2011监理工程师考试模拟试题

《2011监理工程师考试模拟试题》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2011监理工程师考试模拟试题（187页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、书书书第二部分模拟试题第二部分模拟试题 建设工程合同管理模拟试题一、单项选择题 （ 每题的备选项中，只有 个最符合题意） 合同法律关系（ ） ，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。 主体 客体 内容 事实 企业法人（ ） 取得法人资格。 成立之日 注册资金到位后 建立组织机构后 经工商行政管理机关核准登记后 合同法律关系内容包括（ ） 。 行为 权利 当事人 智力成果 在下列经济法律关系主体中，（ ） 是法人。 公司经理 施工企业 公司董事长 施工队 能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是（ ） 。 法律关系主体 法律事实 法律关系客体 法律关系内容 法人是指具

2、有权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权力和承担民事义务的（ ） 。 自然人 公民 领导者 组织 违约是法律事实中的（ ） 。 违法行为 合法行为 自然事件 社会事件 对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种（ ） 。 合法行为 违法行为 自然事件 社会事件 对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（ ） 。 合法行为 违法行为 自然事件 社会事件 代理是代理人在代理权限内，以（ ） 的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。 代理人和被代理人 被代理人全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 第三人 自己 监理工程师在履行合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求

3、（ ） 赔偿损失。 建设单位 监理单位 监理工程师 项目经理 在下列各项中，符合代理特征的是（ ） 。 代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为 代理人以自己的名义实施代理行为 代理人在授权范围内独立地表现自己的意志 代理行为的民事责任由代理人承担 工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由（ ） 承担。 乙项目经理 甲施工企业 建设单位 具体施工人员 施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ ） 赔偿。 施工企业 施工企业的法定代表人 施工企业的项目经理 具体的施工人员 施工企业的项目经理是施工企业法定代表人的代理人，这种代理是（ ）代理。 委

4、托 法定 指定 再 在工程建设中涉及的代理主要是（ ） 。 委托代理 法定代理 指定代理 再代理 施工企业的项目经理在施工过程中，超越自己的代理权限为施工企业购买了一套设备，设备供应商应当向（ ） 提出支付合同款的要求。 监理单位 施工单位 项目经理 建设单位 下列关于保证的说法不正确的是（ ） 。 保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、债务人和债权人 保证法律关系包括保证人和被保证人 （ 债务人）两方当事人 保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证 当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任 能够作为保证人的为（ ） 。 法人的职能部门 公司 学校 幼儿园 债务人或

5、者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是（ ） 。第二部分模拟试题 定金 留置 抵押 质押 下列哪些财产可以抵押（ ） 。 土地所有权 抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权 抵押人所有的房屋 有争议的财产 下列财产中，（ ） 不得抵押。 土地所有权 土地使用权 房屋 交通运输工具 定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。其数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的（ ） 。 工程建设的过程中，（ ） 保证的金额是可以随时间变化的。 施工投标保证 施工合同的履约保证 施工预付款保证 工程保险 在工程建设的过程中

6、，（ ） 是最为常用的一种担保方式。 抵押 留置 保证 定金 采用 建设工程施工合同 （ 示范文本） 应当由（ ） 投保建筑工程一切险。 发包人 工程师 承包人 项目经理 采用 施工合同条件时，应当由（ ） 投保建筑工程一切险。 发包人 工程师 承包人 项目经理 一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（ ） 。 个月 个月 个月 个月 当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自（ ） 之日起生效。 签订 登记 履行 主合同生效 经过公证后，具有强制执行效力的文书是（ ） 。 遗嘱文书 施工合同文书 保险合同文书 追偿债款的债权文书 下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说

7、法正确的是（ ） 。 公证一般实行自愿申请原则，签证反之 签证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 公证与签证的效力等同 公证和签证在我国域内和域外都有法律效力 某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定（ ） 。 尚无合同关系 合同没有成立 合同已经成立 由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任 公司授权其采购员甲到 公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与 公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当（ ） 。

8、 要求甲支付电视机的货款 公司向 公司无偿退货 由 公司交付计算机，公司支付计算机的货款 由 公司交付电视机，公司支付电视机的货款 在下列合同中，（ ） 合同是可变更的合同。 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的 以合法活动掩盖非法目的的 因重大误解而订立的 损害社会公共利益的 合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先应当采用（ ） 确定价款。 补充协议 合同有关条款 交易习惯 按照通常标准 合同生效后，当事人发现合同对给付货币的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用（ ） 确定。 补充协议 合同有关条款 交易习惯 在接收货币一方所在地履行 一个合同被确认为无效合同，双方约

9、定的违约金为 万元，双方各有 万元的经济损失，甲乙双方都有过错，但甲方是主要过错方 （ 过错） ，损失承担应为（ ） 。 各自承担自己的损失 甲方赔偿乙方 万元的损失 甲方赔偿乙方 万元的损失 甲方赔偿乙方 万元的损失 在合同权利义务终止的原因中，（ ） 是最主要和最常见的原因。 债务清偿 合同解除 免除债务 债务抵消 仲裁委员会的仲裁裁决做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（ ） 申请执行。 当地人民政府 人民法院第二部分模拟试题 仲裁委员会 调解委员会 表见代理的法律后果由（ ） 承担。 无权代理人 被代理人 善意第三人 保险公

10、司 可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求（ ） 撤销。 建设行政主管部门 设计单位 监理单位 人民法院 一个施工合同的当事人在合同中未选择协议管辖，施工合同发生纠纷后，施工企业应当向（ ） 人民法院提出诉讼申请。 施工企业所在地 工程所在地 合同签订地 建设单位所在地 根据我国合同法的有关规定，下列（ ） 情形的要约可以撤销。 主要约已经到达受要约人 要约人确定了承诺期限 要约人明示要约不可撤销 受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作 下列可以构成一个有效的承诺是（ ） 。 承诺是由非受要约人做出 承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效 承诺的内容对要约的数量提

11、出适当变更的 向不特定的多数人同时做出承诺 我国合同法规定要约生效的原则是（ ） 时。 发出要约 要约到达对方 对方了解要约内容 对方作出承诺 合同生效应当具备的条件不包括（ ） 。 当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力 意思表示真实 不违反法律或者社会公共利益 必须采用一定的合同形式 下列关于合同生效的时间说法不正确的是（ ） 。 一般说来，依法成立的合同，自成立时生效 书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效 附解除条件的合同，自条件成就时生效 附生效条件的合同，自条件成就时生效 法人的法定代表人超越权限订立的合同，（ ） 。 该代表行为一律无效 除相对人知道或者应当知道其超越权限以外

12、，该代表行为无效 该代表行为一律有效 除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为有效全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 无效合同从（ ） 时起就没有法律效力。 被确认无效 履行 订立 谈判 可变更的建设工程施工合同，当事人应当请求（ ） 变更。 建设行政主管部门 设计单位 监理单位 人民法院 在下列几种情形中，（ ）合同是可变更的合同。 损害公共利益的 以合法活动掩盖非法目的的 恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的 以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的 在下列合同中，（ ）合同是可撤销的合同。 造成对方人身伤害而免责的 恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益

13、的 在订立时显失公平的 违反法律强制规定的 合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，也无法通过其他方法确定，可以按照（ ） 价格履行。 订立合同时订立地的市场 订立合同时履行地的市场 履行合同时订立地的市场 履行合同时履行地的市场 合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用（ ） 确定。 补充协议 合同有关条款 交易习惯 在不动产所在地履行 一个买卖合同执行的是政府定价， 年 月 日订立合同时价格为每千克 元，合同规定 年 月 日交货，违约金为每千克 元，交货后付款，但卖方直至 年 月 日交货，而政府定价于 年 月 日调整为每千克 元，买方应当按照每千克（

14、 ） 元向卖方付款。 一个买卖合同执行的是政府定价， 年 月 日订立合同是价格为每千克 元，合同规定 年 月 日交货，违约金为每千克 元，交货后 日内付款。但卖方 年 月 日交货，而政府定价于 年 月 日调整为每千克 元，买方直至 年 月 日才付款，买方应当按照每千克（ ） 元向卖方付款。 甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。这在合同法上是（ ） 。第二部分模拟试题 先履行抗辩权 先诉抗辩权 同时履行抗辩权 不安抗辩权 应当先履行合同的一方虽然有确切证据证明对方有（ ） 情形的，但仍不能中止履行自己

15、的债务。 经营状况严重恶化 转移财产、抽逃资金，以逃避债务 丧失商业信誉 有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形，但对方提供适当的担保 下列关于合同履行中的债权转让和债务转移的说法不正确的是（ ） 。 是合同当事人双方基于合同内的约定 债权转让和债务转移可以分为债务人向第三人履行债务和由第三人向债权人履行债务 合同当事人之间的债权和债务关系因此改变 合同当事人之间的债权和债务关系并不因此而改变 下列关于违约责任的说法不正确的是（ ） 。 承担违约责任的条件采用过错责任原则 承担违约责任的条件采用严格责任原则 承担违约责任是以补偿性为原则的 承担违约责任在有些情况下也具有惩罚性 在下列解决合同

16、纠纷的方式中，（ ） 是不以双方自愿为前提的。 协商 调解 仲裁 诉讼 工程建设合同纠纷的仲裁由（ ） 的仲裁委员会仲裁。 工程所在地 建设单位所在地 施工单位所在地 双方选定 当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，（ ） 承担赔偿责任。 未违约方只能依据定金条款要求对方 违约方有权选择适用的违约金或定金条款 未违约方有权选择适用的违约金或定金条款要求对方 未违约方采用违约金条款加定金条款计算之和要求对方 当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（ ） 内提出。 个月 个月 个月 个月 无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向（ ） 撤销。 建设行政主管部门 质量监督机构 监理

17、单位 仲裁委员会 合同当事人双方权利义务共同指向的对象是（ ） 。 标的 数量 质量 价款全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 建设工程合同当事人在合同中约定以仲裁解决争议，发包人认为合同无效，应当由 （）确定合同的效力。 发包人确认 工程师确认 仲裁委员会 人民法院 双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取（ ） 的措施。 将财产返还给对方 赔偿损失 继续履行 追缴财产 因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义行使债务人的债权，这是债权人的（ ） 。 代位权 撤销权 先履行抗辩权 后履行抗辩权 仲裁应当（ ） 进行。 不开庭 开庭但

18、不公开 公开开庭 书面审理，当事人不出庭 在仲裁中，申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以（ ） 。 视为撤回仲裁申请 视为无仲裁协议 缺席裁决 移交人民法院判决 在仲裁中，被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以（ ） 。 视为撤回仲裁申请 视为无仲裁协议 缺席裁决 移交人民法院判决 当事人提出证据证明裁决所根据的证据是伪造的，可以向（ ） 申请撤销裁决。 该仲裁委员会 仲裁委员会所在地的行政机关 仲裁委员会所在地的基层人民法院 仲裁委员会所在地的中级人民法院 具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起（ ） 内没有行使撤销权，撤销

19、权消失。 个月 个月 年 年 采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是（ ） 。 发件人的主营业地 发件人的经常居住地 收件人的主营业地 收件人的经常居住地 缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是（ ） 。 当事人有损失 当事人有过错 合同尚未成立 过错与损失之间的因果关系 在下列各种合同中，一般情况下（ ） 订立的合同有效。第二部分模拟试题 限制民事行为能力人 无代理权人 法定代表人越权 无处分权人处分他人财产 对于建议工程物资采购合同的效力有争议的，当事人应当请求（ ） 确认无效。 人民法院 监理单位 建设行政主管部门 建设单位 监理服务的采购，单项合同估算价在（ ） 万元人民币以上

20、的项目，必须进行招标。 与邀请招标相比，公开招标的最大优点是（ ） 。 节省招标费用 招标时间短 减小合同履行过程中承包不违约的风险 竞争激烈 建设项目施工规模在（ ） 万元人民币以上估算价的必须进行招标。 工程设计招标的评标过程，主要考虑的因素是（ ） 。 设计取费高低 设计单位的资历 设计方案的优劣 设计任务完成的进度 招标投标法规定，应由（ ） 监督招标活动是否依法进行。 招标人的董事会 招标代理机构 仲裁机构 建设行政主管部门 建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员可以（ ） 。 参加开标会 作为评标委员 决定中标人 参加定标投票 应以（ ） 为最优投标书。 投标价最低 评审标价最

21、低 评审标价最高 评标得分最低 当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以（ ） 为准。 招标文件中的规定 现场考察时招标单位的口头解释 招标单位在会议上的口头解答 发给每个投标人的书面质疑解答文件 “ 评标价”是指（ ） 。 标底价格 中标的合同价格 投标书中标明的报价 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值 招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是（ ） 。 初步设计编制的概算价 施工图设计编制的预算价 投标书中标明的报价 评标委员会算出的评标价 招标文件中投标须知是为了（ ） 。 指导投标人正确报价 避免投标

22、人中标后拒签合同 避免泄漏标底 进行资格预审 评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论（ ） 。 变更投标工期 变更投标报价 投标书中含有的技术细节 中标通知书的主要内容 工程建设监理招标的宗旨是对监理单位（ ） 的选择。 报价 能力 资历信誉 规模和经济实力 招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由（ ） 决定中标人。 招标人 评标委员会 招标代理机构 建设行政主管部门 投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是（ ） 。 市场行为 企业行为 正当竞争行为 不正当竞争行为 工程施工投标的主体是（ ） 。 业主 监理工程师 承包商 设备供应单位 从项目建议书开始到竣工投产的承包方

23、式称（ ） 。 全过程承包 施工总承包 设计总承包 联合承包 设计招标方式有（ ） 。 公开招标 公开招标、邀请招标 公开招标、邀请招标、议标 邀请招标、议标 下列各项中，（ ） 不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。 建设用地征用完毕，施工图纸完成 概算已经批准，建设项目已正式列入计划 招标文件已经编制好 建设资金、建材、设备来源已经落实 施工招标文件的内容一般不包括（ ） 。 工程量清单 资格预审条件 合同条件 投标须知 对一个邀请招标的工程，参加招标的单位不得少于（ ） 。 家 家 家 没有限制第二部分模拟试题 招标代理行为属于（ ） 。 委托代理 法定代理 指定代理 复代理 公开招标

24、与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（ ） 。 是否进行资格预审 是否组织现场考察 是否解答投标单位的质疑 是否公开开标 工程标底是工程项目的（ ） 。 中标合同价格 招标预期价格 施工结算价格 工程概算总价格 招标单位在评标委员会中不得超过三分之一，其他人员应来自（ ） 。 参与竞争的投标人 招标单位的董事会 上级行政主管部门 省、市政府部门提供的专家名册 投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括（ ） 。 提供的投标担保有瑕疵 货物包装方式不符合招标文件的要求 个别地方存在漏项 明显不符合技术规格要求 监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致双方在 “ 工程建设监理合同”中写明的日期

25、未能完成预定的全部监理业务，则监理责任期应理解为（ ） 。 合同内写明的监理业务开始实行到完成时间 从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止 从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止 从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止 由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（ ） 。 正常工作 附加工作 额外工作 意外工作 监理合同示范文本规定，（ ） 属于监理服务的额外工作。 由于委托人或第三方原因使正常的服务受到阻碍导致增加了工作持续时间 合同内约定由委托人承担的义务，经过协商改由监理单位承担 应委托人的要求提出更改服务内容建议而增加的工作 出现不应由监

26、理单位负责的特殊情况，导致终止执行监理任务的善后工作 监理合同示范文本规定，合同内约定由委托人提供的设施改由监理单位自备，则应按（ ） 计算设施使用补偿费。 补偿金额 设备在工程上使用的时间 设备原值 补偿金额 设备原值 设备在工程上使用时间 设备折旧率 补偿金额 设备原值 设备折旧率 管理费 补偿金额 设备在工程上使用的时间占折旧年限比例 设备原值 管理费 不属于委托监理合同监理人义务的内容是（ ） 。 在委托的工程范围内负责合同的协调管理工作 负责建设工程外部协调工作 按合同约定派驻人员 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 不得泄露申明的秘密 在我国现行监理费计算方法中，适用于单工

27、程或临时性工程的方法是（ ） 。 按监理工程概预算百分比计收 按委托人和监理人商定的方法计收 按参与监理工作的年度平均人数计收 按监理工程估算价百分比计数 因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长，监理单位（ ） 。 不承担责任 监理单位承担全部责任 监理单位承担监督不力的责任 监理单位承担连带责任 合同内约定委托人免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位（ ） 。 向委托人支付使用费并归还委托人 可将设备免费带走 可向委托人支付使用期间的折旧费后带走 不需向委托人支付任务费用归还委托人 承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位 （ ） 。 应从委

28、托人方获得附加监理酬金 应从委托人方获得额外监理酬金 应从承包方获得合理化建议的奖金 不应从任何一方获得额外奖励或酬金 监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，委托人可（ ） 。 发出中止合同通知，令监理合同即行停止 发出未履行义务通知后在第 天单方终止合同 发出未履行义务通知后 天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第 天，监理合同即行终止 首先发出未履行义务通知， 天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出 天内发出终止合同通知，监理合同即行终止 监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由（ ） 。 监理单位自费收集 向委托人付费索取 向设计单位付费索取 委托

29、人免费提供 依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是（ ） 。 工程总投资超过预期金额 因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长 承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长 监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故 监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供工作车辆，开展监理业务时监理单位使用自备车辆，则在监理服务期间的车辆使用费用应由（ ） 。第二部分模拟试题 监理单位承担 承包商承担 委托人补偿，属于附加监理费用 委托人补偿，属于额外监理费用 建设部和国家工商行政管理局联合发布了两个设计合同示范文本， 建设工程设计合同（ 二） 与 （ 一） 中条

30、款内容差异的主要原因是由于委托的工作内容不同，即承包工程项目的（ ） 任务。 勘察、设计 设计、施工 专业工程设计 民用建筑工程设计 设计合同生效的时间是指（ ） 之日。 设计人收到中标通知书 当事人双方在合同签字盖章 设计人收到发包人的定金 设计人实际开始工作 设计合同正常履行情况下，应在（ ） 时终止合同。 提交设计文件 设计文件通过审批 设计人向施工单位完成设计交底 工程施工完成竣工验收 施工期间施工承包人从节约工程投资的角度，向监理工程师提出变更部分工程设计的建议。发包人接受建议后，由于设计人当时因人力资源的限制不能在要求的时间内完成变更任务，与设计人协商并经设计人同意将此部分工作委托

31、其他设计单位完成。变更图纸经过监理工程师审核后用于施工，但施工中发现修改的设计存在重大缺陷。就设计合同而言，应由（ ） 承担责任。 发包人 设计人 施工承包人 监理工程师 设计人完成了规定设计任务的 时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后，其后果处理应为 （ ） 。 设计人没收发包人支付的定金 设计人没收定金，发包人再支付合同价 的设计费 发包人应支付合同价 的设计费 设计人没收定金，发包人再支付合同价 的设计费 由于设计错误导致工程质量事故，发包人不解除合同情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施，（ ） 。 不再承担其他赔偿责任

32、 返还设计合同规定的定金 免收直接损失部分的设计费 双倍返还设计合同规定的定金 设计合同履行过程中，（ ） 属于设计人的责任。 确定设计参数的取值 组织对设计成果的鉴定 办理设计成果的报批手续 为现场的设计人员提供必要的工作条件 设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下）定，设计人应（ ） 。 没收全部定金补偿损失 要求发包人支付双倍的定金 要求发包人补偿实际发生的损失 要求发包人付给合同约定设计费用的 根据我国 施工合同文本规定，对于具体工程的一些特殊

33、问题，可通过（ ） 约定承发包双方的权利和义务。 通用条款 专用条款 监理合同 协议书 施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（ ） 的日历天数计算。 合同签字日起按投标文件中承诺 合同签字日起按招标文件中要求 合同约定的开工日起按投标文件中承诺 合同约定的开工日起按招标文件中要求 在施工合同中，项目经理是（ ） 授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人。 发包人单位法定代表人 承包人单位法定代表人 总监理工程师 发包人代表 下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是（ ） 。 在合同协议书内应明确注明开工日期 在合同协议书内应明确注明竣工日期

34、 在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数 招标选择承包人的，工期总日历天数也就是招标文件要求的天数 建设单位在（ ） 合同中承担了项目的全部风险。 单价 总价可调 总价不可调 成本加酬金合同 某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只能采用（ ） 合同。 可调价的总价 不可调价的总价 单价 成本加酬金 组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是（ ） 。 合同专用条款 投标书 协议书 合同通用条款 在下列合同文件中，（ ） 具有优先的解释效力。 合同履行中工程洽商协议 施工合同通用条款 图纸 施工合同专用条款 在施工合同中，属于承包

35、人应当完成的工作是（ ） 。 保护施工现场地下管线第二部分模拟试题 办理土地征用 进行设计交底 协调处理施工现场周围地下管线的保护 在施工合同中，（ ） 是承包人的义务。 提供施工场地 办理土地征用 在保修期内负责照管工程现场 工程施工期内对施工现场的照管负责 如果承包人要求延期开工，应当由（ ） 批准。 发包人 工程师 承包人代表 建设行政主管部门 发包人按照合同约定采购的门窗，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方与供货人检验接收后，口头指示承包人的仓库保管员负责保管。施工使用时发现部分门窗损坏，则应由（ ） 。 发包人承担损失责任 保管员负责赔偿损失 承包人负责赔偿损失

36、发包人和承包人各承担损失的 承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为（ ） 。 费用和工期损失全部由业主承担 费用和工期损失全部由承包商承担 费用由承包商承担，工期给予顺延 工期不予顺延，但费用由业主给予补偿 设备安装完毕进行试车检验的结果表明，由于工程设计原因未能满足验收要求。承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。按照合同责任应（ ） 。 追加合同价款但工期不予顺延 由承包人承担费用和工期的损失 追加合同价款并

37、相应顺延合同工期 工期相应顺延但不补偿承包人的费用 施工合同文本规定，承包人有权（ ） 。 自主决定分包所承包的部分工程 自主决定分包和转让所承担的工程 经发包人同意转包所承担的工程 经发包人同意分包所承担的部分工程 在施工过程中，发包人供应材料设备在用于永久工程的施工前需重新检验的，（ ） 。 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 检验由发包人负责，费用由承包人负责 检验由发包人负责，费用由发包人负责 检验由承包人负责，费用由承包人负责 检验由承包人负责，费用由发包人负责 在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺施工的处理是（ ） 。 如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，

38、应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用 如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用 若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由发包人负责办理申报手续，承包人承担有关费用 若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用 关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是（ ） 。 工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验应视为工程师在场情况下进行的验收 工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑

