《浙江省台州市住宅室内装饰装修施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《浙江省台州市住宅室内装饰装修施工合同（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、第 1 页浙江省台州市住宅室内装饰装修施工合同：详见甲方提供的材料、设备表（附件二）本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的、经书面认可，可继续使用，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。2、乙方提供的材料：详见附件乙方提供的材料报价单。乙方提供的材料，均应得到甲方认可，用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定的，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料价款的双倍补偿给甲方。乙方提
2、供的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。五、安全生产和防火要求甲方提供的施工图纸或做法说明及施工现场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事项的发生。如上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责赔偿；属乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。乙方在施工期间应加强安全生产，文明施工。凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责。第 2 页六、施工内容和工期的变更在施工过程中，甲方提出设计修改意见
3、及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订工程项目变更单后（详见附件四），方能进行该项目的施工，由此造成费用增减的，由甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。对以下原因造成竣工的日期延误，经甲方确认，工期应顺延：1、工程量变化或设计变更；2、不可抗力；3、甲方同意工期顺延的其他情况。七、工程质量 及竣工验收的办法 1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和家庭装饰工程质量规范为质量评定验收标准。 2、由于甲方原因造成的工程质量问题，其返工费用由甲方承担，工期顺延。 3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。 4
4、、乙方应及时通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续（见附件五工程质量验收单），甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。 5、工期竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知五日内进行验收。 八、违约责任 第 3 页1、本合同签订生效后，甲乙双方履行合同规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同，否则违约方将付给对方工程预算总造价的10%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。 2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的*支付违约金
5、。 3、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方*元。 4、甲方未办理任何手续，要求乙方改变房屋结构和使用性质，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。 5、未经甲方同意，乙方擅自改变房屋结构和使用性质，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。 九、工程保修 工程保修期贰年，其中水、电工程保修期为伍年。保修期从竣工验收签章之日起算。须工程款全部结清，甲乙双方才能签订工程保修单（详见附件六） 十、纠纷处理 本合同履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。若协商不成，可到所在地消费者协会或房产管理部门投诉。当事人也可以按下列第 *种方式处理：（1） 提交*仲裁委员会仲裁； （2）依法向人民法院起诉。 十一、其它约定事项 1、* 第 4 页2、* 3、* 十二、本合同一式*份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。 附件1、工程施工报价单 附件2、甲方提供的材料、设备明细表 附件3、乙方提供的材料、设备明细表 附件4、工程项目更单 附件5、工程质量验收单 附件6、工程包修单 附件7、施工业务通知单 甲 方：* 乙 方：* 姓名（签名）* 单位名称（盖章）* 身份证号：* 法定代表人（或委托代理人）* 联系电话：* 营业执照号码：* 联系电话：*
