《园林绿化工程施工协议书(精选多篇)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《园林绿化工程施工协议书(精选多篇)（31页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、园林绿化工程施工协议书(精选多篇)第一篇：修改后空白 园林绿化工程施工承包协议书 2园林绿化工程施工承包协议书甲方：贵州睿龙风景园林有限公司（以下简称甲方）乙方：为了确保工程优质、快速、安全、顺利的进行；经甲乙双方共同协商达成以下条款，供双方遵照执行。第一条： 工程概况1、 工程名称：贵州省丹寨县房地产开发项目东湖公园园林工程2、工程地点：贵州省丹寨县3、工程内容：毛石档土墙4、承包方式：包工包料5、工程造价： 每立方米人民币贰佰贰拾伍元，含挖基础 50 公分深，机构费甲方负责，人工费由班组负责费用。第二条： 工程工期本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方同意的时间为准，该工程竣工有效工期为
2、 40 天；工期自 2014 年 8 月 11 日 至 2014年 9 月 20 日；人力不可抗拒的自然灾害及甲方原因造成的停工，工期顺延。第三条： 工程工期延误1、 乙方应及时组织人力、物力、财力按时开工，如遇施工现场不能开工的前提下乙方应提前 24 小时向甲方提出书面通知并经甲方同意；甲方不同意或乙方未在规定期限内发出延期申请的，工期不顺延。2、 施工中因自身原因造成的停工，应提前 12 小时向甲方管理人员提出，甲方管理人员根据实际情况决定是否停工。3、 因乙方原因造成的停工，一切责任由乙方负责并承担相应的经济 1损失。第四条：甲方工作甲方对施工现场进行监督各施工班组的工人生活问题；工程质
3、量问题；施工安全问题；有问题及时与业主沟通，尽量避免耽误施工进度。第五条：乙方工作1、乙方必须确保施工现场文明施工，安全生产，施工完成后及时清场，保证材料堆码整齐，材料及时到位。2、乙方必须无条件服从甲方现场管理人员的安排，不得有任何借口或条件与甲方、业主、监理发生任何争执和纠纷。3、乙方应严格执行甲方、业主及监理提出的对工程质量方面、施工进度及安全等方面的监督检查管理。4、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，安全及文明施工，施工中如因乙方安全措施不力或违章作业等造成的工伤亡事故，一切经济损失费用及刑事责任均由乙方承担，甲方概不负责。5、乙方在施工现场不得发生任何争吵、打架、斗殴等事件，乙
4、方在施工现场均不得赤膊上班，更不允许穿拖鞋及饮酒上班，必须着装整齐文明施工。6、以上诸条，乙方如有违者，视其情节轻重处以 5000 元以下，100 元以上罚款。 （此罚款在工程款中扣除）7、劳动保证金，人身意外伤害，社会保险金等费用由乙方负责缴纳。8、乙方不得以任何理由去政府部门或业主方闹事，如有此情况发生，每次罚款 10 万元， （甲方有权从班组工程款中无条件直接扣除） 。第六条：工程质量验收：所有工程必须严格执行国家现行施工规范及质量验收要求，甲方要求乙方所承担的每个分项工程均达到优质工程的标准。第七条：付款方式1、乙方自行垫付人工工资费用，直至业主方付给甲方工程款后，甲方按工程进度比例给
5、予支付。2、余下的尾款在工程完工后，经甲方、业主、监理等相关部门验收合格后，业主方支付尾款时甲方一次性支付乙方 95%尾款。第八条：工程保修项目及保修期限乙方在甲方承包的所有工程必须保修一年。第九条：违约责任甲方必须及时提供施工现场所需材料，如因甲方原因造成停工，一切责任由甲方负责，如因乙方原因造成的返工、误工，一切损失由乙方负责。第十条：争议处理双方在合同执行过程中发生任何争议，双方应及时协商解决，不得有任何的过激行为。本协议一式四份，甲方执三份，乙方执一份，请妥善保管，双方签字盖章生效。甲方：乙方：年月日年月日第二篇：园林绿化工程施工合同园林绿化工程施工合同编号:发包方(甲方) ：承包方(