39、，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验 无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验 重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失 在工程施工中，经工程师认可合格已经覆盖的工程，工程师重新检验不合格，由此发生的费用应当由（ ） 承担。 发包人 工程师 承包人 监理单位 因承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布了暂时停工通知。承包人按工程师的指示修复质量缺陷后，向工程师发出了要求复工的书面通知。工程师接到请求复工通知后的 小时未及时作出任何答复，此时承包人应（ ） 。 继续后续工作的施工 向发包人发出请求复工的通知 向

40、工程师再次发出请求复工的通知 向发包人发出解除合同的通知 在工程施工中由于（ ） 原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。 不可抗力 承包方的设备损坏 设计变更 工程量变化 关于施工合同设计变更管理的正确处理方法是（ ） 。 施工合同范本中将工程变更分为工程设计变更和其他变更两类 施工中承包人可以因施工方便而要求对原工程设计进行变更 承包人在施工中提出的对涉及到设计图纸设计变更等的合理化建议，可以无须第二部分模拟试题 经工程师的同意 施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前向承包人发出变更申请 建设工程施工合同中，工程师指示的设计变更的情形不包括（ ） 。 更改工程有关部分的标高、基线、

41、位置和尺寸 增减合同中约定的工程量 改变有关工程的施工时间和顺序 变更合同中约定的价款 建设工程施工合同中确定变更价款的原则不正确的是（ ） 。 确定变更价款时，可以适当高于承包人投标报价单内的竞争性水平 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行 关于工程量计量，正确的处理方法是（ ） 。 工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量 工程师接到承包人的报告后，应通知承包人共同计量 若工程师未通知承包人参加的单方

42、计量的结果也有效 承包人实际完成的 （ 包括涨线部分）所有工程量均应在计量的范围内 如果在建设工程施工合同履行过程中承包人提出了分包要求，则（ ） 。 只需经过发包人的书面同意即可 只需经过工程师的书面同意即可 需经过发包人的书面同意，同时也应提请工程师同意 任选发包人和工程师同意都行 在设备安装工程中，具备单机无负荷试车条件的，应当由（ ） 组织试车。 发包人 监理单位 设备供应商 承包人 设备安装工程具备联动无负荷试车条件的，应由（ ） 组织试车。 发包人 设计单位 承包人 设备供应单位 施工的竣工验收应当由（ ） 负责组织。 发包人 工程师 承包人 监理单位 工程具备竣工验收条件，承包人

43、应当向发包人申请工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程，工程竣工报告还必须经（ ） 签署意见。 总监理工程师 监理工程师 发包人代表 质量监督机构负责人 根据国务院颁布的 建设工程质量管理条例 ，建设工程在正常使用条件下的最低保修期限正确的为（ ） 。 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限 屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏，为 年 供热与供冷系统，为 个采暖期、供冷期 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 年 在承包工作范围内，部分由承包商负责设计的图

44、纸，应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，如果设计图纸仍有质量问题，则责任应当由（ ） 承担。 发包人 承包人 工程师 发包人与承包人共同 因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，（ ） 推迟开工日期。 工程师应以书面形式通知承包人 应当经过承包人批准 发包人与承包人协商 应当经过建设行政主管部门批准 施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由（ ） 承担。 发包人 承包人 工程师 发包人与承包人共同 发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后，

45、应当由（ ） 保管。 发包人 承包人 工程师 发包人与承包人共同 工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为（ ） 。 追加合同价款和工期损失全部由业主承担 追加合同价款和工期损失全部由承包商承担 追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延 工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿 在施工合同中，因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由（ ） 承担。 承包人 发包人 工程师 工程师与发包人共同 因承包人的原因不能按期开工的，（ ） 推迟开工日期。 承包人应以书面形式通知工程师 应当经过工程师批准

46、 承包人与发包人协商 应当经过建设行政主管部门批准 依据材料采购合同的约定，供货方对（ ） 承担责任。 因使用不当导致的质量下降 到货检验时采购方提出的质量异议第二部分模拟试题 因交货后保管不善导致的质量下降 超过合同约定时间采购方提出的质量异议 钢材采购合同现场交货时发现，实际供货数量少于合同内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应（ ） 。 按订购数量及时支付货款 按实际交货数量及时支付货款 待供货方补齐短少的数量后再支付 按订购数量支付，供货方收到货款后补足数量 设备安装工程中，具备联动无负荷试车条件时，应由（ ） 组织试车。 发包人 承包人 监理人 设备供应人 在合同协议书

47、内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。其中工期总日历天数应为（ ） 。 招标文件要求的天数 投标书内承包人承诺的天数 工程实际需要施工的天数 经政府主管部门认可的天数 施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由（ ） 组织。 发包人 承包人 监理人 设计人 承包人负责采购的材料和设备，应（ ） 。 发包人负责检验试验，费用发包人承担 发包人负责检验试验，费用承包人承担 承包人负责检验试验，费用承包人承担 承包人负责检验试验，费用发包人承担 施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为（ ） 。 专用条款、通用条款、中标通知书、图纸 中标通

48、知书、协议书、专用条款、通用条款 中标通知书、投标书、协议书、图纸 中标通知书、专用条款、通用条款、图纸 某订购合同 水泥的合同内列明第一批供货 ，第二批供货 ，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定 天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方（ ） 。 不必追究对方的违约责任 按 的数量计算违约金 按 的货款计算违约金 按逾期 天的时间计算违约金 订购 木材的合同，在合同约定的时间交付了 木材。供货方组织货源再次发货前向采购方发出了继续发货通知，但在合同约定期限内采购方对此发货通知未给予任何答复，则对这 木材而言，（ ） 。 供货方不应再继续发运 供货方发运

49、后，采购方有权拒收 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 供货方发运后，采购方应接收并及时支付合同约定的货款 供货方发运后，采购方应接收并及时支付扣除违约金后的货款 设备监理在（ ） 检验合格后签发的文件是对设备运行性能达到合同要求的最终确认。 无负荷试车 带负荷试车 性能检验 保证期满 施工合同条件中，规定合同对业主和承包商有约束力的期限，指从合同签字日起至（ ） 日止的时间间隔。 接收证书中指明的竣工 颁发履约证书 承包商提交竣工报表 业主按结清单中注明的金额结算支付 施工合同条件规定，用从（ ） 之日止的持续时间与合同工期比较，判定承包商的施工是提前还是延误竣工。 合同签字日起至颁

50、发接收证书 合同签字日起至颁发接收证书中指明的竣工 开工令要求的开工日起至颁发接收证书 开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工 招标文件要求工程的施工期限不得超过 个月，承包商在投标书内承诺 个月竣工。施工过程中，工程师因变更批准顺延工期 个月；填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨，工程师为了保证工程质量，指示该部分的施工停工 个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为（ ） 个月。 施工合同条件规定，用从（ ） 之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。 开工日起至颁发接收证书 开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工 颁发

51、接收证书日起至颁发履约证书 接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书 施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第 个月竣工移交。 施工过程中由于变更工程师批准顺延工期 个月； 工程师批准承包商的索赔顺延工期 个月； 由于业主严重拖欠支付工程进度款承包商停工 个月。 根据 施工合同条件相应通用条款的规定， （ ） 个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得奖励标准。 业主接受了承包商提出的对原设计的变更建议。实施该部分工程后工程师核定，由于变更使业主节约了工程造价 万元；工程提前 个月发挥效益，每个月的第二部分模拟试题 预计收益为 万元；但运行成本比原设计方案增加了 万元。依据 施工合同

52、条件的规定，应给承包商实施此变更（ ） 万元的奖励。 为了正确区分合同风险的责任归属， 施工合同条件中定义的 “ 基准日”是指（ ） 。 投标截止日 风险事件发生日 投标截止日前第 天 承包商接到中标通知书日 承包商施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本增加，为此提出 万元的索赔要求。工程师与承包商协商并进行施工效率对比后，确认承包商成本的增加额应为 万元。前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件，承包商在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项报价节约了 万元。工程师就此项索赔应批准的补偿额应为（ ） 万元。 施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，在处理业主与承包商合同争议时，相当于我国

53、法律规定解决合同争议方式中的（ ） 。 和解 调解 仲裁 诉讼 承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商（ ） 。 必须接受裁决委员会的决定 可以将争议提交业主做决定 可以提交仲裁机构做决定 可以再次提交工程师做决定 由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（ ） 。 因不属于自己的原因拒绝索赔要求 认为要求合理，先行支付后再向业主索要 不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 监理工程师有权处理的索赔是

54、承包商（ ） 。 依据合同条款提出的索赔 依据其他法律文书提出的索赔 提出的道义索赔 无合法理由延误竣工对业主的违约索赔 承包人在索赔意向通知提交后的（ ） 天内递交正式的索赔报告。 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下）二、多项选择题 （ 每题的备选项中，有个或个以上符合题意，至少有个错项） 合同法律关系由（ ） 等要素构成。 主体 客体 行为 事件 内容 以代理权产生的依据不同，可将代理分为（ ） 。 委托代理 间接代理 法定代理 直接代理 指定代理 担保方式包括（ ） 等。 保证 抵押 质押 预付款 定金 合同公证与鉴证的（ ） 等相同。 性质 效力 内容 范围 目的 法人应当具备（

55、 ） 等条件。 依法成立 经过国家管理机构核准 有必要的财产和经费 有自己的名称、组织机构和场所 能够独立承担民事责任 合同法律关系客体包括（ ） 。 物 行为 智力成果 权利 义务 经过公证后，具有强制执行效力的文书是（ ） 。 追偿债款的债权文书 遗嘱文书 施工合同文书 保险合同文书 追偿物品的债权文书 可以通过合同约定的担保方式包括（ ） 。 保证 抵押 质押 留置 定金 债权人可以留置的合同限于（ ） 合同。 建设工程 保管 运输 加工承揽 买卖 在建筑工程一切险中，保险人对（ ） 等原因造成的损失负责赔偿。 自然事件 设计错误第二部分模拟试题 意外事件 自然磨损 维修养护 质押包括（

56、 ） 。 工程质押 动产质押 权利质押 地产质押 不动产质押 在下列财产中，（ ） 不能质押。 工程 汇票 邮票 地产 专利权中的财产权 下列关于抵押权的实现和有关质押的说法正确的有（ ） 。 质押可分为动产质押、不动产质押和权利质押 抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿 抵押物未登记的，按照合同成立的先后顺序清偿 可以质押的权利包括汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单 所有股份、股票以及商标专用权、专利权、著作权中的财产权 招标人可以没收投标保证金的情况有（ ） 。 投标人在投标截止日前撤回投标书 投标人在投标有效期内撤销投标书 投标人在中标后拒签合同 投标人在中标后拒交履约保函

57、 投标人有可能在合同履行中违约 在下列几种情形中，（ ） 合同是可变更的合同。 损害公共利益的 以合法活动掩盖非法目的的 恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的 因重大误解而订立的 在订立合同时显失公平的 合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，可以按照（ ） 确定的价格履行。 协议补充 按照有关合同条款确定 按照交易习惯确定 按照订立合同时履行地的市场价格履行 按照订立合同时订立地的市场价格履行 在合同仲裁制度中，首席仲裁员由（ ） 。 当事人共同选定 仲裁申请人选定 未申请仲裁一方当事人选定 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 当事人共同委托仲裁委员会主任指定 仲裁委员会主任无须

58、经委托可以直接指定 在下列行为中，（ ） 属于要约邀请。 价目表的寄送 招标公告 投标 招股说明书 不含价格的商业广告 合同当事人承担违约责任的形式有（ ） 。 支付违约金 支付赔偿金 返回财产 追缴财产 继续履行 工程建设合同是（ ） 合同。 主合同 从合同 诺成性合同 实践性合同 无偿合同 所有的合同的订立都必须经过（ ） 。 要约引诱 要约 承诺 批准 公证 下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是（ ） 。 要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力 撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人 撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人 撤销要约的通知

59、应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人 撤销要约的通知可以在受要约人发出承诺通知的同时到达受要约人 受要约人对要约内容的实质性变更包括（ ） 等。 违约责任的变更 数量的变更 增加建议性条款 增加说明性条款 履行期限的变更 当事人在合同的订立过程中有（ ） 情形，给对方造成损失的，应当承担订约责任。 假借订立合同，恶意进行磋商的 准备订立合同后违约的 提供虚假情况的 故意隐瞒与订立合同有关的重要事实 经过艰苦的谈判但最终未签订合同的 无效建设工程合同的确认权归（ ） 。 建设行政主管部门 人民法院 仲裁机构 工商行政管理部门 监理单位第二部分模拟试题 可撤销的建设工程施工合同应当由（ ）

60、撤销。 建设行政主管部门 人民法院 仲裁机构 工商行政管理部门 监理公司 下列哪些合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销（ ） 。 因重大误解而订立的合同 显失公平的合同 以欺诈、胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同 乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同 以合法形式掩盖非法目的的合同 在下列几种情形中，（ ） 合同是可变更的合同。 损害公共利益的 以合法活动掩盖非法目的的 恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的 因重大误解而订立的 在订立合同时显失公平的 合同生效后，当事人对履行方式约定不明确的，可以按照（ ） 确定履行方式。 协议补充 按照有利于债务人

61、的方式履行 按照交易习惯确定 按照有利于债权人的方式履行 按照有利于实现合同目的的方式履行 合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能执行政府定价或政府指导价。下列说法正确的有（ ） 。 如果是按照市场行情约定价格履行，则市场行情的波动不应影响合同价，合同仍执行原价格 如果是按照市场行情约定价格履行，合同按市场行情波动的新价格执行 如果执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价 如果执行政府定价或政府指导价的，逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照新价格执行；遇价格下降时，按原价格执行 如果执行政府定价或政府指导价的，逾期提取标的物或者逾期付款的，

62、遇价格上涨时，按新价格执行；价格下降时，按原价格执行 在合同履行中，应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有（ ） 情形之一时，可以行使抗辩权。 未按合同约定办理保险 经营状况严重恶化 为逃避债务转移财产、抽逃资金 合同履行的准备不充分 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 丧失商业信誉 下列关于合同不当履行中的保全措施的说法正确的有（ ） 。 保全措施包括代位权和撤销权两种 代位权是指债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权 代位权是指债权人可以向人民法院请求以债务人的名义代位行使债务人的债权 债权人请求人民法院撤销债务人的行为的前提是债务人以明显不合理低价转让财产，对

63、债权人造成损害的，并且受让人知道该情形 撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起 年内行使 违约责任，是指当事人任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定而应当承担的法律责任。下列属于承担违约责任的形式的有（ ） 。 继续履行 采取补救措施 赔偿损失 支付违约金 返还财产 在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括（ ） 。 仲裁申请书 请求仲裁的意思表示 仲裁事项 选定的仲裁员 选定的仲裁委员会 选择招标方式时主要考虑因素包括（ ） 。 工程项目的特点 图纸和技术资料的准备情况 招标单位的管理能力 业主与施工单位的关系 施工的专业技术特点 公开招标设置资格预审程序的目的是（ ）

64、 。 选取中标人 减少评标工程量 优选最有实力的承包商参加投标 迫使投标单位降低投标报价 了解投标人准备实施招标项目的方案 设计招标的特点主要表现在（ ） 方面。 开标时仅公布报价金额 在投标书内写明实施计划 按照工程量清单中的规定工程量填报单价 评标时主要侧重于设计方案的科学性和合理性 要求投标单位在预期的投资限额内提出设计方案 监理招标评审投标书中的人员配备情况时，主要优选出（ ） 的标书。 总监理工程师的素质高 拟派驻监理人员的数量多 专业方面满足监理工作范围的需要 人员的取费标准最低 人员派驻计划合理第二部分模拟试题 施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括（ ） 。 有利于本

65、地区的承包商 有利于本系统的承包商 施工内容的专业性较强 避免施工现场的交叉干扰 对项目建设总投资的影响 有资格代理招标的机构应具备的条件包括（ ） 。 必须是法人组织 不得与行政机关有隶属关系 有从事招标代理业务的场所 有编制招标文件的能力 有自己的评标专家库 建设行政主管部门发现（ ） 情况时，可视为招标人违反招标投标法的规定。 没有编制标底 在资格审查条件中设置不允许外地区承包商参与投标的规定 在评标方法中设置对外系统投标人压低分数的规定 强制投标人必须结成联营体投标 没有委托代理机构招标 投标单位有以下行为时，（ ） 招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。 通过资格预审后不投标

66、 不参加开标会议 中标后拒绝签订合同 开标后要求撤回投标书 不参加现场考察 开标时，所列（ ） 情况之一视为废标。 投标书逾期到达 投标书未密封 报价不合理 无单位和法定代表人或其他代理人印鉴 招标文件要求保函而无保函 构成对招标单位有约束力的招标文件，其组成内容包括（ ） 。 招标广告 合同条件 技术规范 图纸和技术资料 对投标人质疑的书面解答 按照规定可以不进行招标的范围包括（ ） 的工程。 抢险救灾 建筑造型有特殊要求 基础设施 施工企业自建自用 涉及国家秘密 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 对投标人资格审查时，投标必要的合格条件有（ ） 。 资质等级 是否部门内企业 财务状

67、况 分包计划 企业信誉 建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括（ ） 。 因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作 由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长 原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担 应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容 不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作 因监理单位与第三方的共同责任而给委托人造成了经济损失，计算监理单位赔偿费的原则是（ ） 。 按工程实际受到的损害计算 按委托人认为所受到的损害计算了 按实际损害计算一定比例的赔偿金 监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额

68、监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额 按照监理合同示范文本的规定，委托人对监理单位提交的支付通知书中部分酬金项目的计算有异议时，（ ） 。 发出拒付全部酬金通知书，要求监理单位重新提交酬金支付申请表 及时地发出异议通知书 按时支付全部酬金，异议部分下次支付时再予扣款 按时支付无异议部分酬金，拒付有异议部分酬金 拖延支付时需补偿对方逾期付款的利息 监理合同文件包括有（ ） 。 中标函 工程量清单 监理委托函 监理委托合同专用条件 实施过程中双方签署的修正文件 监理委托合同中，属于委托人权利有（ ） 。 规划设计决定权 工程设计变更审批权 实施项目的质量监督控制权 工程建设有关协作单位

69、协调主持权 生产工艺设计认定权 委托人在监理合同中的委托工作内容可以是（ ） 。 完成设计任务 制订特殊工艺的质量标准 编制施工组织设计 监督工程施工质量 负责采购设备第二部分模拟试题 监理单位的义务包括（ ） 。 选择承担工程项目建设的实施单位 与承包商签订施工合同 公正地维护有关各方的合法权益 不得泄露与本工程有关的保密资料 不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动 委托工程测量、水文和地质勘察任务的合同，按照 建设工程勘察合同范本要求的主要内容应包括（ ） 方面的条款。 合同生效的条件 勘察成果的提交 勘察费用的支付 发包人应提供的资料 提供履约担保 进行地质勘察时，按照 建设工程

70、勘察合同范本的要求，应由发包人承担责任的情况包括（ ） 。 钻机动力的燃油费 钻探设备的进场费用 修建进入勘察现场临时道路的费用 雇用临时工人平整钻机平台场地的费用 地下钻探时切断发包人提供图纸中未标明市政供水管道修复的赔偿费 订立设计合同后，由于发生（ ） 原因可以延长设计合同期限。 增加委托设计的范围 设计的技术参数取值偏低修改设计 设计文件未能通过审批修改设计 勘察资料不准确导致设计返工 发包人延误提交设计依据资料影响设计工作的进行 为了保证设计工作的正常进行，发包人应提供的资料和文件包括（ ） 。 设计方案 规划许可文件 工程勘察资料 限额设计要求 高于设计规范要求的标准 设计合同履行

71、过程中，设计人应负责情况包括（ ） 。 收集设计依据文件和现场地质、水文资料 施工现场必要的工作和生活条件 采用先进的设计方案 向设计审批部门完成报批手续 审查工程项目外商提供设计部分的设计资料 设计合同履行过程中，设计人应负责情况包括（ ） 。 向施工单位进行设计交底 组织设计成果的鉴定和验收 确定所设计工程的合理使用年限 提供设计依据的文件和基础资料 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 按设计审查会提出的意见完善设计文件 对设计成果的要求包括（ ） 。 建筑物稳定、安全 满足环境保护的要求 施工图纸满足规定的设计深度 不得超过国家规范规定的标准 不得低于消防规定的强制性标准 设计合

72、同规定设计人的义务包括（ ） 。 按约定时间提交设计文件 组织设计审查会 负责设计交底 完成必要的设计变更 组织工程验收 建设工程施工合同文本由（ ） 组成。 协议书 中标通知书 通用条款 工程量清单 专用条款 建设工程施工合同文本的附件包括（ ） 等。 协议书 通用条款 工程质量保修书 专用条款 发包人供应材料设备一览表 建设工程施工合同的当事人包括（ ） 。 建设行政主管部门 建设单位 监理单位 施工单位 材料供应商 施工合同按照计价方式的不同可以分为（ ） 等。 总承包合同 分别承包合同 固定价格合同 可调价格合同 成本加酬金合同 组成施工合同的文件包括（ ） 等。 招标公告 协议书 中

73、标通知书 图纸 工程量清单 在施工合同中，（ ） 属于发包人应当完成的工作。 使施工现场具备施工条件 提供施工场地的工程地质资料 提供工程进度计划 向工程师提供在施工现场办公的设施 开通施工场地与城乡公共道路的通道 在施工合同中，（ ） 等工作应由发包人完成。 土地征用和拆迁第二部分模拟试题 临时用地、占道申报批准手续 提供工程地质报告 保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物 提供相应的工程进度计划及进度统计报表 工程建设施工的分包合同当事人包括（ ） 。 建设行政主管部门 建设单位 监理单位 施工单位 分包单位 工程师在施工过程中应采用（ ） 等方式监督检查承包人的施工工艺和产品质量，对建

74、筑产品的生产过程进行严格控制。 巡视 旁站 询问 质疑 平行检验 按照 施工合同文本规定，在施工中由于（ ） 造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。 承包人未能及时调配施工机械 发生不可抗力 雨季天数增多 工程量变化和设计变更 一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过 小时 工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行剥露后的重新取样试验。试验结果表明该部位的施工质量虽满足行业规范的要求，但未达到合同约定的标准。工程师应判定（ ） 。 质量合格 需重新修复 不补偿费用但顺延合同工期 顺延合同工期并追加合同价款 承包人损失的工期和费用均不予补偿 施工合同履

