管理条例规定22 合同价款的调整办法 详见合同专用条款相关规定。23 建设工程质量检测管理办法根据建设工程质量检测管理办法（建设部令第141号）第十二条规定，建设工程质
7、量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次交易范围。交易文件中与此条不一致的，以此条为准。5二、交易须知修改表声明：本交易须知使用 GZZB 交易文件范本的交易须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本交易文件中不再转录交易须知通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：http:/）下载查阅。条款号：3.4 修改类型：修改原文：承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 万元（注：交易保证金金额不超过发包价的 2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。现文：承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中
8、心缴纳 / 万元（注：交易保证金金额不超过发包价的 2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。条款号：12.2 修改类型：修改原文：发包通知书发出之日起 30 日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市 工程施工总承包小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。现文：发包通知书发出之日起 30 日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市水利工程施工类小额工程企业库 ，且依法承担相应法律责任。原
9、承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。条款号：13.2 修改类型：修改原文：发包通知书发出之日起 15 日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市 工程施工总承包小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。现文：发包通知书发出之日起 15 日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市水利工程施工类小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还
10、应当对损失予以赔偿。原承包人有6异议的，可以向人民法院起诉。注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（以下无正文）7三、交易 须知通用条款（一）交易文件1.交易文件的组成1.1 本交易文件包括下列文件，以及所有发出的澄清或修改：第一章 交易须知第二章 摇珠办法第三章 合同条款第四章 技术条件（工程建设标准）（另册）第五章 图纸及勘察资料（另册）第六章 发包价及其工程量清单（另册）1.2 承包意向人获取交易文件后，应仔细检查交易文件的所有内容，认真审阅交易文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。1.3 承包意向人一旦获得承包资格，交易文件的内容对建设单位和承包人双方均有约束力。1.4
11、 建设单位（或委托招标代理机构）使用广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子交易文件进行电子签名及电子签章，该电子签名及电子签章与建设单位手写签名或者盖章具有同等的法律效力。1.5 发布交易公告的同时，通过广州公共资源交易中心网站发布电子交易文件、施工图纸、发包价及其工程量清单。1.6 交易文件一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承包意向人。1.7 承包意向人获取电子交易文件后，应仔细检查电子交易文件的合法有效性。合法有效的电子交易文件应具有建设单位（或招标代理机构）的电子签名及电子签章。2.交易文件的澄清与修改2.1 交易文件发出后,在公告截止时间 3 日前，建设单位可对交易文件进行必要的澄清或修改。2.2 交易文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。交易文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发