6、乙方) ：甲乙双方根据中华人民共和国合同法及建筑安装工程承包合同条例等有关规定，结合工程的具体情况,经友好协商，签订本合同。第一条工程项目（一）工程名称：园林绿化工程（二）工程地点：（三）工程内容及承包范围:1、园林绿化工程设计方案及图纸设计2、种植区内种植土回填至设计标高。3、种植土整平、施基肥和耕翻，绿化植物的采购及种植、修剪整形，管理养护，绿化施工和绿化养护期内的保养管理。4、种植土复土前、后现场杂物的清理。5、给排水工程，包括给水管网接驳至各绿化点，相关管沟开挖、管线铺设、水表（阀门）井修建，给水配件安装调试等。6、园建工程，包括管沟开挖、场地的铺装、保修等。7、照明工程，包括管沟开挖
7、、管线铺设和电气系统安装调试等。第三条工期本工程开工日期以甲方开具的书面开工令为准，试运行阶段时间为 10 天。工程交付使用时间应满足下列要求：计划开竣工时间：年月日至年月日施工总工期：日历天（给排水、照明、园建保修时间为 1 年，绿化养护管理时间为 6 个月） 。由于不可抗力或甲方原因(包括甲方提出的设计变更) 导致工期延误，由乙方提供书面的工期顺延要求报告后，经监理工程师及甲方确认后，则按批准的工期顺延。但顺延的工期不得超过甲方交楼日期。第三条 承包方式及工程造价1.1 乙方按甲方确认的施工图要求及本工程施工验收规范组织工程施工，包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包工程通过本工程
8、验收。1.2 合同金额：工程总造价为￥元，此价为大包干价，含风险、税金等一切相关工程费用。第四条付款方式1 完成总工程量(内容来源好 ：)的 50%后，经双方核实所完成的工程量及工程造价并签字盖章后，十五天内支付合同总价的 30%。2 全部工程验收合格且竣工结算书经我公司预算部审核确定后，甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后 28 天内进行核实，并给予确认或提出修改意见。两个月内支付至总价的 95%。3 保修期满后（以最长保修期为准）七天内一次性付清余下 5%工程款。 （园建、照明、给排水部分保修期为一年，绿化部分保养为六个月） 。第五条双方责任（一）甲方责任1、负责提供乙方因设计和施工
9、所需要的原始土建图纸和资料。2、施工过程中，对有需要修改的施工方案或增加项目下达书面变更通知单，作为乙方施工更改和工程结算的依据。3、负责工程中不同专业之间及界面接口等的协调工作，并提供施工中乙方所需的用水、用电，但水电费由乙方承担。4、负责组织工程验收。5、甲方指定派驻现场的项目经理为工地现场代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐蔽工程，办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按规定做好各项技术资料和报表整理，负责签证，组织工程竣工验收。（二）乙方责任1、在合同签定后七日内乙方负责将甲方提供的施工图纸进行优化、完善，交甲方审定，同时提交施工组织计划交与甲方审定。2、按照经甲方审定的施工
10、图进行施工、设备及材料采购、运输和保管，主要设备运到工地后，由乙方向甲方出具相应的证明，甲方确认后签字认可。3、负责系统的设备安装、线路全部施工工作，并派出常驻工地代表工程师负责与甲方工地现场代表直接联系；并呈报施工组织构架图。4、乙方应加强对施工队伍的管理，遵守甲方制定的规章制度，做到安全、文明施工，并对施工过程中的安全、防火、防盗等工作负全部责任。5、乙方负责系统的全部调试工作并提交调试报告。6、乙方入场施工后，不得破坏任何已完工的土建、安装设施，并保证卫生状况良好；如因技术需要确实要进行破坏性施工的，应事先征得甲方的签字认可，由于土建及安装等非乙方引起的费用由甲方承担。7、验收合格后，乙
11、方负责提供竣工图及相关电子文档、电脑软件、系统操作说明书等一式二份给甲方。8、开工前，乙方应提供工程进度计划及主要工程技术人员名单，严格按甲方审定的工程进度计划施工，确保安装调试的工程技术人员准时到位。9、在施工过程中使用的水、电所产生的费用，由乙方据实按月支付给甲方。第六条工程质量标准和保修期1、工程质量标准：符合国家及行业规范标准。2、保修期：双方约定本工程的保修期为两年，保修期自竣工验收合格并交付使用之日起计算。3、乙方在保修期限内，接到故障通知后，乙方应在 12 小时内赶到现场处理。在保修期内因安装质量问题，乙方负责保修或退换，在甲方指定的合理时间内，如乙方不进行维修，则甲方有权请其他