75、行过程中，发生（ ） 等情况，应给承包人顺延合同工期。 发生设计变更 发包人延误移交施工现场 承包人采购的材料供货商未能按时交货 基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线 分包人的施工干扰了承包人按计划进度施工 发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则他应做的工作包括（ ） 。 向承包人发出必须提前竣工的指令 与承包人协商并签订提前竣工协议 负责修改施工进度计划 为承包人提供赶工的便利条件 减少对工程质量的检测试验项目 采用可调价格合同，施工过程中发生 （ ）情况时，可以调整合同价款。 设计变更 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 工程师批准的承包人索赔 当地税务部门对税费的调整 遇到图

76、纸未标明的地下构筑物 中期支付进度款扣回部分预付款 施工合同文本规定，对于在施工中发生不可抗力，（ ） 发生的费用由承包人承担。 工程本身的损害 发包人人员伤亡 造成承包人设备、机械的损坏及停工 所需清理修复工作 承包人人员伤亡 下列关于竣工验收说法正确的是（ ） 。 工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用 发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任 竣工验收是指整体工程的竣工验收 对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后 天内，组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方

77、案 发包人在验收后 天内给予认可或提出修改意见。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后 天内不组织验收，或验收后 天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可 竣工结算中发包人应承担的违约责任有（ ） 。 发包人收到竣工结算报告及结算资料后 天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第 天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任 发包人收到竣工决算报告及结算资料后 天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款 发包人收到竣工决算报告及结算资料后 天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以直接占有该工程 发包人在收到竣工结算报告及结算资料后 天内仍不支付，承包人

78、可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿 承包人就该工程折价或者拍卖的价款按合同约定享有优先受偿权 在施工合同履行中，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后 天仍不支付结算价款时，承包人可以（ ） 。 与发包人协议将该工程折价 留置该工程 自行拍卖该工程第二部分模拟试题 申请人民法院将该工程依法拍卖 申请仲裁或者向人民法院起诉 对于发包人供应的材料设备，（ ） 等工作应当由发包人承担。 到货后，通知清点 参加清点 清点后负责保管 支付保管费用 如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采购 在安全施工方面，（ ） 等应当由发包

79、人承担。 安全防护措施费用 提出安全防护措施 实施安全措施 因承包人措施不力造成的事故责任 因发包人原因导致的安全事故责任 发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由（ ） 。 承包人负责检查试验 发包人负责检查试验 费用由发包人负责 费用由承包人负责 检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购 在竣工验收和竣工结算中，承包人应当（ ） 。 申请验收 组织验收 提出修改意见 递交竣工结算报告 移交工程 大批量采购水泥的供货合同，在交货检验的条款内应当约定（ ） 等内容。 质量应达到的标准 抽样检查的抽样方法 检测单位 提出质量异议的时间 水泥用于

80、施工前的任何时间内均必须满足国家规定的标准 供货方比合同约定的交货日期提前 个月将订购的钢材发运到工程所在地的铁路货站，采购方接到提货通知后应（ ） 。 拒绝提货 将钢材发运回供货方 及时提货 通知对方要求其承担提前期间的保管费用 不承担提前期间保管不善导致的货物损失 订购 钢材的合同，现场交货时发现供货方由于货源短缺，所交付的钢材中有 与合同约定的型号、规格不符。为了不耽误施工，采购方只能以高于本合同订购的价格紧急从另一供货商处采购了 钢材。对此事件采购方应（ ） 。 及时将违约行为和处理意见通知供货方 要求对方将不合格钢材运出工地 按 钢材不能按时交货对待 按 钢材不能按时交货对待 要求供

81、货方承担 钢材采购差价的损失 设备制造阶段的监理任务包括（ ） 。 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 使用原材料质量的确认 制造过程重要试验结果的质量确认 审查供货方提供的月报表 对发运设备前包装质量的检验 货物运抵现场后进行开箱检验 设备监理的工作大致可以划分为（ ） 等阶段的工作。 设备的定型设计 订购的制造 货物运抵施工现场 设备安装施工 设备验收 施工合同条件规定，下列的（ ） 文件属于对业主和承包商有约束力的合同文件组成部分。 合同协议书 中标意向书 专用条件 图纸 资料表 施工合同条件的 “ 规范”文件中，可包括（ ） 等的约定内容，作为对当事人双方有约束力的文件组成部分

82、。 工程款调价的方法 必须遵守的施工环境限制 施工中检验的内容、方法 各工程部位应达到的质量标准 业主选择指定分包商施工部位的说明 指定分包商的特点主要表现为（ ） 。 业主选择实施该部分工程的施工单位 指定分包商与业主签订合同 承包商负责指定分包商施工的协调管理 指定分包商的工程款从暂定金额内支付 指定分包商的违约行为视为承包商违约 施工过程中，工程师根据工程的需要，可以就（ ） 情况发布变更指令。 改变某单位工程的标高 增加工程量清单中列明某项工作的数量 从承包范围内删减部分工作内容交与当地承包人施工 为了协调施工干扰指示改变承包商某部分施工的时间 指示承包商使用其投标书内未承诺到场的施工

83、机械完成新增工作 分包商应立即执行的变更指令包括 （ ）的书面指令。 业主直接送达 工程师直接送达 工程师代表直接送达 承包商代表直接送达 经承包商代表确认工程师发布第二部分模拟试题 承包商提出施工索赔时，应提供的依据包括（ ） 。 所引用的合同条款内容 政府公告资料 施工进度计划 事件发生的现场同期纪录资料 承包商受到损害的照片 工程师对承包商施工索赔的处理决定，承包商（ ） 。 必须执行 可以不予理睬 可以执行 可以要求工程师重新考虑 可以依据合同提交仲裁 承包商向业主索赔成立的条件包括有（ ） 。 由于业主原因造成费用增加和工期损失 由于工程师原因造成费用增加和工期损失 由于分包商原因造

84、成费用增加和工期损失 按约定提交了索赔意向 提交了索赔报告 索赔按目的划分包括（ ） 。 综合索赔 单项索赔 工期索赔 合同内索赔 费用索赔 施工合同条件规定，对承包商索赔同时给予工期、费用、利润补偿的情况有（ ） 。 延误移交施工现场 不可预见的外界条件 非承包人原因检验导致施工的延误 业主提前占用工程 不可抗力事件造成的损失 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 建设工程质量控制模拟试题一、单项选择题 （ 每题的备选项中，只有 个最符合题意） 建筑工程质量是指工程满足业主需要的，符合国家法律、法规、技术规范标准、（ ）的特性综合。 必须履行 合同文件及合同规定 通常隐含 满足明示 工

85、程满足使用目的理化性能、结构特性、使用性能、外观性能等，称之为工程的 （ ） 。 适用性 耐久性 安全性 可靠性 工程建设的 （ ）阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。 可行性研究 项目决策 勘察设计 工程施工 工程 （ ）阶段是决定工程质量的关键环节。 勘察 设计 施工 竣工 工程的 （ ）使得质量目标和水平具体化。 设计 施工 决策 可行性研究 建设工程施工过程中，分项工程交接多、中间产品多、隐蔽工程多，因此质量存在 （ ） 。 局限性 波动性 隐蔽性 复杂性 质量控制的目的是（ ） 。 致力于满足质量要求 致力于提供质量要求得到满足的信任 增强满足质量要求的能力

86、 制定质量目标、规定过程和资源，以实现其目的 工程质量控制是为了保证工程质量满足 （ ） 、规范标准所采取的一系列措施、方法和手段。 工程合同 质量目标 质量计划 质量手册 工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体， （ ）属于监控第二部分模拟试题 主体。 设计单位 施工单位 工程监理单位 勘察单位 在工程建设的（ ） 阶段，需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调。 可行性研究 项目决策 勘察设计 施工 建设工程开工前，（ ） 办理工程质量监督手续。 施工单位负责 建设单位负责 监理单位负责 监理单位协助建设单位 在正常使用条件下，屋面防水工程和有防水要求的卫生间、房间和外墙面

87、的防渗漏，最低保修期限为（ ） 。 年 年 年 年 在工程建设中，（ ） 对其自行选择设计、施工单位发生的质量问题承担相应责任。 建设单位 监理单位 总包单位 咨询单位 实行总分包的工程，分包应按照分包合同约定对其分包工程的质量向总包单位负责，总包单位与分包单位对分包工程的质量承担 （ ） 。 连带责任 违约责任 违法责任 赔偿责任 施工图设计文件审查是由 （ ）对施工图进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等进行的独立审查。 设计行政主管部门 设计审查机构 建设行政主管部门 工程监理单位 在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为 （ ） 。 年 年 年 年

88、设计质量有两层意思，首先设计应 （ ） ，其次设计必须遵守有关的技术标准、规范和规程。 满足业主所需的功能和使用价值 满足项目建议书要求 受经济、资源、技术、环境等因素制约 受项目质量目标和水平的限制 对设计工作进行监理时，评标或设计方案的评选工作应由（ ） 来组织。 建设单位 监理单位 招投标管理机构 监理协助建设单位 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 设计展开阶段，监理工程师的审核工作应包括对（ ） 的审核。 设计纲要 设计标准 设计人员的资格 主要设备和材料清单 在工程设计准备阶段，编制 （ ）是确保设计质量的重要环节。 设计合同 设计文案 设计纲要 设计图纸 检查勘察设计单位

89、的营业执照，重点是检查（ ） 。 有效期和年检情况 注册证书有效性 拟建工程情况 与资质等级相应要求的管理水平 监理工程师对勘察文件的质量控制，首先应检查（ ） 。 勘察成果是否满足条件 勘察工作方案 勘察报告 勘察技术档案 设计阶段质量控制的主要方法是（ ） 。 监督设计人员计算、画图 设计质量跟踪 处理设计变更 协调各专业设计 设计交底由（ ） 负责组织。 监理单位 设计单位 建设单位 施工单位 在设计交底会上确认的设计变更，应由（ ） 会签。 设计单位、建设单位 设计单位、监理单位、施工单位 设计单位、建设单位、监理单位 设计单位、建设单位、监理单位、施工单位 初步设计阶段设计图纸的审核

90、侧重于工程项目所采用的技术方案是否符合（ ） 要求，以及是否达到项目决策阶段确定的质量标准。 总体方案 设计方案 初步方案 扩初方案 设计方案竞选方式有公开竞选和 （ ） 。 协议竞选 邀请竞选 指定竞选 有条件竞选 监理工程师在进行设计方案比较选择时，应处理好 （ ） 。 质量、投资的关系 质量、进度的关系 投资、进度的关系 质量、投资、进度的关系 综合类工程勘察单位的资质（ ） 。 分为甲、乙级 分为甲、乙、丙级 不分级别 只设甲级 图纸会审应由 （ ）整理会议纪要，与会各方会签。 设计单位 施工单位 监理单位 建设单位 设计交底应由 （ ）整理会议纪要，与会各方会签。第二部分模拟试题 设

91、计单位 施工单位 建设单位 监理单位 工程设计行业资质根据其工作性质划分，资质等级（ ） 。 分为甲、乙级 分为甲、乙、丙级 不设级别 只设乙、丙级 承担工程勘察劳务工作的企业，其资质（ ） 。 分为甲、乙级 分为甲、乙、丙级 不分级别 只设乙、丙级 技术设计阶段对设计图纸的审核侧重于（ ） 。 所采用的技术方案是否符合总体方案的要求 各专业设计是否符合预定的质量标准和要求 使用功能及质量要求是否得到了满足 技术方案的研究、选择 施工质量控制按工程实体质量形成过程的时间阶段分为 （ ）控制。 分项工程、分部工程、单位工程 资源投入、生产过程、最终产品 施工准备、施工过程、竣工验收 设计单位、施

92、工单位、监理单位 施工质量控制按工程实体形成过程中物质形态转化的阶段可分为 （ ）质量控制。 施工准备、施工过程、竣工验收 分项工程、分部工程、单位工程 施工人员、建筑材料、机械设备 投入的物质资源、施工过程、完成工程产出品 监理工程师对施工承包单位的资质核查，除在招投标阶段对承包单位资质审查外，主要是 （ ） 。 查对 建筑业企业资质证书 查对年检情况 核查中标进场的承包企业的质量管理体系 查对近期承建工程的质量情况和管理水平 根据工程的类型、规模和特点，确定参与投标企业的 （ ） ，并取得招投标管理部门的认可。 资质等级 质量计划 质量手册 质量管理体系 施工组织设计审查是 （ ）质量控制

93、的重要环节。 施工计划 施工准备 施工过程 施工方案 施工组织设计在约定时间内组织专业监理工程师提出意见后，由 （ ）审核签认。 总工程师 总监理工程师 项目经理 单位工程技术负责人 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 监理工程师要求 （ ）对给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点复核。 施工承包单位 建设单位 设计单位 分包单位 凡由承包单位负责采购的原材料、半成品或构配件，在采购订货前应向（ ）申报。 监理工程师 业主代表 材料工程师 项目经理 对于重要材料，除申报外，还应提供样品供试验鉴定，经 （ ）审查认可后，方可进行订货采购。 材料工程师 监理工程师 业主代表 单位工程技

94、术负责人 质量控制点是为了保证作业过程质量而确定的 （ ） 。 重点控制对象 施工作业对象 施工工序 施工操作 关键部位或技术难度大、施工复杂的分项工程施工前，承包单位的技术交底书（ 作业指导书）要报 （ ）审查。 单位工程技术负责人 项目经理 监理工程师 专业工程师 对于质量控制点，一般要 （ ） ，再制订对策和措施进行预控。 事先分析可能造成质量问题的原因 事先分析施工过程中的关键工序 分析施工过程中的薄弱环节 分析施工过程中质量不稳定的工序 凡运到施工现场的原材料、半成品或构配件，进场前应向项目 （ ）提交 工程材料 构配件 设备报审表 。 承包单位 建设单位 监理机构 项目经理部 进口

95、材料的检查验收，应由施工单位和监理单位会同 （ ）进行。 国家检测机构 国家商检部门 建设主管部门 建设单位代表 机械设备进场前，承包单位应向项目 （ ）报送进场设备清单。 建设单位 监理机构 总包单位 主管部门 由监理工程师现场监督承包单位某工序全过程完成情况的活动，称之为（ ） 。 检查 旁站 见证 巡视 对于承包单位提出见证取样送检的实验室， （ ）要进行实地考察，符合第二部分模拟试题 要求。 总工程师 总实验师 监理工程师 专业工程师 技术修改问题，一般可以由专业监理工程师组织承包单位和现场设计单位代表参加，经各方同意后签字并形成纪要，经 （ ）批准后实施。 总监理工程师 总工程师 监

96、理工程师 项目技术负责人 如果工程变更涉及到结构主体及安全，该工程变更要按有关规定报送施工图（ ） 进行审批。 设计行政主管部门 设计审查机构 设计单位 监理机构 在工程施工中，工程变更或图纸修改，都应通过 （ ）审查并经有关方面研究，确认必要性后，由总监发布变更指令方能生效予以实施。 监理工程师 项目技术负责人 总工程师 项目经理 监理工程师收到承包单位报验申请后，首先对 （ ）进行审查，并在合同规定时间到现场检查。 报验申请表 质量证明资料 分项工程 隐蔽工程 指令文件是表达 （ ）对施工承包单位提出指示或命令的书面文件。 建设单位 总工程师 监理工程师 业主代表 量测法的手法可归纳为靠、

97、吊、量、（ ） 。 套 摸 敲 照 在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动称之为（ ） 。 旁站 巡视 检查 见证 向施工承包单位支付工程款项，必须有 （ ）审核签认的支付证明书。 总会计师 总经济师 总监理工程师 总工程师 无论是建设、施工、监理还是设计单位提出的工程变更或图纸修改，经审查并经有关方面研究后，由（ ） 发布变更指令方能生效予以实施。 建设单位代表 设计单位代表 专业监理工程师 总监理工程师 施工过程中的作业技术交底工作应由（ ） 进行。 设计单位代表 施工单位主管技术人员 专业监理工程师 施工单位项目经理 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 监

98、理工程师审查总包单位提交的 分包单位资质报审表后，还要对（ ）进行调查。 施工承包合同是否允许分包 分包范围和工程部位是否可进行分包 分包单位 分包协议草案 作业技术交底是取得好的施工质量的条件之一，为此，每一分项工程开始实施前均要进行交底，技术交底书应由（ ） 编制。 专业监理工程师 施工主管技术人员 专业工程师 分包单位技术负责人 见证取样的送检试验室，一般应是（ ） 。 施工单位的试验室 监理单位指定的试验室 第三方试验室 质监站指定的试验室 监理工程师在施工过程中对工序施工的跟踪监督检查与控制，主要是（ ） 。 对影响工序质量的因素进行监督检查 对隐蔽工程的监督检查 对质量控制点的监督

99、检查 对旁站工程的监督检查 总承包单位在收到总监理工程师对分包的批准通知后，应尽快与分包单位签订分包协议，并将协议副本报送（ ） 备案。 建设单位 监理单位 监督单位 招投标主管部门 油漆、架线等作业劳务分包企业资质（ ） 。 可分为一、二级 可分为一、二、三级 不分级 可分为一、二、临时级 凡由承包单位负责采购的原材料、半成品或构配件，在采购订货前应向监理工程师申报，经（ ） 审查认可后，方可进行订货采购。 项目经理 总监理工程师 监理工程师 设计单位现场代表 监理工程师组织图纸会审后，应将整理成的会审问题清单在设计交底前（ ）交设计单位。 一周 两周 十天 一个月 在施工过程中，监理工程师

100、见证取样的试验费用应由（ ） 支付。 建设单位 监理单位 施工单位 市场采购的设备，若由建设单位直接采购，监理工程师要协助编制设备采购方案，设备采购方案最终需获得（ ） 的批准。 总监理工程师 建设单位第二部分模拟试题 质监站 建设单位工程主管部门 设备采购方案最终要获得 （ ）的批准。 建设单位 总包单位 监理单位 设备安装单位 由总包单位或安装单位采购的设备，采购前要向 （ ）提交设备采购方案，经审查同意后，方可实施。 总设备工程师 监理工程师 总工程师 设备安装工程师 选择一个合格的供货厂商，是 （ ）设备质量控制工作的首要环节。 市场采购 厂家订购 招标采购 订货采购 设备进入安装现场

101、前，（ ）要审查设备报审表及有关技术资料，如符合要求予以签认，设备方可进入安装现场。 设备工程师 业主代表 监理工程师 项目经理 设备开箱检查，（ ）和设计单位应派代表参加。 总承包单位 监理单位 供应厂商 建设单位 大型或专用设备检验或鉴定，一般要经过 （ ）及一定时间的运行方能进行判断。 试运转 单机试车 整机检验 生产作业 设备安装中，要坚持自检、交检、专检和 （ ）复检或抽检制度。 施工人员 下道工序 专职质量人员 监理工程师 一般中小型单体设备，可只进行 （ ）后，即可交付生产。 整机检验 单机试车 联动试车 投料试车 设备进场后，监理工程师应组织设备安装单位在规定的时间内进行检查验

102、收，此时（ ） 应派人参加。 供货单位 制造单位 建设单位 或 在建筑工程施工质量验收统一标准中，（ ）是指对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。 主控项目 一般项目 保证项目 基本项目 按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体，称之为 （ ） 。 分项工程 分部工程 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 检验批 抽样检验方案 施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，（ ）进行检查，并作出检查结论。 总工程师 项目经理 总监理工程师 监理工程师 建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行（ ） 。 抽样检测

103、全数检验 无损检测 见证取样检测 具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个 （ ） 。 分部工程 分项工程 单位工程 建筑工程 在制定检验批抽样方案时，主控项目，对应于合格质量水平的 和 均不宜超过 （ ） 。 在制定检验批抽样方案时，对于一般项目，对应于合格质量水平的 不宜超过 ， 不宜超过 （ ） 。 检验批的质量验收记录表由施工项目专业质量检查员填写，（ ）组织项目专业质量检查员等进行验收，并按表记录。 项目经理 单位工程技术负责人 监理工程师 专业工程师 检验批的质量验收记录中的验收结论应由（ ） 填写。 专业监理工程师 项目专业质检员 总监理工程师 建设单位代表 工

104、程施工质量不符合要求时，经返工重做或更换器具、设备的检验批应（ ） 。 予以验收 有条件验收 重新进行验收 专门验收 检验批和分项工程应由 （ ）组织验收。 项目经理 项目专业质量检验员 监理工程师 项目专业技术负责人 对（ ） 的验收，是整个建筑工程质量验收的基础。 工序 隐蔽工程 分项工程 检验批 单位工程竣工验收时，对观感质量验收的检查结论应由（ ） 签认。 建设单位 总监理工程师第二部分模拟试题 质量监督站 建设、施工、监理共同 分项工程验收合格的条件，除其所含检验批合格外，还应（ ） 。 质量控制资料完整 观感质量验收应符合要求 质量验收记录应完整 主要功能项目抽查结果应符合规定 单

105、位工程竣工验收的验收结论应由（ ） 填写。 建设单位 监理单位 质量监督站 凡工程产品质量没有满足某个规定的要求，就称之为 （ ） 。 质量事故 质量不合格 质量问题 质量通病 凡工程质量不合格，由此造成直接经济损失低于 （ ）元的称之为质量问题。 凡工程质量不合格，由此造成直接经济损失在 （ ）元以上的，称之为工程质量事故。 直接经济损失在 （ ）万元以上的工程质量事故为严重质量事故。 由于质量事故，造成人员死亡或重伤 （ ）人以上的为重大质量事故。 工程质量事故发生后，总监理工程师首先要做的事情是 （ ） 。 签发 工程暂停令 要求施工单位保护现场 要求施工单位 内上报 发出质量通知单 严

106、重质量事故由 （ ）建设行政主管部门归口管理。 国家 省、自治区、直辖市 市、县 地区 一般质量事故，调查组由 （ ）建设行政主管部门组织。 省、自治区、直辖市级 地区级 市、县级 乡级 工程质量事故技术处理方案，一般应委托原 （ ）提出。 设计单位 施工单位 监理单位 咨询单位 直接经济损失在（ ） 万元以上的工程质量事故，为重大质量事故。 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 严重质量事故的调查组由（ ） 建设行政主管部门组织。 省、自治区、直辖市级 市、县级 国务院级 地区级 工程质量事故处理，并经检查验收合格后，应由（ ） 编写质量事故处理报告。 施工单位 监理单位 责任单位 建

