《防腐木厂工程施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《防腐木厂工程施工合同（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、防腐木厂工程施工合同发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建设部，国家工商管理总局共同发布的建设工程施工合同及其他有关法律、法规，自愿、平等、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就_工程协商签订合同，共同信守。第 1 条、工程事项1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程内容：_1.4 工程开竣工日期：_年_月_日至_年_月_日。第 2 条、工程承包范围2.1 承包范围:乙方包工，包料。条三条、发包人工作3.1 甲方向乙方提供设计图纸，核定乙方的施工方案。3.2 甲方向乙方提供水、电、场地、工人住宿，方便乙方施工。第 4 条、承包人的权利和
2、义务4.1 按照协议约定进入现场并严格按照设计图纸进行施工，保证按期完工。4.2 施工中做到文明施工，严格按照安全标准组织施工。4.3 乙方编制施工方案，由甲方审定后实施。4.4 乙方保证按图施工，不得私自变更甲方图纸，如需更改必须与甲方沟通协商。第 5 条、工程造价和结算5.1 工程总价：大写_5.2 结款方式：合同签订之日，甲方付给乙方_元为预付款。5.3 乙方材料及工人进场再付工程款_%大写_元5.4 工程全部结束验收合格后,甲方向乙方付清余款。5.5 工程结束三天内为工程验收期，逾期视为工程合格。第 6 条、由于以下原因造成竣工日期推迟和延误，工期相应顺延。6.1 不可抗力及自然灾害因
3、素，如雨、雪等天气；地震、洪水等天灾。6.2 发包人未能按约定日期支付工程相应款项，使施工不能正常进行。第 7 条、违约责任7.1 除国家法律法规政策明确规定或其它不可抗力因素外，任何一方违约造成的损失，由违约方承担赔偿责任。7.2 甲方未按约定的时间和要求提供场地，方案回复，支付工程款的，乙方可以要求顺延工期，同时引起的停工待料，延误工期和施工人员工资等费用均有甲方承担。第 8 条、争议解决方式8.1 本合同在执行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的可向当地人民法院起诉。第 9 条、其他9.1 协议未尽事宜，甲乙双方可以洽商，签订补充协议，补充协议具有同等法律效应。第 10 条、合同份数及生效日期10.1 本协议一式两份，甲乙方各执一份，经双方签字盖章后生效。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日