12、具有相应资质的单位进行维修，其费用由乙方承担。如属甲方使用不当而造成损坏，则不属于保修范围，乙方应负责修复，但费用由甲方支付。第七条 工程验收1、乙方在规定的期限内完成系统的全部调试工作，达到系统运行成功，经 10 天试运行后，由乙方以书面的形式向甲方提出工程验收申请，甲方应在一周内确认验收时间并组织竣工验收。2、验收前，乙方应及时向甲方提供一切有关技术文件（包括系统操作说明书、技术标准和软件， ）资料，竣工图纸、设备材料清单、相应软盘原件与说明书、调试报告和有关记录及所验收的竣工资料等。3、工程质量应符合检验评定合格标准，双方签字确认，验收合格日为竣工日期。4、隐蔽工程的验收：隐蔽工程在乙方
13、自检后填制记录表，并通知甲方一天内到场验收，经检验合格由双方签字确认进行下一工序的施工。5、材料、设备的验收：按工程进度，采购设备与器材，并运至工地。由乙方自行采购的材料、设备必须提交产品合格证书及检验报告；如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用；由甲方及监理联合对采购的材料进行检验；如已使用，对工程造成的损失由乙方负责赔偿；甲方可随时抽查现场的设备、材料，若发现不符合设备清单要求的产品，由乙方负责退换，直至符合设备清单为止。材料、设备的保管由乙方自行负责。6、工程未经验收通过和办理移交，甲方不得启用系统，确因特殊情况需要启用局部系统或全部系统，应经乙方同意，同时办理移交手续。移交后，甲方负
14、有看护责任，但并不代表该局部系统或全部系统验收合格，该局部系统和全部系统仍应按合同约定经过竣工验收。7、乙方在工程交验前，应提前向甲方操作人员传授操作知识，做到会操作。系统工程经验收合格后，乙方应在现场举办培训班，向甲方操作人员教授系统知识和故障判断、排除方法，直至全部人员熟练掌握操作技能。8、乙方在工程移交之前，负责现场一切设备材料成品的保护，如在此期间，发生丢失损坏等，乙方应负责修复、赔偿，甲方概不负责。第八条违约责任1、甲方未能按期向乙方支付各期费用，按中国人民银行有关逾期付款的办法支付逾期付款利息，滞纳金在甲方最后一期付款时一起支付。2、因乙方原因而引起工程逾期竣工，延误一天罚款壹万元
15、，罚款总金额不超过工程造价的 30%。3、如乙方未经甲方同意，擅自停工的，属乙方违约，甲方有权开出罚款金额为人民币拾万元以上的罚单作为乙方违约处罚。如拖延工期超过甲方交楼日期的，甲方一切损失由乙方承担。4、在工程施工过程中、工程验收时，如发现工程有偷工减料、或乙方私自减少工程量，工程材料规格、品牌与施工图、材料设备清单中相关内容不符的，属乙方违约，乙方支付违约金，起罚点为人民币壹万元，发现一次按合同总价的 2.5%计算,依次类推，并在工程款中扣除。5、因乙方原因导致出现质量安全事故及由此造成的一切损失由乙方承担。第九条争议的解决方式双方因本合同的履行发生争议，应本着友好、平等的精神协商解决。协
16、商不成时，任何一方均可向庄河市人民法院提起诉讼。第十条本合同的生效1、 本合同经双方签字盖章后生效，至工程验收，保修期满并结清工程尾款后失效。2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。(以下无正文)甲方：乙方：法人代表：法人代表：委托代理人：委托代理人：签订日期：年月日第三篇：浅谈园林绿化工程施工细节浅谈园林绿化工程施工细节园林工程是一项涵盖了技术和艺术成分的综合性工程，是集植物、建筑、水景、照明等多个环节于一体的系统工程。它不仅仅要满足功能的需求，同时还要展示赏心悦目的景观艺术效果，是体现园林的布局美、形式美、意境美。众所周知，施工是实践设计意图的开端，但是由于构成园林的各种素材如地形、地貌、山石、植被（植物）等，它们不像建筑中的一砖一瓦那样规格一致，假山石和植物都有大小之分，形态各异，无一雷同，在设计中很难详尽表示，必须通过施工人员创造性地去完成。因此，园林施工有别于建筑施工，仅有完整的图纸，严谨的态度，熟练的技术，并不能很好地表示出设计意图，或者说