107、设单位 对总体中全部个体编号，采用抽签、摇号、随机数字表等方法确定中选号码，相应的个体为样品。这种方法为 （ ） 。 纯随机抽样 分层抽样 等距抽样 整群抽样 将总体按与研究目的有关的某一特性分为若干组，在每组内随机抽取样品组成样本的方法称为 （ ） 。 简单随机抽样 分层抽样 等距抽样 多阶段抽样 从影响质量波动的原因看，施工过程中应着重控制 （ ） 。 偶然性原因 原因 系统性原因 物的原因 生产过程处于稳定状态是由于消除（ ） 的影响。 偶然性原因 系统性原因 人、材料 机械设备方法和环境 在排列图中，累计频率曲线 部分所对应的影响因素为 （ ）因素。 主要 次要 一般 其他 在质量控制

108、中，系统整理分析某个质量问题与其产生原因之间的关系可采用（ ） 。 排列图法 因果分析图法 直方图法 控制图法 直方图法出现绝壁型，是由于 （ ）造成的。 分组不当或组距确定不当 操作中对上限控制太严 数据收集不正常或存在某种人为因素 原材料发生变化 将直方图与质量标准比较，质量分布中心与质量标准中心重合，实际数据分布与质量标准两边有一定余地，说明 （ ） 。 生产过程处于正常稳定状态 加工过于精细，不经济 已出现不合格品 过程能力不足 在质量控制中，动态分析方法有 （ ） 。第二部分模拟试题 排列图法 因果分析图法 直方图法 控制图法 观察工序产品质量分布状态，一是看 （ ） ，二是看分布的

109、离散程度。 分布中心位置 极差 变异系数 标准偏差 族标准中领导者的作用是（ ） 。 将本组织的宗旨、方向和内部环境统一起来 创造一个全员参与的环境 领导全体职工实现组织的目标 对于 族标准，我国目前采用的方式是（ ） 。 等同采用 等效采用 参照执行 参考 族标准质量管理八项原则，首要的原则是（ ） 。 以顾客为关注焦点 领导作用 全员参与 过程方法 质量管理体系认证合格标志，只能用于（ ） 。 具体的产品上 宣传 服务 证书上 质量管理体系认证的依据是（ ） 。 族标准的结构和内容更好地适应于 （ ）类别，不同规模和各种类型的组织。 工业产品 国防产品 所有产品 建筑产品 突出了 “ 持续

110、改进”是提高质量管理体系 （ ）和效率的重要手段。 科学性 有效性 符合性 适用性 质量管理体系认证书的有效期为 （ ） 。 年 年 年 年 持续改进整体业绩应当是组织的一个永恒的 （ ） 。 方针 目标 任务 工作 族标准是对 （ ）的要求。 质量管理体系 产品 过程 质量方针和目标 质量认证中的 “ ”标志是 （ ） 。 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 产品合格认证标志 强制性产品认证标志 质量管理体系认证标志 国际上产品认证的通用标志 族标准的理论基础是 （ ） 。 预防为主 质量第一 八项质量管理原则 全面质量管理 从影响质量波动的原因看，施工过程中应着重控制（ ） 。 偶

111、然性原因 操作者 系统性原因 材料、机械 在质量控制中，要分析判断质量分布状态应采用（ ） 。 直方图法 因果分析图法 排列图法 控制图法 在排列图中，累计频率线（ ） 部分所对应的影响因素为（ ） 因素。 一般 主要 次要 其他 质量控制中，采用控制图是用来（ ） 。 寻找影响质量的主次因素 分析判断质量分布状态 系统整理分析某个质量问题产生的原因 分析判断生产过程是否处于稳定状态 在生产过程中，如果仅仅存在偶然性原因，而不存在系统性原因的影响，这时生产过程处于（ ） 。 系统波动 异常波动 稳定状态 随机波动 当采用计数值标准型一次抽样检验方案实际抽检时，检验出的不合格品数 ，当（ ） ，

112、判定为不合格批，拒绝该检验批。 实际抽样检验中，有出现错误判断的可能，第一类错误判断是（ ） 。 将合格批判为不合格批 将检验批判为不合格批 将不合格批判为合格批 将检验批判为合格批 使用控制图调查分析生产过程是否处于受控状态时，应采用（ ） 的方法。 纯随机抽样 分层抽样 机械随机抽样 二次抽样 发生工程质量问题处理后，质量问题的调查报告应由（ ） 提交。 施工单位 监理单位 责任单位 调查组 工程发生重大事故，事故调查组进行现场调查取证和事故原因分析后，应在调查结束（ ） 内写出事故调查报告。 周内 日内第二部分模拟试题 周内 个月内 对设备进行监造时，监造人员原则上由 （ ）派出。 设备

113、设计单位 设备采购单位 设备安装单位 监理单位 建设单位直接采购或招标采购的设备，监造时则委托 （ ）实施。 设备设计单位 监理单位 设备安装单位 或 二、多项选择题 （ 每题的备选项中，有个或个以上符合题意，至少有个错项） 建筑工程质量的特性除安全性、可靠性外，还表现为 （ ） 。 适用性 耐久性 经济性 与环境协调性 有效性 工程经济性具体表现为 （ ）之和。 决策成本 设计成本 施工成本 使用成本 管理成本 工程与环境协调性是指 （ ） 。 与施工质量管理环境协调 与周围生态环境协调 与所在地区经济环境协调 与周围已建工程协调 与施工作业环境协调 项目可行性研究直接影响项目的 （ ） 。

114、 工程勘察设计质量 决策质量 设计质量 工程施工质量 工程竣工验收质量 影响工程质量的因素很多，主要有 ，即人员素质、（ ） 。 材料 机械设备 方法 评价方法 环境条件 机械设备，主要是 （ ）对工程质量有直接影响。 办公用设备 垂直和横向运输设备 施工安全设备 测量仪器和计量器具 操作机具 工程质量的特点主要有 （ ） 。 质量波动大 质量隐蔽性 终检局限性 复杂性 影响因素多 工程质量的自控主体包括 （ ） 。 政府 工程监理单位 勘察单位 设计单位 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 施工单位 政府的工程质量控制，主要是抓 （ ）等环节进行。 工程报建 施工图设计文件审查 施工

115、许可 工程质量监督 工程协调 现行的建筑工程施工质量验收规范体现了（ ） 的指导思想。 验评分离 标准统一 强化验收 完善手段 过程控制 影响工程质量的环境因素包括 （ ） 。 工程技术环境 工程劳动环境 工程社会环境 工程管理环境 工程作业环境 监理工程师在工程质量控制中应遵循 （ ）等原则。 质量第一，预防为主 以人为核心 坚持质量标准 坚持科学、公正、守法的职业道德规范 创优质工程 工程实体质量中，（ ） 均属于明确需要。 合同中的规定 业主的期望 公认的和不言而喻的需要 标准规定的 图纸中标明的 在工程质量控制中，重点控制 （ ） ，充分发挥人的积极性和创造性，以人的工作质量保证工程质

116、量。 人的素质 质量标准 人的行为 材料 机械设备 监理责任主要有 （ ） 。 违纪责任 违法责任 违约责任 连带责任 违章责任 工程质量监督机构的主要任务有 （ ） 。 建筑物安全性、稳定性审查 建设工程项目质量监督 检查施工现场各方主体的质量行为 检查工程实体质量 监督工程质量验收 工程质量检测机构是对 （ ）质量进行检测的法定单位。 建设工程 建筑构件、制品 建筑材料 设备第二部分模拟试题 企业资质 勘察设计质量控制的依据主要有 （ ） 。 有关工程建设及质量管理方面的法律、法规、城市规划的要求 有关工程建设技术标准 项目批准文件 勘察、设计规划大纲、纲要和合同文件 新技术、新工艺、新材

117、料、新设备、新方法 对勘察、设计单位的资质证书检查主要是 （ ） 。 与拟建工程及要求的勘察设计任务是否相符 签字权的级别是否与拟建工程相符 有效期是否过期 年检结论是否合格 管理水平是否达到与其资质等级相应要求水平 监理工程师在勘察阶段质量控制的要点，主要有 （ ） 。 协助建设单位选定勘察单位 勘察工作方案审查和控制 勘察工作方案的实施 勘察文件质量控制 勘察现场作业的检查 监理工程师对勘察成果的审核与评定主要工作有 （ ） 。 检查勘察成果是否满足规定的条件 详细审查工程勘察报告 看工程勘察报告是否满足勘察任务书和相应设计阶段的要求 工程勘察报告的合理性 工程勘察报告的审批程序 设计阶段

118、监理质量控制的主要任务有 （ ） 。 组织设计招标和方案竞赛 进行设计质量跟踪 设计单位完善质量管理体系 组织施工图会审 评审验收设计文件 在设计审查过程中特别要注意 （ ）情况。 总体设计 初步设计 过分设计 不足设计 技术设计 设计展开阶段监理工程师的审查工作应包括对（ ） 的审查。 设计人员的资格 设计方案、图纸 设计概预算 主要材料、设备清单 设计大纲 （ 设计纲要或设计任务书） 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 初步设计质量控制监理审核要点主要有（ ） 。 有关部门的审批意见和设计要求 生产技术是否先进，能否达到预计的生产规模 工艺流程、设备选型先进性、适用性、经济合理性

119、建设法规、技术规范和功能要求的满足程度 技术参数先进合理性与环境协调程度，对环境保护要求的满足情况 建设单位委托监理单位进行勘察设计的招投标时，监理工程师代表业主对勘察设计单位资质的审核重点包括（ ） 。 资质证书类别、等级、范围、年检结论 营业执照的有效期及年检情况 主要技术人员执业资格及签字权级别 实地考察资质情况，了解其服务意识和工作质量 经营情况及资产负债率 图纸会审由监理单位负责组织，（ ） 等单位参加。 施工单位 建设单位 设计单位 质量监督站 主管部门 设计交底由建设单位负责组织，（ ）等单位参加。 设计主管部门 设计单位 监理单位 施工单位 咨询单位 设计变更的主要原因包括 （

120、 ） 。 建设单位要求 现场施工条件的变动 政府部门的要求 国家政策法规的改变 设计主管部门的要求 施工准备质量控制的内容主要有 （ ） 。 作业技术交底 设计交底和图纸会审 施工组织设计审查 施工生产要素配置质量审查 审查开工申请，把好开工关 勘察设计单位资质考核的内容包括（ ） 。 资历和信誉 技术力量和水平 技术装备和应用水平 管理水平和业务成果 经营状况 监理工程师在收到施工单位的隐蔽工程报验申请表后，首先对质量证明资料进行审查，并在规定时间内到现场检查，（ ） 应随同一起到现场。 施工单位专业质检员 质监站人员 相关施工人员 施工单位技术负责人 项目经理 对参与投标承包企业的考核，主

121、要是查对（ ） 。第二部分模拟试题 营业执照及 建筑业企业资质证书 年检情况 质量管理体系 近期承建工程的质量情况和管理水平 施工组设计 施工质量控制的主要依据有（ ） 。 工程合同和设计文件 质量管理体系文件 质量手册 质量管理方面的法律、法规性文件 有关质量检验和控制的专门技术法规性文件 审查施工组织设计时应掌握的原则有 （ ） 。 质量第一、安全第一 针对性和可操作性 技术方案的先进性 施工措施是否切实可行 循环 施工组织设计审查时，注意的事项有 （ ） 。 重要的分部、分项工程的施工方案 在施工顺序上符合基本规律 施工方案与施工进度计划的一致性 施工方案与施工平面图的协调一致 施工项目

122、质量管理体系 对于半成品和构配件的采购订货，监理工程师应提出 （ ） 。 明确的质量要求 质量检测项及标准 出厂合格证或产品说明书 运输方式 价格 施工机械设备的选择，主要考虑施工机械的 （ ）等方面对施工质量的影响与保证。 技术性能与工作效率 能源消耗 可靠性与维修难易 安全、灵活 机械型号 在选择机械性能参数方面要与 （ ）相适应。 施工对象特点 施工质量要求 维修方便 安全 灵活 监理工程师审查总包单位提交的 分包单位资质报审表 ，主要审查 （ ） 。 施工承包合同是否允许分包 分包的范围和工程部位是否可进行分包 分包单位情况是否属实 分包单位是否有相应能力 分包协议草案 选择质量控制点

123、的一般原则有 （ ） 。 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 关键工序 隐蔽工程 施工中薄弱环节 技术难度大的工序 施工方法 施工过程中监理工程师对计量工作的质量监控的内容应包括（ ） 。 对计量操作的控制 对计量记录的监控 对计量作业人员资格审核 对发现不合格项处置的监控 对使用的计量仪器、检测设备、称重衡器的质量控制 工程上使用的原材料、半成品和构配件，进场前必须有 （ ） ，经监理工程师审查并确认其质量合格后方可进场。 出厂合格证 技术说明书 生产厂家标志 检验或试验报告 生产厂家出厂手续 施工环境状态的控制包括 （ ）环境控制。 施工作业 施工质量管理 现场自然 施工生产要素

124、施工平面 施工质量管理环境主要包括 （ ） 。 质量管理体系是否处于良好状态 组织结构、管理制度等是否完善明确 质量责任制是否落实 施工作业条件是否落实 施工人员配置、检测制度是否完善 监理工程师应检查施工承包单位实验室的 （ ） 。 资质证明文件 试验、检测设备仪器是否能满足工程质量检查要求 法定计量部门标定的证明文件是否在有效期内 管理制度是否齐全，人员上岗资质证明等 承包单位在实验室所开展的试验、检测项目等 在市政工程及房屋建筑工程项目中，对 （ ）实行见证取样。 工程材料 承重结构的混凝土试块 承重结构的砂浆施块 构配件 结构工程的受力钢筋 工程变更的要求可能来自 （ ） 。 建设单位

125、 设计单位 施工单位 监理单位 建设主管部门 隐蔽工程施工完毕承包单位自检合格后，填写 报验申请表 ，附上相应的（ ） ，报送项目监理机构。 工程检查证 材料证明第二部分模拟试题 试验报告 工程变更单 复验报告 对于不合格的处理，要做到 （ ） 。 上道工序不合格，不准进入下道工序施工 不合格的材料、构配件、半成品不允许使用 对已进场的不合格品限期清除出现场 对不合格检验批要给予清除 不合格的工序或工程产品不予计价 质量检验的主要方法有 （ ） 。 目测法 量测法 分层法 控制图法 试验法 目测法是根据质量要求，采用 （ ）等手法对检查对象进行检查。 看 摸 敲 照 靠 施工阶段质量控制的手段

126、主要有 （ ） 。 审核技术文件、报告和报表 指令文件与一般管理文书 现场监督和检查 利用支付手段 审核质量监控程序 现场监督检查的方式有 （ ） 。 旁站 巡视 平行检查 质量检验 试验 质量预控及对策的表达方式主要有（ ） 。 文字 质量预控表 质量控制图 解析图形式 因果分析图 监理工程师参加设计交底时，应着重了解的内容包括（ ） 。 设计意图 可操作性 施工应注意事项 有关自然条件 施工图设计深度是否满足要求 设备采购可采取 （ ）等方式。 市场采购 向生产厂家订购 设备公司供应 招标采购 投标采购 设备采购的原则有 （ ） 。 向供货质量稳定合格的供货商采购 所采购的设备能满足设计文

127、件所确定的各项技术要求 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 供货厂商能提供符合要求的技术文件 所采购的设备价格合理、技术相对先进 交货及时，维修保养能得到充分保障 监理工程师对设备采购方案审查的重点内容有 （ ） 。 设备采购的基本原则 依据的图纸、规范和质量标准 市场供应情况 保证设备质量的具体措施 检查和验收程序 设备招标采购一般用于 （ ）的订货。 大型、复杂、关键设备 成套设备 电气设备 暖卫设备 生产线设备 设备检查的方法一般有 （ ） 。 设备开箱检查 设备专业检查 设备完好检查 设备功能检查 单机无负荷试车或联动试车 设备开箱检查，应按 （ ）检查并做好记录。 箱号、箱数

128、以及包装情况 设备的名称、型号和规格 设备的技术文件、资料及专用工具 设备有无缺损件、表面有无损坏和锈蚀等 设备性能、参数等 设备安装过程的质量控制包括 （ ）等不同工序的质量控制。 设备基础检验 设备就位 设备调平找正 设备的复查和二次灌浆 设备安装工序 设备试运行一般可分为准备工作、（ ）几个阶段来进行。 单机试车 联动试车 投料试车 试生产 正式生产 设备安装前，设备安装单位要提交设备检查验收方案，方案的内容应包括（ ） 。 验收方法 检查验收记录 质量标准 检查验收用计量仪器、设备 检查验收依据 设备试运转时，应参加的单位有（ ） 。 建设单位 设计单位 安装单位 监理单位 质量监督站

129、 建筑工程施工质量应符合 （ ）的规定。第二部分模拟试题 建安工程质量检验评定标准 建筑工程施工质量验收统一标准 相关专业验收规范 建设工程质量管理条例 建设工程项目管理规范 建筑工程施工质量验收层次划分的目的是实施对工程施工质量的 （ ） ，确保工程施工质量达到工程决策阶段所确定的质量目标和水平。 过程控制 终端把关 完善手段 强化验收 验评分离 分部工程的划分应按 （ ）确定。 专业性质 主要工种 建筑材料 设备类别 建筑部位 分项工程应按 （ ）等进行划分。 主要工种 材料 施工工艺 设备类别 施工顺序 当分部工程较大或较复杂时，可按 （ ）等划分为若干子分部工程。 施工程序 主要工种

130、专业系统及类别 施工工艺 设备类别 检验批的质量验收包括了 （ ）的内容。 质量资料检查 主控项目的检验 一般项目的检验 保证项目的检验 允许偏差项目的检验 检验批的合格质量主要取决于 （ ）的检验结果。 保证项目 主控项目 一般项目 基本项目 允许偏差项目 分项工程质量验收合格的规定是 （ ） 。 所含的检验批均应符合合格的质量规定 质量验收记录应完整 质量控制资料应完整 观感质量应符合要求 主要功能项目应符合相关规定 单位工程质量验收合格的条件，除构成单位工程的各分部工程质量合格外，还应 （ ） 。 质量控制资料应完整 所含分部工程有关安全和功能的检验资料应完整 主要功能项目的抽检结果应符

131、合相关专业质量验收规范的规定 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 观感质量验收应符合要求 质量检查记录齐全 分部工程应由总监组织施工单位项目负责人和技术质量负责人等进行验收，与地基基础、主体结构分部工程相关的 （ ）也应参加相关分部工程验收。 勘察设计单位项目负责人 质量监督机构负责人 施工单位技术、质量部门负责人 业主代表 专业工程师 建设工程竣工验收应具备的条件有 （ ） 。 完成建设工程设计和合同约定的各项内容 有完整的技术档案和施工管理资料 由施工单位签署的工程保修书 有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件 有质量监督机构的审核意见 建筑安装工程可以按（ ）

132、划分为 个检验批。 设计系统 楼层 工种 材料 组别 分项工程质量验收记录应有（ ） 签字。 施工班组长 监理工程师 项目经理 项目专业质检员 项目专业技术负责人 建筑工程的检验批应按（ ） 等进行划分。 施工工序 设备类别 楼层 施工段 变形缝 分部工程质量验收中，观感质量验收评价的结论有（ ） 。 优 好 合格 一般 差 单位工程竣工验收时，参加验收的各方人员共同进行观感质量的检查，最后是否通过验收由（ ） 确定。 质量监督站 建设单位 勘察设计单位 监理单位 施工单位 工程质量问题、事故发生的原因主要有 （ ） 。 违背建设程序和违反法规行为 地质勘察失真和设计差错 施工管理不到位 使用

133、不合格的原材料、制品和设备 建设监理不力 质量问题处理报告的主要内容包括 （ ） 。第二部分模拟试题 调查情况与原因分析结果 处理的依据和处理方案 与质量问题相关的工程情况 实施处理中的有关原始数据、验收记录资料 对处理结果的检查、鉴定结论和处理结论 工程质量事故具有 （ ）的特点。 复杂性 严重性 可变性 多发性 经济性 工程质量事故通常按造成损失的严重程度可分为 （ ）质量事故。 一般 中等 严重 重大 特别重大 工程质量事故处理的依据主要有 （ ） 。 质量事故的实况资料 有关合同资料 质量事故分类 有关技术文件和档案 相关建设法规 工程质量事故调查报告主要内容有 （ ） 。 质量事故发

134、生的时间、地点 质量事故状况的描述 质量事故发展变化的情况 质量事故的处理意见 质量事故的观察记录、施工现场状态的照片或录像 工程质量事故处理方案类型可分为 （ ） 。 修补处理 返工处理 限制使用 观察研究 不做处理 发生工程质量事故，通常不用专门处理的情况有 （ ） 。 不影响结构安全和正常使用 经后续工序可以弥补 经法定单位鉴定合格 经返修或加固补强的分项、分部工程 经原设计单位核算仍能满足结构安全和使用功能 工程质量事故处理验收结论通常有 （ ） 。 事故已排除，可继续施工 隐患已消除，结构安全有保证 经修补处理后，完全能满足使用要求 对耐久性的结论 对维修性的结论 描述数据集中趋势的

135、特征值有 （ ） 。 算术平均数 中位数 极差 标准偏差 变异系数 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 描述数据离散趋势的特征值有 （ ） 。 极差 算术平均数 标准偏差 中位数 变异系数 排列图法主要应用有 （ ） 。 按不合格点的内容分类，可分析出造成质量问题的薄弱环节 按生产班组或单位分类，可分析比较各单位的技术、质量管理水平 成本费用分析 安全问题分析 质量波动原因分析 绘制和使用因果分析图时应注意的问题是 （ ） 。 集思广益 明确质量问题 制定对策 分类 过程分析 直方图法可用来 （ ） 。 分析判断质量分布状态 估算生产过程总体不合格率 评价过程能力 分析生产过程是否稳定

136、 控制生产过程质量状态 分析判断生产过程是否正常，可采用 （ ） 。 因果分析图法 直方图法 排列图法 控制图法 相关图法 控制图的用途是 （ ） 。 过程分析 过程控制 寻找影响质量的主次因素 分析判断质量分布状态 评价过程能力 质量控制的静态分析法有 （ ） 。 分层法 排列图法 因果分析图法 直方图法 控制图法 生产过程中如出现产品质量 （ ）情况，说明生产过程有异常因素影响。 分布中心与质量标准中重合，分布散差在控制界限内 分布散差没变，分布中心发生偏移 分布中心无偏移，分布散差变大 分布中心和散差都发生较大变化 分布中心向左偏移，分布散差变大 当控制图同时满足 （ ） ，我们认为生产

137、过程基本处于稳定状态。 点子几乎全部落在控制界限内 控制界限内的点子排列没有缺陷第二部分模拟试题 点子排列出现 “ 链” 点子排列出现 “ 多次同侧” 点子排列出现 “ 趋势或倾向” 点子几乎全部落在控制界限内，是指 （ ） 。 连续 点以上处于控制界限内 连续 点仅有 点超出控制界限 连续 点仅有 点超出控制界限 连续 点不多于 点超出控制界限 连续 点不多于 点超出控制界限 控制图上点子排列有缺陷是指出现 （ ） 。 “ 链” 多次同侧 趋势或倾向 周期性变动 随机排列 族核心标准的构成有 （ ） 。 质量管理体系基础和术语 质量管理体系要求 质量管理体系业绩改进指南 质量管理体系审核指南

138、 质量和环境审核指南 族标准质量管理原则主要有 （ ） 。 以顾客为关注焦点 领导作用和全员参与 过程方法和管理系统方法 持续改进 统计技术的应用 质量管理体系的理论说明是整个质量管理体系基础的总纲，它说明了（ ） 。 质量管理体系的目的就是帮助组织增进顾客满意 顾客对组织的重要性 顾客对组织持续改进的影响 质量管理体系的要求 质量管理体系的重要作用 质量管理体系中使用的文件主要有 （ ） 。 施工组织设计 质量手册 质量计划 规范、指南 程序、记录 持续改进工作包括 （ ） 。 确定、测量、分析现状及建立改进目标 寻找可能的解决办法，评价、实施这些办法 确定防止不合格并消除产生原因的措施 测

139、量、验证和分析实施结果 将更改纳入文件 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 质量管理体系认证的审核人员要具有 （ ） 。 科学性 公平性 独立性 公正性 公开性 认证机构对申请单位的质量管理体系审核的基本环节是 （ ） 。 认证申请审查 认证申请批准 文件审核 现场审核 提出审核报告 设备监造质量控制的主要工作包括 （ ） 。 帮助企业完善质量管理体系 监督设备制造单位的工作 协调设备制造单位的工作 对完成产品的复检性检验 产品的检查验收 设备监造时，常用设备的质量监控方式有 （ ） 。 驻厂监造 定期检查 平行检查 不定期检查 巡回监控第二部分模拟试题 建设工程投资控制模拟试题一、单

140、项选择题 （ 每题的备选项中，只有 个最符合题意） 生产性建设工程总投资包括 （ ）和铺底流动资金两部分。 设备工器具投资 建筑安装工程投资 流动资金 建设投资 计算建设工程投资时，按 （ ）顺序计算，并逐层汇总。 分项、分部、单位、单项工程 土建、安装设备工程 分部、分项、单项、单位工程 设备、土建、安装工程 建设工程投资控制最主要的阶段是 （ ） 。 施工阶段 招标阶段 竣工验收阶段 设计阶段 建设工程动态投资部分，是指在建设期内，因建设期利息、建设工程需缴纳的（ ）和国家新批准的税费、汇率、利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资增加额。 基本预备费 涨价预备费 固定资产投资方向调节税

141、建筑安装工程费用 建设工程投资控制的原理是 （ ） 。 静态控制 动态控制 循环控制 比较控制 建设工程施工图设计阶段的投资控制目标是 （ ） 。 设计概算 施工图预算 建安工程承包合同价 投资估算 工程设计变更由 （ ）审查批准。 业主 监理工程师 原设计单位 造价工程师 建筑安装工程费，设备工器具购置费，工程建设其他费和基本预备费组成（ ） 。 动态投资 静态投资 建设投资 工程总投资 动态投资部分，是指在建设期内，因建设期利息、建设工程需缴纳的固定资产投资方向调节税和国家新批准的税费、汇率、利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资 （ ） 。 施工预留费 生产准备费 增加额 管理费 全国

142、监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 建设工程投资的特点：建设工程投资数额巨大；建设工程投资差异明显（ ） ；建设工程投资确定层次繁多。 建设工程投资控制必须委托监理 建设工程投资对每项工程必须分别采用不同定额 建设工程投资确定依据复杂 建设工程投资控制包括索赔计算 建设工程投资构成中的 “ 积极投资”是指 （ ） 。 软件工程投资 引进技术投资 工程建设其他投资 设备工器具投资 建安工程直接工程费不包括 （ ） 。 人工费 材料费 其他直接费 施工机械使用费 采用装运港船上交货价 （ ）进口设备时，卖方的责任是 （ ） 。 承担货物装船后的一切费用和风险 承担国际运费 负责提供有关装运单据

143、 负责办理保险及支付保险费 国产设备的原价一般是指 （ ） 。 出厂价 出厂价与运费、装卸费之和 设备市场价 设备成本价 在建筑安装工程造价中，税金是指 （ ） 。 营业税、城市维护建设税及教育费附加 增值税、城市维护建设税及教育费附加 营业税及所得税 增值税及所得税 在建安工程造价中，材料预算价格是指材料 （ ）的价格。 出厂 到施工操作地点 到施工工地仓库后出库 到施工工地仓库 联动无负荷试车费属于（ ） 。 建设单位的设备购置费 建设单位的联合试运转费 建设单位的研究试验费 施工单位的设备安装工程费 建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用是指 （ ） 。 措施费 规费 企业管理费

144、其他直接费 某项目建筑安装工程投资为 万元，基本预备费为 万元，设备购置费为 万元，涨价预备费为 万元，贷款利息为 万元，则上述投资中属于静态投资的为（ ） 万元。 对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定检查所发生的费用属于 （ ） 。 建设单位的检验试验费 建设单位的管理费第二部分模拟试题 措施费 材料费 根据设计要求，在施工过程中需对某新型钢筋混凝土屋架进行一次破坏性试验，以验证设计的正确性，此项试验费应由 （ ）支付。 设计单位 建设单位的研究试验费 施工单位的直接费 施工单位的间接费 施工阶段控制建安工程投资的目标是 （ ） 。 投资估算 设计概算 修正概算 施工图预算 对建筑材料、

145、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用包括自设试验室进行试验所耗用的材料费属于 （ ） 。 措施费 材料费 间接费 规费 根据我国税法规定，从国外进口的设备，其增值税按照 （ ）计算其应纳税额。 离岸价格 到岸价格 组成计税价格 交货价 土地使用权出让金是指建设工程通过 （ ）土地使用权时按规定支付的金额。 划拨方式取得有限期的 土地使用权出让方式取得有限期的 土地使用权出让方式取得无限期的 划拨方式取得无限期的 施工企业广告费应归入 （ ） 。 现场管理费 措施费 直接费 企业管理费 教育费附加的计费基础是 （ ） 。 直接工程费 间接费 计划利润 直接工程费 营业税 直接工程费 间

146、接费 下列项目中，不应归入建安工程人工费的是 （ ） 。 生产工人学习、培训期间工资 生产工人基本工资 生产工人工资性补贴 职工养老保险费 住房公积金包含在建安工程费的 （ ）中。 规费 企业管理费 职工福利费 利润 某工业建设项目，需进口一批生产设备， 价为 万美元，银行财务费费率为 ，外贸手续费费率为 ，关税税率为 ，增值税税率为 ，美元对人民币汇率为 ，则这批设备应缴纳的增值税为 （ ）万元人民币。 生产单位提前进厂参加施工、设备安装、调试等人员的工资、工资性补贴、劳动保护费等应从 （ ）中支付。 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 建筑安装工程费 设备购置费 生产准备费 预备费

147、 为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用是指 （ ） 。 措施费 直接工程费 间接费 规费 夜间施工增加费、材料二次搬运费属于 （ ）的内容。 直接工程费 措施费 现场经费 规费 在施工图设计阶段，编制施工图预算时采用的是 （ ） 。 预算定额 概算定额 概算指标 企业定额 在各种工程建设定额中，属于基础性定额的是 （ ） ，它也是编制基础定额的基础。 造价定额 施工定额 预算定额 估算定额 企业定额水平与国家、行业或地区定额的关系是 （ ）国家、行业或地区定额，才能适应投标报价，增强市场竞争能力的要求。 低于 等于 高于 无关于 编制地区单位计价表的基础是 （

148、 ） 。 工程合同价 估算指标 概算定额 预算定额 工程量清单主要用于编制招标工程的标底价格和供投标人进行投标报价，由（ ） 提供。 招标人 国家统一 监理机构 承包人 工程量清单不包括 （ ） 。 分部分项工程量清单 措施项目清单 其他项目清单 消耗量清单 材料消耗定额是指完成一定 （ ）所消耗的材料的数量标准。 合格产品 产品数量 投资数额 单位 工程结算时的工程量应以招标人或由其授权委托的监理工程师核准的 （ ）为依据。 清单中的工程量 预算工程量 实际完成量 计划完成量第二部分模拟试题 工程业主情况、设计单位情况、咨询单位情况也影响着建设工程投资，这说明（ ）也是影响建设工程投资的重要

149、因素。 工程技术文件 要素市场价格信息 建设工程环境条件 国家的有关规定 在建筑工程定额的编制中，国家应 （ ） 。 根据不同的地区差别，制定不同的定额标准 指导性地给出各地区工程造价的变化幅度范围 制定统一的工程量计算规则、项目划分和计量单位 合理地体现定额的指令性特点 企业定额的水平 （ ） 。 应反映社会平均水平 应高于地区定额水平才具有竞争能力 都高于地区定额水平 都低于地区定额水平 工程量清单可由 （ ）编制。 业主与承包商共同协商 业主 承包商 有资质的工程造价咨询机构 措施项目清单列项不包括 （ ） 。 预留金 环境保护 临时设施 文明施工 其他项目清单列项不包括 （ ） 。 环

150、境保护 暂列金额 总承包服务费 暂估价 工程量清单是工程 （ ）的重要组成部分。 招标文件 监理规划 企业定额 定额 分部分项工程量清单不包括 （ ） 。 项目编码 项目名称 计量单位 综合单价 工程量计算的依据是设计图纸和 （ ） 。 设计总说明 承包商上报的工作量 工程量计算规则 总监要求 有现金流量图如下，且已知 （ ， ， ） ， 万元，则 应为 （ ） 。 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 万元 万元 万元 万元 某银行年贷款利率 ，一年计算利息 次，如果折算为 年计息 次，则对应的年计息率为 （ ） 。 （ ） （ ） 某公司开发一项投资 万元，资金时间价值率 （ 相当于

151、年利息率）为 。计划 年内等额回收，则每年应回收资金额为 （ ）万元。 项目的 （ ）计算结果越大，表明其盈利能力越强。 财务净现值 投资回收期 盈亏平衡点 借款偿还期 当财务内部收益率为 （ ） ，则认为项目在财务上可行 （ 为行业基准收益率） 。 项目可行性研究的核心内容是 （ ） 。 投资估算与资金筹措 需求预测和拟建规模 建设条件与厂址方案 项目经济评价 反映项目清偿能力的主要评价指标是 （ ） 。 静态投资回收期 动态投资回收期 固定资产投资借款偿还期 投资利润率 财务内部收益率是指项目对初始投资的偿还能力或项目对贷款利率的 （ ）承受能力。 最小 最大 全部 部分 当项目处于规划或

152、项目建议书阶段，又无其他类似工程可以参照时，其投资估算的编制方法一般采用 （ ） 。 资金周转率法 朗格系数法 生产能力指数法 按设备费用的百分比估算法 投资利润率是反映项目 （ ）的重要指标。 盈利能力 偿债能力 运营能力 负债能力 某建设工程固定资产投资为 万元，流动资金为 万元，项目投产期年利润总额为 万元，达到设计能力的正常年份 （ 生产期）的年利润总额为 万元，则该项目的投资利润率为 （ ） 。 第二部分模拟试题 某建设工程计算期为 年，各年净现金流量如下表所示，该项目的行业基准收益率为 ，该项目财务净现值 （ ）为 （ ）万元。年份净现金流量 某建设工程，当折现率 时，财务净现值

153、万元；当 时， 万元，用内插公式法可求得内部收益率为 （ ） 。 设名义利率为 ，在一年中计算利息 次，则当 大于 时，实际利率 将（ ） 名义利率 。 不确定 小于 等于 大于 某建设单位拟向银行贷款订购设备，有 家银行可供选择，甲银行年利率为 ，计息期 年，乙银行年利率 ，计息期半年，按复利计算，因此，建设单位的结论是 （ ） 。 甲银行年实际利率高于乙银行年实际利率 乙银行年实际利率高于甲银行年实际利率 两家银行的年实际利率完全相同 两家银行的年实际利率相同但偿还利息次数不同 某建设项目向银行一次贷款 万元，年利率 （ 复利） ，贷款期限为年，则到第 年末需一次性偿还银行本利 （ ） 。

154、 万元 万元 万元 万元 如果以年利率 投资某项目 万元，拟在今后 年中把本利和在每年年末按相等的数额提取，每年可回收的资金为 （ ）万元。 某项目第一年初投入 万元，第二年末投入 万元，第三年初投入 万元，第四年初投入 万元。该过程的现金流量图为 （ ） 。 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 国民经济评价中采用 （ ） 。 市场价格 影子价格 不变价格 可变价格 进行项目的财务评价时，对投入物产出物采用的是 （ ） 。 现行市场交换价格 物价部门颁布的计划价格 影子价格和市场交换价格结合 影子价格 根据某建设工程的有关数据 （ 见下表） ，可知该项目的静态投资回收期为（ ） 年。

155、年份净现金流量 某项目现金流量如表所示，基准收益率为 ，该项目财务净现值为 （ ）万元。年末项目现金流入 现金流出 在编制建设工程投资估算时，生产能力指数法是根据 （ ）来估算拟建项目投资额。 投资估算指标 设备费用百分比 已建类似项目的投资额和生产能力 资金周转速度 某投资项目建设期为 年，在建设期第一年贷款 万元，第二年贷款 万元，第三年贷款 万元，贷款利率为 ，用复利法计息建设期第二年的贷款利息应为（ ） 万元。 某建设工程向银行一次贷款 万元，年利率 （ 复利） ，贷款期限为年，第二部分模拟试题 则到第 年末需一次性偿还银行本利 （ ）万元。 在项目财务评价中，当财务净现值为 （ ）时

156、，项目方案可行。 项目在计算期内财务净现值为零时的折现率为 （ ） 。 静态收益率 动态收益率 财务内部收益率 基准折现率 如果一个工业建设工程的盈亏平衡产量 （ 或生产负荷率）低，承受风险的能力就 （ ） 。 小 大 低 等于零 某监理公司计划第 年末购置一套 万元的检测设备，拟在这 年内每年末等额存入一笔资金到银行作为专用基金，银行存款年利率为 ，按复利计算，则每年等额存入的资金额应不少于 （ ）万元。 进行项目财务评价时，如果动态投资回收期 小于计算期 ，则有财务净现值 （ ） 。 ，项目不可行 ，项目可行 ，项目可行 ，项目不可行 在可行性研究报告中，（ ）评价的主要内容包括：环境条件

157、调查；影响环境因素分析；环境保护措施。 社会评价 资源条件 国民经济评价 环境影响 某项目有 个方案，甲方案财务净现值 万元，投资现值 万元，乙方案 万元， 万元，丙方案 万元， 万元，丁方案 万元， 万元，据此条件，项目的最好方案是 （ ） 。 甲方案 乙方案 丙方案 丁方案 某项目设计生产能力 台，每台销售价格 元，单件产品变动成本 元， 年固定成本 元，每台产品销售税金 元，则该项目的盈亏平衡点为（ ） 台。 某建设工程，当折现率 时，财务净现值 万元；当 时， 万元，用内插公式法可得其财务内部收益率大约为 （ ） 。 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 可行性研究阶段基础数据估

158、算的精度为 （ ） 。 建设项目可行性研究报告可作为 （ ） 。 向银行贷款的依据 招投标的依据 编制施工图的依据 工程结算的依据 在可行性研究的基本工作步骤中，说法不正确的是 （ ） 。 在市场调查与预测前，就应制订可行性研究的工作计划 进行方案编制与优化前，应进行项目的财务评价 项目评价包括环境评价、财务评价、国民经济评价、社会评价及风险分析等 市场预测中应对项目产品未来市场的供求信息进行定性与定量分析 市场调查的直接调查法不包括 （ ） 。 通过媒体对信息进行收集 书面形式向被调查者询问 观察法 实验法 根据国家计委批复的有关规定，可行性研究的内容应包括 （ ）个方面。 在初步可行性研究

159、阶段，基础数据估算允许的误差为 （ ） 。 在项目环境影响评价中，影响环境因素的分析包括 （ ） 。 破坏环境因素分析 治理措施方案分析 治理方案比选 环境效益对比 项目环境治理方案比选的内容不包括 （ ） 。 技术水平对比 治理效果对比 财务效益对比 环境效益对比 国民经济评价中采用 （ ）评价投资项目的经济合理性。 行业折现率 社会折现率 银行利率 企业折现率 不作为国民经济内部 “ 转移支付”的内容是 （ ） 。 国家和地方的税收 国内银行借款利息 国外银行贷款利息 国家和地方给予项目的补贴 对 （ ）项目，必须采用国民经济效果评价。 直接经济效果明显 中小型民用 小型工业 外部效果显著

160、，财务评价不够直观 国民经济费用中的直接费用是指 （ ） 。 由项目产出物直接生成，并在项目范围内计算的经济效益第二部分模拟试题 项目使用投入物所形成，并在项目范围内计算的费用 项目对国民经济作出的贡献 国民经济为项目付出的代价 基准收益率是 （ ） 。 财务评价中的辅助评价指标 投资者对投资收益率的最低期望值 投资者对投资收益率的最高期望值 投资者对投资收益率的平均期望值 投资者对投资的最低期望值称为 （ ） 。 内部收益率 资本金收益率 基准收益率 投资利润率 最有可能不需做社会评价的项目是 （ ） 。 住宅 交通运输 油田开发 学校 项目的社会评价中，分析是否会诱发民族矛盾称为 （ ）

161、。 社会影响分析 互适性分析 社会风险分析 政治风险分析 在单因素敏感性分析图中，影响因素直线 （ ） ，说明该因素越敏感。 斜率为正 斜率为负 斜率绝对值越大 斜率绝对值越小 敏感性分析的步骤内容包括： （ ）确定进行敏感性分析的经济评价指标，（ ）选定需要分析的不确定因素，（ ）计算敏感度系数并对敏感因素进行排序，（ ）计算因不确定因素变动引起的评价指标的变动值， （ ）计算变动因素的临界点。正确的步骤顺序为 （ ） 。 已知年产 万吨某产品的生产系统的投资额为 万元，用生产能力指数法估算年产 万吨该产品的生产系统的投资额为 （ ） 。（ ， ） 万元 万元 万元 万元 某项目的静态投资为

162、 万元，按进度计划，项目建设期为两年，两年的投资分年使用，第一年为 ，第二年为 ，建设期内平均价格变动率预测为 ， 则该项目建设期的涨价预备费为 （ ） 。 万元 万元 万元 万元 社会折现率是国民经济评价中一个重要参数，是国家对项目贡献的 （ ） 。 最高回报值 最高期望值 最低期望值 最低回报值 运用生产能力指数法进行投资估算，当生产能力扩大一倍，价格调整系数为 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） ， 为 时，则投资需增加 （ ）倍。 下列估算方法中，属于流动资金的估算方法是 （ ） 。 分项详细估算法 朗格系数法 设备费用百分比 资金周转率法 分析拟建项目对当地社会的影响和当地社

163、会条件对项目的适应性和可接受程度是指 （ ）评价。 环境影响 财务 国民经济 社会 现金流量图的基本构成为 （ ） 。 横轴为从 开始的时间轴 横轴为从 开始的时间轴 每一间隔代表一年 与横轴相连的向下箭头代表资金的流入 由于时间价值的存在，发生在前的资金的价值 （ ）发生在后的资金的价值。 相等 低于 高于 近似等于 某建设项目向银行一次贷款 万元，年利率 ，贷款期限为 年，按复利计算 年末需偿还银行本利和为 （ ）万元。 某工程 年建成并投产，寿命期为 年，每年净收益 万元，按 折现率计算，恰好能在寿命期内把初始投资全部回收，则该项目的初始投资为 （ ）万元。 某企业第一年年初向银行借款

164、万元，第一年年末又借款 万元，第三年年初再次借款 万元，年利率均为 ，到第四年年末一次偿清，应付本利和为（ ）万元。（ 按复利计算） 盈亏平衡分析是一种特殊形式的临界点分析，它适用于财务评价，其计算应按项目投产后的 （ ） 。 正常年份计算 按计算期内的平均值计算 年产量 单位产品销售价格 在建设项目财务评价中，当 （ ）时，项目是可行的。 行业基准 行业基准 在进行建设项目财务评价时，（ ）是财务内部收益率的基准判据。 社会贴现率 行业基准收益率第二部分模拟试题 行业平均投资利润率 行业平均资本金利润率 偿债备付率高说明 （ ） 。 投资风险较小 投资风险较大 债务人当年经营可能较差 债务人

165、偿债能力较差 下列 （ ）指标可以说明企业的偿债能力。 投资利润率 内部收益率 利息备付率 净现值率 已知某拟建项目财务净现金流量如下表所示，则该项目的静态投资回收期是（ ）年。时间 净现金流量（ 万元） 某项目现金流量如表所示，基准收益率为 ，该项目财务净现值为（ ）万元。年份现金流入 现金流出 某企业向银行借款 万元，其年利率为 ，按季度计息，则第 年末应偿还的本利和为 （ ）万元。 工业建设项目为了获得最大利润，同时又能有效地防范和降低投资风险，在建设前期阶段选择方案时应尽量选取 （ ）的方案。 产品销售价格盈亏平衡点高 不确定性因素敏感性强 生产能力利用率盈亏平衡点高 销售收入盈亏平衡

166、点低 在敏感性分析中，下列因素中最敏感的是 （ ） 。 寿命缩短 ，使 经营成本上升 ，使 产品价格下降 ，使 投资增加 ，使 在概率分析中，不确定因素的概率分布是 （ ） 。 未知的 已知的 随机的 确定的 在评价项目时，由于市场需求使得一些参数不确定，而且这些参数变化的概 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下）率也不知道，只知其变化的范围时，可以采用的分析方法是 （ ） 。 盈亏平衡分析 敏感性分析 概率分析 随机分析 设计标准是 （ ） 。 国家经济建设的重要技术规范 强制性技术文件，对项目投资影响不大 不分层次的 一种基础定额 正确理解和运用设计标准 （ ） 。 是设计阶段投资控制

167、的依据 是施工阶段投资控制的基础 是设计阶段投资控制的前提 是投资控制的重点 据统计采用标准设计，可加快设计进度 （ ） 。 倍 倍以上 下列哪一说法正确？（ ） 单独的房屋构筑物应采用专用设计 对不同用途和要求的建筑物，应按不同的建筑标准、设计规范进行设计 建筑物的构件参数尺寸不属于标准设计的内容 标准设计在满足使用要求和修建条件的情况下，尽可能具有通用互换性 国家标准是指 （ ） 。 在全国各行业范围内需要统一的标准设计 在全国范围内需要统一的标准设计 在各地区范围内需要统一的标准设计 在设计单位范围内需要统一的标准设计 推行限额设计时，可以采用被批准的 （ ）作为限额设计的目标值。 投资

168、估算 设计概算 修正总概算 施工图预算 推行限额设计时，施工图设计阶段的直接控制目标是 （ ） 。 经批准的投资估算 经批准的设计概算 经批准的施工图预算 经确定的合同价 如果由于设计方案发生重大变更，使预算严重突破批准的概算，则 （ ） 。 设计变更产生的费用全部由基本预备费解决 应在不超过总投资的前提下，严格控制设计变更 应重新编制或修改初步文件，另行编制修改初步设计的概算报原审批单位审批 应在不超过总投资的前提下，重新编制或修改初步文件 设计方案优选最常用的方法是 （ ） 。 概算法 预算法 估算法 比较分析法 价值工程的核心内容为 （ ） 。第二部分模拟试题 思想方法的更新和技术管理

169、对功能与成本进行系统分析和不断创新 提高产品的价值 多领域协作降低产品成本 价值工程的目的为 （ ） 。 思想方法的更新和技术管理 对功能与成本进行系统分析和不断创新 提高功能对成本的比值 多领域协作降低产品成本 运用价值工程优化设计方案所得结果是：甲方案价值系数为 ，单方造价 元；乙方案价值系数为 ，单方造价 元；丙方案价值系数为 ，单方造价 元；丁方案价值系数为 ，单方造价 元，最佳方案是 （ ） 。 甲方案 乙方案 丙方案 丁方案 建筑单位工程概算的主要编制方法有 （ ） 。 生产能力指数法、造价指标法 扩大单价法、设备费用百分比法 扩大单价法、概算指标法 预算单价法、概算指标法 单项工

170、程综合概算由各单位 （ ）组成。 建筑工程概算和设备工程概算 土建工程概算和安装工程概算 土建工程概算和设备安装工程概算 建筑工程概算和设备及安装工程概算 采用扩大单价法编制建筑工程概算时，主要依据 （ ） 。 单位估价表 扩大单位估价表 概算指标 估算指标 由于设计深度不够，不能准确地计算工程量，或投资较小、比较简单的项目，有类似指标可以利用时，可采用 （ ）编制设计概算。 概算定额法 概算指标法 朗格系数法 生产能力指数法 设计概算是指在 （ ） ，由设计单位按照设计要求概略地对拟建工程从立项开始到交付使用全过程所发生地建设费用的文件。 初步设计阶段 可行性研究阶段 技术设计阶段 项目建议

171、书阶段 用实物法编制施工图预算，有关人工、材料和施工机械台班的单价，采用的是 （ ） 。 预算定额手册中统一规定的价格 当时当地的实际价格 考虑通货膨胀因素在内的预测价格 国家计划价格 采用单价法和实物法编制施工图预算的主要区别是 （ ） 。 计算工程量的方法不同 计算直接工程费的方法不同 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 计算利税的方法不同 计算其他直接费、间接费的方法不同 当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，可采用 （ ）编制工程概算。 扩大单价法 概算指标法 价值工程法 预算单价法 施工图预算的审查步骤是 （ ） 。 做好准备工作，选择审查方法，审查各项内容 做好准备工

172、作，选择审查方法，调整预算 选择审查方法，综合整理资料，调整预算 准备工作，选择审查方法，审查相应内容，整理并调整定案 审查施工图预算的重点，应放在 （ ）等方面。 预算文件的组成 总设计图和工艺流程 工程量计算是否准确，单价套用是否正确，各项取费标准是否符合规定 审查项目的三废治理 下列 （ ）不属于审查施工图预算的方法。 筛选法 扩大单价法 对比审查法 逐项审查法 逐项审查法适用于 （ ） 。 工程量较小的工程 工程量较大的工程 采用标准图纸的工程 造价较高的工程 当初步设计有详细设备清单时，可按 （ ）编制设备安装单位工程概算。 概算指标法 扩大单价法 预算单价法 按设备费的百分比法 通

173、风工程概算应列入 （ ） 。 建筑工程概算 设备工器具费用概算 设备安装工程概算 工程建设其他费用概算 在建筑单位工程的概算中，有些无法直接计算的零星项目，可根据定额规定，按主要工程费用的 （ ）计算。 编制设备安装工程概算时，当初步设计深度不够，设备清单不详细，只有主体设备或仅有成套设备重量时，可采用 （ ）编制概算。 概算指标法 扩大单价法 预算单价法 按设备费的百分比法 在单价法编制施工图预算中，套用预算定额单价之后的步骤是 （ ） 。 计算工程量 编制工料分析表 计算其他各项费用 编制说明 在实物法编制施工图预算中，计算完工程量之后的步骤是 （ ） 。 套单位估价表 套当时当地的人、料

174、、机单价第二部分模拟试题 套预算人、料、机定额用量 套费用定额 具有准确性高，较好地反映实际价格水平的施工图预算编制方法是 （ ） 。 单价法 扩大单价法 实物法 分项详细估算法 在审查施工图预算时，可按预算定额顺序或施工的先后顺序进行审查的方法是 （ ） 。 逐项审查法 分解审查法 施工顺序审查法 重点审查法 投标报价工作的内容中不包括 （ ） 。 编制工程量清单 确定单价，计算合价 确定利润和风险费 确定投标价格 投标报价应考虑风险费，正确的说法是 （ ） 。 如果风险费有剩余，可与业主分享余额 如果风险费估计不足，可以索赔方式请业主支付 风险费在业主的基本预备费中开支 风险费估计不足，承

175、包商只有由利润来补贴 根据投标报价的一般编制程序， （ ）是投标报价决策前最接近的工作步骤。 熟悉招标文件 核算工程量 按工程量清单计算和汇总标价 分包工程询价 在投标报价中，承包商应按招标单位提供的工程量清单的每一单项计算填写单价和合价，在开标后发现投标单位没有填写单价和合价的项目，（ ） 。 允许投标单位补充填写 视为废标 由招标人退回投标书 认为此费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中 当工程总报价确定后，通过调整标价内部各项目的价格，使其不影响总价，但又能在结算时获得较好的经济效益的投标技巧称为 （ ） 。 先亏后盈法 不平衡报价法 内部协调法 多方案报价法 先亏后盈法不适合用于 （

176、 ） 。 承包人实力虽然不强，但想占领某一市场 承包人实力雄厚 承包人有较好的资信条件 承包人有强大的财团作后盾 报价的依据是 （ ） 。 概算定额 预算定额 企业定额 扩大单价定额 标底的作用是 （ ） 。 招标人发包工程的期望值 招标人发包工程的交易值 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 作为投标人报价的上限值 反映社会平均先进水平 根据 “ 计价规范” ，分部分项工程量清单中的单价是 （ ） 。 市场费用单价 部分费用单价 直接工程费单价 扩大单价 下列说法中，符合标底价格编制原则的是 （ ） 。 标底价格应由成本、税金组成，不包含利润部分 一个工程可根据投标企业的不同编制若干个

177、标底价格 标底的计价依据可由编制单位自主选择 标底价格作为招标单位的期望计划价，应力求与市场的实际变化相吻合 施工企业在投标报价中，下列 （ ）说法是错误的。 应掌握工程现场情况 发现工程量清单有误，可自行更正后报价 工程单价可以同国家颁布的预算定额单价不一致 税金应按规定的税率计算 施工企业既要获得利润，又要在投标报价上具有竞争力，在报价计算时，宜（ ） 。 以预算定额为基础报价 以企业自身技术和管理的优势确定投标报价 以单价法计算造价投标 以扩大单价为基础快速投标报价 下列哪一说法是不正确的？（ ） 工程量清单计价格式应由投标人填写 措施项目清单计价表投标人可自行增加项目 封面应按规定内容

178、填写、签字、盖章 工程量清单计价格式由投标人选定 某企业拟建一幢宿舍楼，预计建设工期为半年，在与承包方签订工程承包合同时已具备了施工详图和详细的设备材料清单，这类工程适宜采用 （ ）合同形式。 固定总价 估计工程量单价 可调总价 可调单价 在编制投标报价时，下列工作应首先完成的是 （ ） 。 审核工程量清单 编制施工方案或施工组织设计 熟悉招标文件 现场勘察 某工程内容及技术经济指标尚未全面确定，投标报价的依据尚不充分，而发包方因工期要求紧迫必须发包的工程，宜采用 （ ） 。 成本加酬金合同 固定总价合同 估算工程量单价合同 可调单价合同 编制标底应遵循的原则中，不正确的是 （ ） 。 一个工

179、程只能编制一个标底 标底作为建设单位的合同价，应力求与市场的实际变化吻合第二部分模拟试题 标底应由成本、利润、税金组成 标底应考虑保险以及采用固定价格的工程的风险金等 采用不平衡报价法不正确的做法是 （ ） 。 施工条件好，工作简单、工程量大的工程，报价可提高 对能早期得到结算付款的分部分项工程报价可提高 估计施工中工程量可能会增加的项目报价可提高 工程内容说明不清的，报价可降低 最高限额成本加固定最大酬金确定的合同中，如果承包商的实际工程成本在报价成本与限额成本之间，则可得到 （ ）的支付。 成本加酬金 全部成本 成本、酬金及成本降低额分成 酬金 措施项目清单不包括 （ ） 。 临时设施 脚

180、手架 二次搬运 零星工作项目 可调总价合同业主承担的风险是 （ ） 。 气候条件 地质条件 通货膨胀 政策调整 在采用成本加酬金合同价时，为了控制投资，最好采用 （ ） 。 成本加固定金额酬金 成本加固定百分比酬金 成本加最低酬金 最高限额成本加固定最大酬金 在最高限额成本加固定最大酬金合同中，承包商得到成本和酬金，说明其实际成本 （ ） 。 低于规定的最低成本 在规定的最低成本和报价成本之间 在规定的报价成本和最高限额之间 超过最高限额成本 采用估计工程量单价合同时，最后工程的总价是按 （ ）计算确定的。 业主提出的暂估工程量清单及承包商所填报的单价 业主提出的暂估工程量清单及其实际发生的单

181、价 实际完成的工程量及其承包商所填报的单价 实际完成的工程量及其实际发生的单价 某土方工程，业主估计的工程量为 ，合同规定土方工程单价为 元 ，实际工程量超过估计工程量 时可调整单价，单价调为 元 。承包商实际完成土方量 ，则土方工程款为 （ ）元。 如果把进度偏差与投资偏差联系起来，则进度偏差可表示为 （ ）与已完工程计划投资的差异。 拟完工程计划投资 已完工程实际投资 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 未完工程计划投资 已完工程计划投资 为监理工程师提供食宿，一般采用 （ ）进行计量。 凭据法 分解计量法 均摊法 估价法 施工阶段工程变更由 （ ）审查批准。 业主 监理工程师 咨

182、询工程师 （ 投资） 结构工程师 编制按 （ ）分解的资金使用计划，通常可利用控制项目进度的网络图进一步扩充而得。 子项目 时间进度 投资构成 形象进度 在 合同条件下，承包商应提交 （ ） ，说明：（ ）根据合同应完成的所有工作的价值 （ ）承包商认为根据合同或其他规定应支付给他的任何其他款额。 竣工报表 最终报表和结清单 最终付款证书 履约证书 某埋管沟槽开挖分项工程，采用单价合同承包，价格为 元 ，计日工每工日工资标准 元，管沟长 。在开挖过程中，由于建设方原因，造成施工方 人窝工 天，施工方原因造成 人窝工 天，由此施工方提出的人工费索赔应是（ ）元。 根据 合同条件，如果在 （ ）以

183、后，由于国家或地方的任何法规、法令、政令等发生变更，导致承包商成本上升。承包商由此增加的开支，业主应予补偿。 投标截止日期前的 天 投标截止日期前 天 授标 投标 某工程基础底板的设计厚度为 ，承包商根据以往的施工经验，认为设计有问题，未报监理工程师，即按 施工。多完成的工程量在计量时监理工程师（ ） 。 予以计量 计量一半 不予计量 由业主与施工单位协商处理 某土方工程发包方提出的估计工程量为 ，合同中规定土方工程单价为 元 ，实际工程量超过估计工程量 时，调整单价，单价调为 元 。结束时实际完成土方工程量为 ，则土方工程款为 （ ）万元。 年 月实际完成的某土方工程按 年 月签约时的价格计

184、算工程价款为 万元，该工程的固定系数为 ，各参加调值的品种除人工费的价格指数增长了 外都未发生变化，人工费占调值部分的 ，按调值公式法完成的该土方的工程第二部分模拟试题 应结算的工程款为 （ ）万元。 工程索赔计算时最常用的一种方法是 （ ） 。 总费用法 修正的总费用法 实际费用法 协商法 某工程合同总额 万元，工程预付款为 万，主要材料、构件所占比重为 ， 则起扣点为 （ ）万元。 发包人收到承包人递交的竣工结算报告结算资料后 （ ）天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。 编制资金使用计划过程中最重要的步骤是 （ ） 。 选择合适的编制方法 确定资金总额 分解项目的投资目标 调整计划值

185、每一条 形曲线都对应某一特定的工程进度计划，所有工作按 （ ）时间开始进行安排，对节约建设单位的建设资金贷款利息是有利的。 最早完成 最迟完成 最早开始 最迟开始 建设工程监理规范规定，（ ）进行现场计量，按施工合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请表。 监理员 专业监理工程师 旁站人员 总监 对于承包商已完的工作量的计量，必须经专业监理工程师检验，在工程质量达到 （ ）才予以计量。 合同规定的质量标准后 业主满意后 监理工程师满意后 质量合格的标准后 计量的几何尺寸要以设计图纸为依据，监理工程师对承包商超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成返工的工程量 （ ） 。 竣工结算后计量 经业

186、主审定批准后计量 协商决定计量 不予计量 “ 工程量清单前言和技术规范”作为工程计量不可缺少的依据之一，是因为它不仅规定了清单中每项工程的计量方法，同时还规定了每项单价所包括的（ ） 。 工作内容 工作范围 工程内容和范围 工程内容及方案 建设单位或承包单位提出的变更，应提交 （ ） 。 总监理工程师 专业监理工程师 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 设计单位 建设单位 根据 建设工程施工合同中工程变更款的确定方法的约定，当合同中只有类似于变更工程的价格，可以 （ ）变更合同款项。 按合同已有的价格 参照类似的价格 由承包人提出适当的变更价格 由工程师提出适当的变更价格 根据 施工合

187、同条件的约定，在颁发工程接收证书前的任何时间内，工程师可通过 （ ）或要求承包商提交建议书的方式提出变更。 发备忘录 发出邀请 发布指示 业主建议 如果承包商未能按合同条款指定的项目投保，并保证保险有效，业主可以投保并保证保险有效，业主所支付的必要保险费可在应付给承包商的款项中扣回，这类索赔属于业主向承包商进行的 （ ）索赔。 质量不满足合同要求的 承包商不履行保险费用的 对超额利润的 对指定分包商的 在施工机械使用费中的窝工费计算，如系租赁设备，一般按 （ ）计算。 实际租金和调进调出费的分摊 实际租金分摊 台班折旧费 按分包合同规定的内容 我国现实行建筑安装工程价款结算相当一部分是按月结算

188、方式。若发包人不按合同约定支付月进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，由（ ） 承担违约责任。 承包人 监理工程师 发包人 分包人 投资偏差程度是指投资实际值与计划值的偏离程度，其表达式为 （ ） 。 （ 投资实际值投资计划值） 投资计划值 投资实际值 投资计划值 已完工程实际时间 已完工程计划时间 累计投资实际值 累计投资计划值 工程项目竣工决算应包括 （ ）全过程的全部实际支出费用。 从开工到竣工 从破土动工到竣工 从筹建到竣工投产 从开工到投产 在竣工决算中，作为无形资产入账的是 （ ） 。 通过政府无偿划拨的土地的使用权 非专利技术开发费 开办费 广告宣传费 在建设工程竣

189、工决算中，不计入新增固定资产价值的有 （ ） 。 已经投入生产或交付使用的建筑安装工程造价 勘察设计费 施工机构迁移费 其他在建的建筑安装工程造价 工程项目竣工财务决算报表中，可分为大中型和小型工程项目竣工财务决算报表。小型工程项目竣工决算财务报表比大中型缺少 （ ） 。 工程项目概况表 财务决算审批表第二部分模拟试题 交付使用资产明细表 交付使用资产总表二、多项选择题 （ 每题的备选项中，有个或个以上符合题意，至少有个错项） 建设工程投资的特点是 （ ） 。 确定依据复杂 多个项目整合计算 数额巨大 确定层次繁多 动态跟踪调整 施工阶段监理工程师投资控制的主要工作内容是 （ ） 。 编制施工

190、组织设计 审查工程变更的方案 执行工程承包合同 审查工程结算 进行工程计量 下列费用中哪些不属于项目静态投资？（ ） 。 办公和生活家具购置费 固定资产投资方向调节税 建设期利息 利率、汇率调整预备费 竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用 建设工程投资控制贯穿于工程建设全过程，但应以 （ ）为控制重点。 决策阶段 设计阶段 施工招标阶段 施工安装阶段 竣工验收阶段 监理工程师在控制工程投资方面的主要业务内容包括 （ ） 。 审核承包商的工程核算成本 审查结算 用技术经济方法组织评选设计方案 调解建设单位和承建单位之间的经济纠纷 编制施工组织设计 以下属于工料测量师行在投资

191、控制中的任务的是 （ ） 。 对拟建方案制订初步估算 决定项目执行方案 制订建设投资分项初步概算 制订工程变更清单 制订招标文件 建设工程投资控制原理是一种动态的控制，在这一动态控制过程中应着重做好的几项工作为 （ ） 。 对计划目标值的论证和分析 收集实际数据 进行项目计划值与实际值的比较 不断地与质量目标进行对比 采取控制措施以确保投资目标的实现 建设单位按发货单直拨承包商施工现场的建筑工程材料，其预算价格中的 （ ） 。 采购保管费由建设单位与承包商共同分享 采购保管费归建设单位 采购保管费归承包商 场外运输费归建设单位 场外运输中的损耗费归承包商 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（

192、下） 下列应列入直接工程费中人工费的有 （ ） 。 生产工人劳动保护费 生产工人探亲假期工资 原生产一线工人的退休工资 生产工人福利费 生产工人教育经费 属于建安工程直接工程费中材料费的有 （ ） 。 周转性材料费 材料二次搬运费 对建筑材料进行一般性鉴定检查支出的费用 构成工程实体的材料费 搭建临时设施的材料费 当工程建设征用集体所有土地 （ 耕地）时，用地单位应向土地所有者支付（ ） 等费用。 土地出让金 土地补偿费 青苗补偿费 安置补助费 属于设备工器具购置费的有 （ ） 。 设备从交货地点至工地的运费 新建项目首批生产家具购置费 新建项目首批生活家具购置费 进口设备商检费 进口设备银行

193、手续费 基本预备费是预留的以应付在项目实施中难以预料的支出的费用，其计算以（ ） 为基础。 建设期利息 设备及工器具购置费 建筑安装工程费 固定资产投资方向调节税 工程建设其他费 动态投资部分是指 （ ） 。 流动资产投资 固定资产投资方向调节税 建设期贷款利息 基本预备费 涨价预备费 建筑安装工程间接费中的财务费包括 （ ） 。 短期贷款利息净支出 汇兑净损失 金融机构手续费 保险费 建设期贷款利息 建筑安装工程措施费包括 （ ） 。 环境保护费 文明施工费 社会保障费 安全施工费 工程排污费 施工机械台班费用单价的组成包括 （ ） 。 折旧费 大修理费 抢修费 燃料动力费 保险费第二部分模

194、拟试题 建筑安装工程费由 （ ）组成。 直接费 间接费 利润和税金 现场管理费 设备的运杂费包括 （ ） 。 国产设备厂家交货地点或进口设备抵达地起至工地仓储点止所发生的运费和装卸费 引进设备中的人员出国考察费 供销部门手续费 设备采购保管费 进口设备检验费 必须同时具备 （ ）条件的生产资料称为固定资产。 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有 单位尺寸在一定限额以上 单位重量在一定限额以上 使用寿命超过一个会计年度 建安工程直接工程费中的人工费主要包括 （ ） 。 生产工人的基本工资 管理人员的基本工资 生产人员的工资性补贴 生产人员的劳动保护费 生产人员的养老保险费 下列费用中，属于

195、直接工程费的有 （ ） 。 现场材料二次搬运费 混凝土添加剂费 脚手架、模板摊销费 冬雨期施工增加费 材料的一般鉴定、检查费用 下列费用中，属于措施费的有 （ ） 。 临时设施费 夜间施工增加费 固定资产使用费 检验试验费 工程排污费 生产工具用具使用费 以下哪些费用应计入设备安装工程费 （ ） 。 整个车间的负荷联合试运转费 为测定安装工程质量进行的单机试车费用 为测定安装工程质量对系统设备进行系统联动无负荷试运转工作的调试费 单台设备调试费用 涨价预备费以 （ ）为计算基数。 建设期利息 固定资产投资方向调节税 工程建设其他费用 建筑安装工程费 设备工器具购置费 进口设备到岸价包括 （ ）

196、 。 价 外贸手续费 银行财务费 运输保险费 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 国际运费 下列费用属于土地征用及迁移补偿费的有 （ ） 。 征地动迁费 土地使用权出让金 安置补助费 土地清理费 青苗补偿费 定额在建设工程管理中的作用包括 （ ） 。 用于编制标底 用于建设工程的分层次计算 用于企业投标报价 反映社会最高消耗水平 可作为编制施工图预算依据的有 （ ） 。 预算定额 估算指标 工程合同价 施工图 下列关于工程量清单说法正确的有 （ ） 。 不允许招标人自行编制 是工程付款的依据 是投标报价的依据 是调整工程量的依据 清单中的工程量就是结算时的工程量 在工程量清单项目表的编

197、制过程中，工程量计算的依据是 （ ） 。 设计图纸 工程定额 项目编号 工程量计算规则 下列说法正确的是 （ ） 。 概算指标是编制初步设计概算的依据 基础定额主要是统一预算工程量计算规则、项目划分、计量单位的依据 基础定额是编制概算定额及投资估算指标的依据 预算定额可作为编制标底的基础 概算定额是编制预算定额的基础 下列关于工程量清单的作用说法正确的有 （ ） 。 提供公开的竞争环境 为办理工程结算提供了依据 编制估算指标的基础 询标评标的基础 编制标底的依据 工程量清单的编制应按 （ ） 。 统一的项目编码 企业内部项目划分 统一的项目名称 统一的计量单位 统一的工程量计算规则 企业定额的

198、作用表现在 （ ） 。 是企业计划管理的依据 是国家宏观调控的依据 是计算工人劳动报酬的依据 是编制设计概算、加强企业成本管理的基础 是投标报价的依据 按定额的适用范围不同，可将工程建设定额分为 （ ） 。 企业定额 国家定额第二部分模拟试题 通用定额 专用定额 地区定额 工程建设其他费用定额包括 （ ）定额。 冬雨季施工增加费 企业管理费 土地征用费 建设单位管理费 哪些项目应执行 建设工程工程量清单计价规范 ？（ ） 全部使用国有资金投资的大中型项目 所有大中型项目 以国有资金投资为主的大中型项目 自筹资金的大型项目 工程量清单 （ ） 。 由发包人与承包人共同商定 为投标者提供一个公开、

199、公平、公正的竞争环境 由业主自行编制 是投标报价的依据 是工程结算的依据 工程量清单由 （ ）组成。 分部分项工程量清单 管理费清单 措施项目清单 其他项目清单 建设工程工程量清单计价规范规定承包商在填写工程量清单时，（ ） 。 每一计价项目均需填写单价和合价 单价采用工料单价 单价采取综合单价形式 不得随意删除或涂改工程量清单 国民经济评价与财务评价在 （ ）方面存在差异。 评价目的 费用和效益的划分 计算期 采用的价格 评价角度 静态投资回收期可以从 （ ）起算。 项目开始产生净收益的年份 项目投入建设年份 项目试生产年份 项目投产年份 财务评价的基本报表有 （ ） 。 现金流量表 资金来

200、源与运用表 损益与利润分配表 外汇平衡表 借款偿还计划表 可行性研究的内容包括 （ ） 。 市场调查与市场预测 设计概算 建设规模与产品方案 劳动安全卫生与消防 项目实施进度 项目经济评价常用的风险分析方法有 （ ） 。 投资回收期分析 盈亏平衡分析 敏感性分析 概率分析 借款偿还期 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 可行性研究报告中，项目评价内容主要包括 （ ） 。 财务评价 国民经济评价 环境影响评价 市场及拟建规模评价 社会评价 保证项目可行的条件有 （ ） 。 净现值 净现值 内部收益率基准贴现率 内部收益率基准贴现率 投资回收期基准投资回收期 财务评价的内容有 （ ） 。

201、盈利能力分析 偿债能力分析 不确定性分析 市场分析 根据 （ ）等结论，项目是可以接受的。 某项目的现金流量图如图所示，则下列关系中成立的有 （ ） 。 （ ） （ ） （ ， ， ） （ ） （ ） （ ， ， ） （ ， ， ） 建设工程一般会引起项目所在地 （ ）环境的变化，对环境状况、环境质量产生不同程度的影响。 自然 市场 文化 社会 生态 社会评价的主要内容包括 （ ） 。 财务评价 社会影响分析 社会风险分析 互适性分析 市场分析 可行性研究 （ ） 。 可分为机会研究、初步可行性研究和可行性研究三个阶段 机会研究证明效果不佳的项目，就不必进行初步可行性研究 初步可行性研究和可行

202、性研究的基本内容相同，只是深度、精度不同 阶段的初步可行性研究和可行性研究的内容虽然基本相同，但却不能合并进行 如果初步可行性研究结论为不可行性，一定应在可行性研究中说明 可行性研究内容中，资源条件评价主要包括 （ ） 。第二部分模拟试题 节能措施 节水措施 资源可利用量 资源开发价值 主要原材料供应方案 项目环境影响评价的原则包括 （ ） 。 符合环境保护法律法规 环境效益与经济效益要统一 坚持 “ 四同时”原则 力求环境效益与经济效益相统一 注重资源综合利用 项目环境调查主要包括 （ ） 。 自然环境 经济环境 社会环境 特殊环境 生态环境 国民经济与财务评价在 （ ）方面是一致的。 评价

203、目的 费用和效益的划分 计算期 采用的价格 评价的角度 国民经济评价的参数有 （ ） 。 基准收益率 社会折现率 影子汇率 货物影子价格 影子工资 影响基准收益率的因素有 （ ） 。 加权平均资金成本率 项目投资的最高回报率 投资的机会成本率 影子汇率 通货膨胀率 下列 （ ）的风险补贴率较高。 技术密集型项目 以扩大市场份额为目的的项目 劳动密集型项目 资产专用性强的项目 资产通用性强的项目 社会评价的主要内容包括 （ ） 。 社会影响分析 对居民收入的影响分析 对不同利益群体的分析 互适性分析 社会风险分析 项目对社会影响的因素主要有 （ ） 。 居民收入 居民就业 社会服务容量 当地组织

204、机构 民族风俗习惯 进行项目敏感性分析时，不确定因素往往是 （ ） 。 产量 财务净现值 销售价 投资 回收期 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 某不确定因素的敏感度系数越大，说明 （ ） 。 对项目的目标值影响较大 对项目的目标值影响较小 不用对该因素进行控制 项目风险越小 项目风险越大 运用比例估算法进行投资估算，其计算基数有 （ ） 。 拟建项目或装置的设备费 拟建项目或装置的设备安装费 拟建项目中投资大并与生产能力直接相关的工艺设备投资 （ 含运杂费、安装费） 拟建项目中投资比重大的建安工程费 类似项目的设备费 安装工程费的估算方法，（ ） 。 可按设备费的比例估算 可按设备

205、吨位乘以吨安装费指标进行估算 可用预算法估算 可用概算法估算 可按实物量乘以相应的安装费指标进行估算 铺底流动资金的估算方法可采用 （ ） 。 扩大指标估算法 系数估算法 资金周转率法 分项详细估算法 比例估算法 财务现金流量表的 （ ） 。 年份起始年为 年份起始年为 现金流入减现金流出为净现金流量 现金流出减现金流入为净现金流量 流动资金在经济活动的期末全额回收 保证项目可行的条件是 （ ） 。 属于静态评价指标的是 （ ） 。 财务净现值 投资回收期 财务内部收益率 投资利润率 投资利税率 建设项目可行性研究的基本工作步骤包含 （ ） 。 制定工作计划 委任总责任人 市场调查与预测 方案

206、编制与优化 项目评价 现金流入包括 （ ） 。 固定资产投资 产品销售收入第二部分模拟试题 税金 回收固定资产余值 回收流动资金 时间性评价指标包括 （ ） 。 投资回收期 财务净现值 借款偿还期 利息备付率 偿债备付率 在财务现金流量表中，作为现金流出的有 （ ） 。 流动资金 回收流动资金 销售税金及附加 固定资产余值回收 产品销售收入 基准收益率是财务评价中的一个重要参数，是投资者对投资收益率的最低期望值，它取决于 （ ） 。 资金来源的构成 资本金收益率 项目未来风险的大小 通货膨胀率的高低 偿债备付率 （ ） 。 是指借款偿还期内，各年可用于支付利息的税息前利润与当期应付利息费用的比

207、值 是指借款偿还期内，各年可用于还本付息资金与当期应还本付息金额的比值 在正常情况下应大于 在正常情况下应大于 偿债备付率反映了企业的偿债能力 关于盈亏平衡点分析，说法正确的是 （ ） 。 盈亏平衡点的含义指企业的固定成本等于变动成本 当实际产量小于盈亏平衡点时，企业亏损 盈亏平衡点产量越低，项目抗风险能力越强 盈亏平衡点产量越高，项目抗风险能力越强 实际产量大于盈亏平衡点时，且无产品积压，企业盈利 关于盈亏平衡点分析，说法不正确的是 （ ） 。 生产能力盈亏平衡点越大，项目风险越小 盈亏平衡点不能按计算期内的平均值计算 用生产能力利用率表示的盈亏平衡点 （ ）与用产量表示的盈亏平衡点（ ）的

208、关系是： （ ） 设计生产能力 用生产能力利用率表示的盈亏平衡点 （ ）与用产量表示的盈亏平衡点（ ）的关系是： （ ） 设计生产能力 盈亏平衡点分析不适合于国民经济分析 在下述各项中，属于不确定性分析的方法是 （ ） 。 盈亏平衡分析 概率分析 灵敏度分析 敏感性分析 风险分析 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 对建设项目进行不确定分析的目的是 （ ） 。 减少不确定性对经济效果评价的影响 预测项目承担风险的能力 增加项目的经济效益 确定项目财务上的可靠性 提高投资决策的科学性 下列 （ ）不属于静态投资。 固定资产投资方向调节税 办公和生活家具购置费 建设期贷款利息 利率、汇率调

209、整预备费 竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用 静态投资回收期 （ ） 。 指从项目建设期初起，用各年的净收入将全部投资回收所需的期限 在技术进步较快时能反映项目风险的大小 可以对不同方案的比较作出正确的判断 能较全面地反映项目在寿命期内的真实效益 部分考虑了回收期后的收入与支出 设计标准的作用包括 （ ） 。 对项目规模、内容、建造标准进行控制 减少设计工程量和预算工程量 提高设计效率 提高建筑物功能，降低成本 促进建筑工业化，装配化，加快建设速度 标准设计的特点包括 （ ） 。 图形表示为主 对操作要求和使用方法作文字说明 对地域、环境的适应性要求强，因而地方性标准减

210、少 设计人员选用后稍加修改就可用于建设项目 具有设计施工、经济标准各项要求综合性 标准设计可分为 （ ） 。 国家标准设计 建筑工程标准设计 安装工程标准设计 设计单位自行制定的标准 建设单位自行制定的标准 限额设计控制工作的内容包括 （ ） 。 重视初步设计的方案选择 配合施工单位，制定合理的施工计划，确保投资不被突破 加强设计变更管理 加强合同管理 严格控制施工图预算 限额设计 （ ） 。 贯穿建设项目全过程 贯穿设计阶段的各个专业的每一道工序第二部分模拟试题 各专业限额设计的实现是限额目标得以实现的重要保证 限额设计可以作为提高设计质量工作的管理目标 设计中设计变更发生得越多越好，以免施

211、工实施后带来更大的损失 价值工程的特点有 （ ） 。 以满足使用者的功能需求为出发点 致力于降低工程成本 系统研究功能与成本之间的关系 致力于提高价值的创造性活动 有组织、有计划、有步骤地开展工作 价值工程的工作程序有 （ ）若干个阶段。 准备阶段 分析阶段 创新阶段 评价阶段 实施阶段 价值工程的工作步骤包括 （ ） 。 对象选择 信息资料的收集 评价方法的选择 功能系统分析与功能评价 方案创新的技术方法 价值工程研究对象的选择方法有 （ ） 。 头脑风暴法 经验分析法 分析法 强制确定法 哥顿法 现新建一所大学，下列 （ ）包括在该新建大学教学楼单项工程综合概算中。 该楼给排水工程概算 该

212、大学预备费 该大学征地费用 该楼土建工程概算 该楼电气照明工程概算 设计概算编制依据审查内容有 （ ） 。 编制依据的合法性 编制依据的权威性 编制依据的审批部门 编制依据的时效性 编制依据的适用范围 对建筑工程概算中的各项费用进行审查，重点是审查 （ ） 。 材料价格是否符合概算单价 各项费用的计取是否与企业的性质及隶属关系 各项费用的计取基础是否符合规定 各项费用的取费标准是否符合规定 各项费用所包含的内容是否重复计算或遗漏 用实物法编制施工图预算时，其直接工程费的计算与 （ ）有关。 人工、材料、机械的市场价格 工料机的预算定额消耗量 预算定额基价 取费定额 全国监理工程师执业资格考试辅

213、导资料（ 下） 工程量 单价法编制预算，是以施工图为依据，根据 （ ）进行编制的。 设计概算 预算定额 取费标准 地区人工、 材料、 机械台班的预算价格 单项工程概算 审查施工图预算时，分组计算审查法与逐项审查法相比，具有 （ ）的特点。 审查效果好 工作量小 适用范围广 审查全面 审查速度快 编制施工图预算的方法有 （ ） 。 单价法 扩大单价法 实物法 类似工程预算法 朗格系数法 建筑工程概算审查的主要内容包括 （ ） 。 工程量 采用的定额或指标 工程量计算规则 各项费用 设计规范 施工图预算审查的内容包括 （ ） 。 工程量 预算单价的套用 费用计算 利润及税金计算 其他基本建设费用

214、施工图预算的编制依据有 （ ） 。 经批准和会审的施工图设计文件 初步设计图纸 施工组织设计 预算定额 施工图 施工图预算通常分为 （ ） 。 建筑工程预算 工业管道工程预算 设备安装工程预算 特殊构筑物工程预算 电气设备安装工程预算 设计概算的编制依据有 （ ） 。 可行性研究报告及投资估算 工程量清单 费用定额 造价指数 工程承包合同或协议书 某项目同时编制总概算和单项工程综合概算，包含在生产车间概算中的有（ ） 。 该车间的一般土建工程概算 该车间的电气照明概算 该车间的设备安装费 该车间的建设单位管理费 该车间的特殊构筑物工程概算第二部分模拟试题 属于单位工程概算的是 （ ） 。 一般

215、土建工程概算 给排水工程概算 通风工程概算 电气设备及安装工程概算 土地使用费概算 重点审查法审查施工图预算时，重点审查的对象是 （ ） 。 工程量大或造价高的项目 补充定额 编制依据 定额中的单价是否合理 取费基础 投标报价的主要内容有 （ ） 。 复核或计算工程量 编制企业定额 编制工程量清单 确定单价，计算合价 确定投标价格 投标报价时，确定工程量的依据是 （ ） 。 招标文件提供有工程量清单的，要对工程量进行校核 招标文件没有提供工程量清单的，要根据设计图纸计算全部工程量 招标文件对工程量计算方法有规定，应按规定的方法进行计算 即使招标文件对工程量计算方法有规定，也应按定额规定计算 招

216、标文件提供有工程量清单的，不必核算工程量，但一定要填单价 在不平衡报价中，说法正确的是 （ ） 。 对后期的施工分项，单价适当提高 估计施工中工程量可能增加的项目，单价提高 工程内容说明不清的，单价提高 没有工程量，只填单价的项目，单价提高 图纸有误，估计修改后工程量可能增加的项目，单价提高 多方案报价法适用于 （ ） 。 招标文件、合同条款不够明确 招标文件、合同条款明确 技术规范要求过于苛刻 业主要求必须按技术规范要求施工 合同条款不很公正 招标的标底与投标的报价应由 （ ）构成。 直接工程费 企业管理费 利润 税金 成本 标底与标价的编制可以采用 （ ） 。 工料单价法 综合单价法 工程

217、量清单法 市场价格法 成本加酬金法 标底价格 （ ） 。 是招标人对拟招标工程事先确定的预期价格 是招标工程社会平均先进水平的建造价格 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 是招标工程社会平均水平的建造价格 可以用此来衡量各个工程投标人的个别价格 是招标人对拟招标工程的交易价格 投标报价 （ ） 。 是买方的要价 是卖方的要价 的依据是预算定额 的依据是企业定额 应考虑合理的利润 对设有标底的招标文件，报价应 （ ） 。 根据评价标准 尽量靠近标底 稍微高于标底 尽量低于标底 以企业定额为依据，并根据市场情况确定 招标投标法规定，报价不得低于成本价，成本价可由 （ ）确定。 标底扣除招标

218、人拟允许投标人获得的利润 计算标底时的直接费与间接费相加 由评标委员会的专家根据报价的情况和施工组织设计 承包商的预算 咨询公司提供的价格 标底价格编制原则为 （ ） 。 工程项目、计量单位、计算规则统一 计价内容、依据与招标文件完全一致 标底严格保密 一个工程只能编制一个标底 标底必须在招标工作开始前完成 招标单位在编制标底时需考虑的因素包括 （ ） 。 工期因素 工程质量因素 材料价格因素 本招标工程资金来源因素 本招标工程的自然地理条件和招标工程范围等因素 编制一个合理、可靠的标底，必须在工程概算或施工图预算的基础上考虑（ ） 等因素。 目标工期 质量要求 资金来源 材料差价因素 施工组

219、织设计 成本加酬金合同适用于 （ ） 。 发包方与承包方具有高度信任 工程内容及其技术经济指标明确 承包方在某些方面具有特长和经验 工程内容及其技术经济指标尚不明确 发包方工期紧迫，必须进行工程发包 采用工料单价法编制标底时，各分项工程的单价中应包括 （ ） 。 人工费 材料费 机械使用费 间接费第二部分模拟试题 利润 工程施工招标的标底可由 （ ）编制。 招标单位 招标管理部门 定额管理部门 承包商 委托具有编制标底资格和能力的机构 对工程量不能准确计算，技术经济指标一时尚不能明确确定，但工期较紧的工程，可采用 （ ）合同形式。 估计工程量单价 纯单价 成本加酬金 可调总价 可调单价 影响合

220、同计价方式选择的因素主要有 （ ） 。 项目的复杂程度 业主的资金来源渠道 工程施工的难易程度 工程设计工作的深度 工程进度要求的紧迫程度 单价合同 （ ） 。 工程量清单中的分部分项工程量在合同实施过程中允许有上下的浮动变化 虽然工程量允许有上下的浮动变化，但不能超过合同工程量的 实际工程价格可以大于原合同价格 实际工程价格可以小于原合同价格 合同单价不得变化 标底的主要作用为 （ ） 。 是衡量、评审投标人报价是否合理的依据 是招标人确定工程合同价格的参考依据 是工程结算的依据 是有标底招标评标的重要依据 是给上级主管部门提供核实建设规模与控制投资的依据 遇到 （ ）情况时，承包商可以向业

221、主要求既延长工期，又索赔费用。 设计文件有缺陷 由于业主原因造成临时停工 业主供应的设备和材料推迟到货 特殊恶劣气候，造成施工停顿 工程师对竣工试验干扰 施工阶段投资控制的措施有 （ ） 。 经济措施 合同措施 技术措施 纪律措施 组织措施 下列属于业主对承包商索赔内容的是 （ ） 。 不可抗力索赔 工期延误索赔 对超额利润的索赔 对指定分包商的付款索赔 法律、货币及汇率变化引起的索赔 下列说法正确的是 （ ） 。 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 可调工料单价法和固定综合单价法在分项编号、项目名称方面是一致的 可调工料单价法和固定综合单价法在计量单位、工程量计算方面是一致的 可调工

222、料单价法将工、料、机再配上预算价作为直接成本单价，间接成本、利润、税金分别计算 固定综合单价法将工、料、机再配上预算价作为直接成本单价，间接成本、利润、税金分别计算 用固定综合单价法计算工程进度款比用可调工料单价法更方便、省事 合同条件下工程费用的支付范围中属于工程量清单项目的是 （ ） 。 一般项目 计日工作 材料设备预付款 工程变更的费用 暂列金额 合同条件下，下列工程支付的报表与证书中，由承包商提交的是（ ） 。 月报表 竣工报表 最终报表和结清单 最终付款证书 履约证书 常用的偏差分析的方法有 （ ） 。 曲线法 表格法 网络图法 横道图法 形象图法 工程计量的依据是 （ ） 。 施工

223、方所报已完工程量 质量合格证书或签证 工程量清单前言和技术规范 批准的设计图纸文件及工程变更签证 工程结算价格规定 合同条件下工程结算的条件是 （ ） 。 质量合格 符合合同条件 变更项目必须有造价工程师的变更通知 支付金额必须大于期中支付证书规定的最小限额 承包商的工作使监理工程师满意 由于业主原因，导致工程暂停两个月，则下列 （ ）承包商可索赔。 利润 人工窝工费 机械设备窝工费 增加的利息支出 增加的履约保函手续费 由于承包商的原因造成工期延误，业主进行反索赔，在确定违约金费率时，一般应考虑 （ ）因素。 业主盈利损失 由于工期延长造成的贷款利息增加 由于工期延长带来的附加监理费 由于工

224、期延长导致的设备涨价 由于工程拖期不能使用，继续租用原建筑物或租用其他建筑物的租赁费 在 合同条件下，材料设备预付款的支付条件为 （ ） 。第二部分模拟试题 材料、设备已运至工地 材料、设备已部分用于工程 承包商提交材料、设备供应合同或订货合同的影印件 材料、设备的质量和储存方式得到监理工程师认可 材料、设备已完成订货尚未运至工地 承包商根据协议规定提出的付款申请表主要包括 （ ）等付款内容。 已完工程量 工程变更费 返工损失费 恶劣气候造成的窝工损失费 索赔 在保修期内，由于施工单位的原因，项目出现了质量问题，原施工单位又不能及时的检查修理，影响了使用，造成了一定的损失，业主对此 （ ） 。

225、 可以另行委托其他施工单位进行维修，其费用由原施工单位负责 不能另行委托其他施工单位，但可就造成的损失提出索赔 不仅可以另行委托其他施工单位，还应就造成的损失提出索赔 原施工单位质量问题处理后，如预留的保修费用有所剩余，至保修期满应将所剩余的保修费用结付给原施工单位 因原施工单位在保修期内严重违约，保修关系应予解除，剩余的保修费用不再结付给施工单位 下列属于承包商对业主索赔内容的是 （ ） 。 设计错误引起的索赔 加速施工费用的索赔 工程变更引起的索赔 对指定分包商的付款索赔 工程中人为障碍引起的索赔 合同条件下工程费用的支付范围中属于工程量清单以外项目的是（ ） 。 计日工作 迟付款利息 暂

226、列金额 业主索赔 保留金 常用的动态结算办法有 （ ） 。 按实际价格结算法 按估计价格结算法 按调价文件结算法 调值公式法 应用表格法进行偏差分析的特点是 （ ） 。 形象、直观、一目了然 信息量大 灵活、适用性强 一般在项目的较高管理层应用 表格处理可借助于计算机，从而节约大量数据处理所需的人力，并大大提高速度 下列哪些费用承包商可以索赔？（ ） 特殊恶劣气候导致的人员窝工费 法定的人工费增长 遇到难以预料的人为障碍导致的人员窝工费 承包商人员罢工导致的人员窝工费 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 施工阶段投资控制的经济措施，除了进行工程计量外，还应进行 （ ）等项工作。 编制资

227、金使用计划 签发付款证书 作好工程监理日记 协商确定工程变更的价款 编制投资控制的工作流程图 总监理工程师签发的工程变更清单应包括 （ ）等文件。 工程变更要求 工程变更说明 工程变更费用和工期 业主审核文件 质监站批文 不论是设计单位，建设单位，还是承包单位提出工程变更要求，总监理工程师签发的工程变更单都应包括 （ ）内容。 工程变更要求 工程变更说明 工程变更费用和工期 投资许可证 规划许可证 合同条件中业主的风险是承包商可索赔的条款之一、业主风险是指（ ） 。 承包商人员及承包商和分包商的其他雇员以外的人员在工程所在国内的暴乱、骚动或混乱 由音速或超音速飞行的飞机或飞行装置所产生的压力波

228、 当业主为应投保方而未投保时 由业主人员或业主对其负责的其他人员所做的工程任何部分的设计 不可预见的或不能合理预期一个有经验的承包商已采取适宜预防措施的任何自然力的作用 由于承包商不可预见的地质条件变化，导致成本上升和工期延误，承包商可索赔 （ ） 。 直接费 间接费 利润 工期 竣工结算要有严格的审查，一般从以下 （ ）方面入手。 核对合同条款 检查工程支付的范围 检查隐蔽验收记录 检查工程支付的条件 落实设计变更签证 利用调值公式进行价格调整，监理工程师编制价格调值公式的步骤包括（ ） 。 分析施工中必须的投入，并决定选用一个公式还是几个公式 估计各项投入占工程总成本的相对比重 确定主要投

229、入的物价指数 规定公式的应用范围和用法 建筑安装工程费用的价格调值公式包括三项，分别是 （ ） 。 固定部分 材料部分第二部分模拟试题 人工部分 设备部分 监理工程师纠偏的主要对象为 （ ）原因造成的投资偏差。 物价上涨 设计原因 业主原因 客观原因 建设工程竣工决算时，计入新增固定资产价值的有 （ ） 。 已经投入生产或交付使用的建筑安装工程造价 达到固定资产标准的设备工器具的购置费用 可行性研究费 土地使用出让金 土地征用及迁移补偿费 工程项目竣工决算的内容有 （ ） 。 竣工结算书 竣工财务决算报表 竣工财务决算说明书 竣工工程平面示意图 工程造价比较分析 无形资产包括 （ ） 。 专利

230、权 专有技术 土地使用权 可行性研究费 商标权 下列说法正确的是 （ ） 。 竣工决算是承包商与业主办理工程款最终结算的依据 竣工决算是竣工验收报告的重要组成部分 竣工结算是业主办理交付、验收、动用新增各类资产的依据 竣工结算是承包商与业主签订的建筑安装工程承包合同终结的凭证 竣工结算是业主编制竣工决算的主要依据 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 建设工程进度控制模拟试题一、单项选择题 （ 每题的备选项中，只有 个最符合题意） 为了有效地控制建设工程进度，必须事先对影响进度的各种因素进行全面分析和预测。其主要目的是为了实现建设工程进度的 （ ） 。 动态控制 主动控制 事中控制 纠偏

231、控制 监理工程师控制建设工程进度的组织措施是指 （ ） 。 协调合同工期与进度计划之间的关系 编制进度控制工作细则 及时办理工程进度款支付手续 建立工程进度报告制度 监理工程师控制建设工程进度的组织措施是指 （ ） 。 编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制 建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度 推行 承发包模式，对建设工程实行分段发包 采用网络计划技术对建设工程进度实施动态控制 监理工程师控制建设工程进度的技术措施是指 （ ） 。 建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络 协调合同工期与进度计划之间的关系 加强风险管理，预测风险因素并提出预防措施 审查承包商提交的进度计划，使承包商

232、在合理的状态下施工 在某大型建设工程施工过程中，由于处理地下文物造成工期延长后，所延长的工期 （ ） 。 应由施工承包单位承担责任，采取赶工措施加以弥补 应经监理工程师核查证实后纳入合同工期 经监理工程师核查证实后，其中一半时间应纳入合同工期 不需监理工程师核查证实，直接纳入合同工期 当监理工程师接受建设单位的委托对建设工程实施全过程监理时，为了有效地控制建设工程进度，监理工程师最早应在 （ ）阶段协助建设单位确定工期总目标。 前期决策 设计准备 建设准备 施工准备 工程项目总进度计划应在 （ ）阶段编制。 施工准备 设计 设计准备 前期决策 为了有效地控制建设工程进度，监理工程师要在设计准备

233、阶段 （ ） 。 进行环境及施工现场条件的调查和分析第二部分模拟试题 编制设计阶段工作计划及详细的出图计划 进行工期目标和进度控制的决策工作 审查工程项目建设总进度计划并控制其执行 监理工程师受建设单位委托对某建设工程设计和施工实施全过程监理时，应 （ ） 。 审核设计单位和施工单位提交的进度计划，并编制监理总进度计划 编制设计进度计划，审核施工进度计划，并编制工程年、季、月实施计划 编制设计进度计划和施工总进度计划，审核单位工程施工进度计划 审核设计单位和施工单位提交的进度计划，并编制监理总进度计划及其分解计划 工程项目建设总进度计划中不应包括的内容是 （ ） 。 工程项目一览表 投资计划年

234、度分配表 竣工投产交付使用表 工程项目进度平衡表 工程项目年度计划中不应包括的内容是 （ ） 。 投资计划年度分配表 年度计划项目表 年度建设资金平衡表 年度竣工投产交付使用计划表 利用横道图表示建设工程进度计划的优点是 （ ） 。 有利于动态控制 明确反映关键工作 明确反映工作机动时间 明确反映计算工期 考虑建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，可以采用不同的施工组织方式。其中，有利于资源供应的施工组织方式是 （ ） 。 依次施工和平行施工 平行施工和流水施工 依次施工和流水施工 平行施工和搭接施工 在下列施工组织方式中，不能实现工作队专业化施工的组织方式是 （ ）

235、。 依次施工和流水施工 平行施工和流水施工 依次施工和平行施工 平行施工和搭接施工 组织建设工程依次施工时，其特点包括 （ ） 。 每个专业队在各段依次连续施工 每个专业队无法按施工顺序要求连续施工 各施工段同时开展相同专业的施工 同一时间段内各施工段均能充分利用工作面 建设工程组织流水施工时，其特点之一是 （ ） 。 由一个专业队在各施工段上依次施工 同一时间段只能有一个专业队投入流水施工 各专业队按施工顺序应连续、均衡地组织施工 施工现场的组织管理简单，工期最短 流水施工的表达方式除网络图外，主要还有横道图和垂直图。这两种图形均可以清楚地表达出该工程 （ ） 。 每单位时间完成的工作量 计

236、划期间内完成的工作量 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 每个施工过程的工作量 各施工过程的时间和空间状况 建设工程组织流水施工时，必须全部列入施工进度计划的施工过程是 （ ） 。 建造类 物资供应类 运输类 制备类 组织流水施工时，划分施工段的最根本目的是 （ ） 。 由于施工工艺的要求 可增加更多的专业工作队 提供工艺或组织间歇时间 使各专业队在不同施工段进行流水施工 流水强度反映的工程量是指 （ ） 。 某施工过程 （ 专业工作队）在单位时间内所完成的 某施工过程 （ 专业工作队）在计划期内所完成的 整个建设工程在计划期内单位时间所完成的 整个建设工程在计划期内投入的多种资源量所

237、完成的 某基础工程土方开挖总量为 ，该工程拟分 个施工段组织固定节拍流水施工，两台挖掘机每台班产量定额均为 ，其流水节拍应确定为 （ ）天。 某基础混凝土浇筑所需要劳动量为 个工日，可分为劳动量相等的 个施工段组织流水施工，每天采用二班制，每段投入的人工数为 个工日，其流水节拍值为（ ） 天。 组织流水施工时，流水步距是指 （ ） 。 第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间 第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间 相邻专业队相继开始施工的最小间隔时间 相邻专业队相继开始施工的最大间隔时间 固定节拍流水施工的特点是 （ ） 。 所有专业队只在第一段采用固定节拍 所有施工过程在

238、各个施工段的流水节拍均相等 专业队数等于施工段数 各个专业队在各施工段可间歇作业 基础工程划分 个施工过程 （ 挖基槽、作垫层、混凝土浇筑、回填土）在 个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为 天，要求混凝土浇筑 天后才能进行回填土，该工程的流水施工工期为 （ ）天。 加快的成倍节拍流水施工的特点是 （ ） 。第二部分模拟试题 同一施工过程中各施工段的流水节拍相等，不同施工过程的流水节拍为倍数关系 同一施工过程中各施工段的流水节拍不尽相等，其值为倍数关系 专业工作队数等于施工过程数 专业工作队在各施工段之间可能有间歇时间 在流水施工方式中，加快的成倍节拍流水施工的特点之一是 （ ） 。 相邻专

239、业工作队之间的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数 相邻专业工作队之间的流水步距相等，且等于流水节拍的最小公倍数 相邻专业工作队之间的流水步距不尽相等，但流水步距之间为倍数关系 相邻专业工作队之间的流水步距不尽相等，但流水步距是流水节拍的倍数 某道路工程划分为 个施工过程在 个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍值分别为 、 、天，该工程的流水施工工期为 （ ）天。 非节奏流水施工的特点是 （ ） 。 施工段数大于施工过程数 相邻施工过程的流水步距不尽相等 专业队在各施工段的资源用量可调整 专业队在各施工段之间可能有间歇时间 在非节奏流水施工中，通常用来计算流水步距的方法是 （ ）

240、。 累加数列错位相减取大差法 累加数列错位相加取小和法 累加数列对应相减取大差法 累加数列对应相减取小差法 某基础工程开挖与浇筑混凝土两施工过程在 个施工段组织流水施工，流水节拍值分别为 、 、 、与 、 、 、 ，则流水步距与流水施工工期分别为（ ） 天。 和 和 和 和 将一般的成倍节拍流水施工改变为加快的成倍节拍流水施工时，所采取的措施是 （ ） 。 重新划分施工过程数 改变流水节拍值 增加专业工作队数 重新划分施工段 双代号网络计划中的节点表示 （ ） 。 工作的连接状态 工作的开始 工作的结束 工作的开始或结束 单代号网络计划中 （ ） 。 箭线表示工作及其进行的方向，节点表示工作之

241、间的逻辑关系 节点表示工作，箭线表示工作进行的方向 箭线表示工作及其进行的方向，节点表示工作的开始或结束 节点表示工作，箭线表示工作之间的逻辑关系 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 网络计划中的虚工作 （ ） 。 既消耗时间，又消耗资源 只消耗时间，不消耗资源 既不消耗时间，也不消耗资源 不消耗时间，只消耗资源 在工程网络计划中，如果工作 和工作 之间的先后顺序关系属于工艺关系，则说明它们的先后顺序是由 （ ）决定的。 劳动力调配需要 原材料调配需要 工艺技术过程 机械设备调配需要 根据下表给定的逻辑关系绘制的某分部工程双代号网络计划如下图所示，其作图错误是 （ ） 。工作名称紧前工

242、作 、 节点编号不对 逻辑关系不对 有多个起点节点 有多个终点节点 在工程网络计划中，判别关键工作的条件是 （ ）最小。 自由时差 总时差 持续时间 时间间隔 在双代号时标网络计划中，关键线路是指 （ ） 。 没有虚工作的线路 由关键节点组成的线路 没有波形线的线路 持续时间最长工作所在的线路 在某工程双代号网络计划中，如果以某关键节点为完成节点的工作有 项，则该 项工作 （ ） 。 全部为关键工作 至少有一项为关键工作 自由时差相等 总时差相等 当双代号网络计划的计算工期等于计划工期时，对关键工作的错误提法是（ ） 。 关键工作的自由时差为零 相邻两项关键工作之间的时间间隔为零 关键工作的持

243、续时间最长 关键工作的最早开始时间与最迟开始时间相等 某分部工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有 （ ）条。第二部分模拟试题 某工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有 （ ）条。 某工程单代号网络计划如下图所示，其关键线路有 （ ）条。 在工程网络计划中，工作 的最迟完成时间为第 天，其持续时间为 天。该工作有两项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第 天和第 天，则工作 的总时差为 （ ）天。 在工程网络计划中，工作 的最迟完成时间为第 天，其持续时间为 天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第 天、第 天和第 天，则工作 的总时差为 （ ）天。 在某工程网络计划中，工作

244、 的最早开始时间和最迟开始时间分别为第 天和第 天，其持续时间为 天。工作 有 项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第 天、第 天和第 天，则工作 的自由时差为 （ ）天。 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 在工程网络计划中，工作 的最早开始时间为第 天，其持续时间为 天。该工作有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第 天、第 天和第 天，最迟开始时间分别为第 天、第 天和第 天，则工作 的总时差和自由时差（ ） 天。 均为 均为 分别为 和 分别为 和 某分部工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作 的总时差和自由时差（ ）天。 分别为 和 均为 分别为 和 均为 在上题所示时

245、标网络计划中，工作 和 的最迟完成时间分别为第（ ） 天。 和 和 和 和 某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作 的总时差为 （ ）天。 当工程网络计划的计算工期不等于计划工期时，正确的结论是 （ ） 。 关键节点最早时间等于最迟时间 关键工作的自由时差为零 关键线路上相邻工作的时间间隔为零 关键工作最早开始时间等于最迟开始时间 已知某工程双代号网络计划的计划工期等于计算工期，且工作 的开始节点和完成节点均为关键节点，则该工作 （ ） 。 为关键工作 总时差等于自由时差 自由时差为零 总时差大于自由时差第二部分模拟试题 当工程网络计划的计算工期小于计划工期时，关键工作的 （ ） 。 总

246、时差为零 总时差均大于零 自由时差为零 自由时差均大于零 在工程网络计划中，关键工作是指 （ ）的工作。 总时差为零 总时差最小 有自由时差 所需资源最多 工程网络计划的计划工期应 （ ） 。 等于要求工期 等于计算工期 不超过要求工期 不超过计算工期 在工程网络计划执行过程中，若某项工作比原计划拖后，当拖后的时间大于其拥有的自由时差时，则 （ ） 。 不影响其后续工作和工程总工期 不影响其后续工作，但影响工程总工期 影响其后续工作，且可能影响工程总工期 影响其后续工作和工程总工期 在工程网络计划执行过程中，若某项工作比原计划拖后，而未超过该工作的自由时差，则 （ ） 。 不影响总工期，影响后

247、续工作 不影响后续工作，影响总工期 对总工期及后续工作均不影响 对总工期及后续工作均有影响 在工程网络计划执行过程中，当某项工作的总时差刚好被全部利用时，则不会影响 （ ） 。 其紧后工作的最早开始时间 其后续工作的最早开始时间 其紧后工作的最迟开始时间 本工作的最早完成时间 在双代号或单代号网络计划中，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作（ ） 。 最早完成时间的最大值 最早完成时间的最小值 最迟完成时间的最大值 最迟完成时间的最小值 已知某工程双代号网络计划的计划工期等于计算工期，且工作 的完成节点为关键节点，则该工作 （ ） 。 为关键工作 自由时差等于总时差 自由时差为零 自由时差小于

248、总时差 已知工程网络计划中某工作的自由时差为 天，总时差为 天。监理工程师在检查进度时发现只有该工作实际进度拖延，且影响工期 天，则该工作实际进度比计划进度拖延 （ ）天。 在工程施工过程中，监理工程师检查实际进度时发现某工作的总时差由原计划的 天变为 天，则说明工作 的实际进度 （ ） 。 拖后 天，影响工期 天 拖后 天，影响工期 天 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 拖后 天，影响工期 天 拖后 天，影响工期 天 监理工程师检查网络计划时，发现某工作尚需作业 天，到该工作计划最迟完成时刻尚余 天，原有总时差为 天，则该工作尚有总时差为 （ ）天。 在工程网络计划中，工作的最迟完

249、成时间应为其所有紧后工作 （ ） 。 最早开始时间的最大值 最早开始时间的最小值 最迟开始时间的最大值 最迟开始时间的最小值 在双代号网络计划中，节点的最迟时间是以该节点为 （ ） 。 完成节点的工作的最早完成时间 开始节点的工作的最早开始时间 完成节点的工作的最迟完成时间 开始节点的工作的最迟开始时间 在双代号网络计划中，节点的最早时间是以该节点为 （ ） 。 开始节点的工作的最早开始时间 完成节点的工作的最早完成时间 开始节点的工作的最迟开始时间 完成节点的工作的最迟完成时间 在工程网络计划中，某工作的最迟完成时间与其最早完成时间的差值是（ ） 。 该工作的总时差 该工作的自由时差 该工作

250、与其紧后工作之间的时间间隔 该工作的持续时间 在工程网络计划中，工作的总时差是指在不影响 （ ）的前提下，该工作可以利用的机动时间。 紧后工作最早开始 后续工作最早开始 紧后工作最迟开始 紧后工作最早完成 在工程网络计划中，工作的自由时差是指在不影响 （ ）的前提下，该工作可以利用的机动时间。 紧后工作最早开始 后续工作最迟开始 紧后工作最迟开始 本工作最早完成 网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应等于该工作紧后工作的（ ） 。 最早开始时间与该工作最早完成时间之差 最迟开始时间与该工作最早完成时间之差 最早开始时间与该工作最迟完成时间之差 最迟开始时间与该工作最迟完成时间之差 在双代号

251、时标网络计划中，虚箭线上波形线的长度表示 （ ） 。 工作的总时差 工作的自由时差 工作的持续时间 工作之间的时间间隔 在双代号时标网络计划中，若某工作箭线上没有波形线，则说明该工作（ ） 。 为关键工作 自由时差为零 总时差等于自由时差 自由时差不超过总时差第二部分模拟试题 在双代号时标网络计划中，当某项工作有紧后工作时，则该工作箭线上的波形线表示 （ ） 。 工作的总时差 工作之间的时距 工作的自由时差 工作间逻辑关系 在某工程单代号网络计划中，不正确的提法是 （ ） 。 关键线路至少有一条 在计划实施过程中，关键线路始终不会改变 关键工作的机动时间最小 相邻关键工作之间的时间间隔为零 在

252、某工程双代号时标网络计划中，除以终点节点为完成节点的工作外，工作箭线上的波形线表示 （ ） 。 工作的总时差 工作与其紧前工作之间的时间间隔 工作的持续时间 工作与其紧后工作之间的时间间隔 在工程网络计划中，如果某工作的自由时差刚好被全部利用时，则会影响（ ） 。 本工作的最早完成时间 其平行工作的最早完成时间 其紧后工作的最早完成时间 其后续工作的最早完成时间 在某工程网络计划中，已知工作总时差和自由时差分别为 天和 天，监理工程师检查实际进度时，发现该工作的持续时间延长了 天，说明此时工作 的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟 （ ） 。 天，但不影响总工期 天，但不影响总工期 天，并

253、使总工期延长 天 天，并使总工期延长 天 在工程网络计划的执行过程中，监理工程师检查实际进度时，只发现工作 的总时差由原计划的 天变为 天，说明工作 的实际进度 （ ） 。 拖后 天，影响工期 天 拖后 天，影响工期 天 拖后 天，影响工期 天 拖后 天，影响工期 天 在某工程网络计划中，已知工作 的总时差和自由时差分别为 天和 天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了 天，说明此时工作 的实际进度 （ ） 。 既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行 不影响总工期，但将其紧后工作的开始时间推迟 天 将其后续工作的开始时间推迟 天，并使总工期延长 天 将其后续工作的开始时间推

254、迟 天，并使总工期延长 天 在工程网络计划执行过程中，如果发现某工作进度拖后，则受影响的工作一定是该工作的 （ ） 。 平行工作 后续工作 先行工作 紧前工作 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 在工程网络计划执行过程中，如果某项非关键工作实际进度拖延的时间超过其总时差，则 （ ） 。 网络计划的计算工期不会改变 该工作的总时差不变 该工作的自由时差不变 网络计划中关键线路改变 网络计划工期优化的目的是为了缩短 （ ） 。 计划工期 计算工期 要求工期 合同工期 工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求 （ ） 。 资源均衡利用条件下的最短工期安排 最优工期条件下的资源均衡利用方案 工

255、期固定条件下的资源均衡利用方案 工程总费用最低时的资源利用方案 在工程网络计划的工期优化过程中，当出现多条关键线路时，必须 （ ） 。 将各条关键线路的总持续时间压缩同一数值 分别将各条关键线路的总持续时间压缩不同数值 压缩其中一条关键线路的总持续时间 压缩持续时间最长的关键工作 在网络计划工期优化过程中，当出现两条独立的关键线路时，在考虑对质量、安全影响的基础上，优先选择的压缩对象应是这两条关键线路上 （ ）的工作组合。 资源消耗量之和最小 直接费用率之和最小 持续时间之和最长 间接费用率之和最小 在网络计划工期优化过程中，当出现两条独立的关键线路时，应选择的压缩对象分别是这两条关键线路上

256、（ ）的工作。 持续时间最长 资源消耗最少 直接费最少 直接费用率最小 在网络计划的工期优化过程中，缩短持续时间的工作应是 （ ） 。 直接费用率最小的关键工作 直接费用率最大的关键工作 直接费用率最小的非关键工作 直接费用率最大的非关键工作 工程总费用由直接费和间接费两部分组成，随着工期的缩短，会引起 （ ） 。 直接费和间接费同时增加 直接费增加，间接费减少 直接费和间接费同时减少 直接费减少，间接费增加 为了使工程所需要的资源按时间的分布符合优化目标，网络计划的资源优化是通过改变 （ ）来达到目的的。 关键工作的开始时间 工作的开始时间 关键工作的持续时间 工作的持续时间 工程网络计划费

257、用优化的目的是为了寻求 （ ） 。 资源有限条件下的最短工期安排 工程总费用最低时的工期安排 满足要求工期的计划安排 资源使用的合理安排 在单代号搭接网络计划中，关键线路是指 （ ）的线路。第二部分模拟试题 相邻工作时间间隔均为零 相邻工作时距最小 相邻工作时距均为零 工作持续时间总和最长 在单代号搭接网络计划中，工作的自由时差等于 （ ） 。 该工作与其紧后工作时距的最小值 紧后工作最早开始时间与本工作最早完成时间的差值 该工作与其紧后工作时间间隔的最小值 紧后工作最迟开始时间与本工作最迟完成时间的差值 在建设工程进度监测过程中，监理工程师要想更准确地确定进度偏差，其中的关键环节是 （ ）

258、。 缩短进度报表的间隔时间 缩短现场会议的间隔时间 将进度报表与现场会议的内容更加细化 对所获得的实际进度数据进行加工处理 在建设工程进度调整过程中，调整进度计划的先决条件是 （ ） 。 确定原合同条件调整的范围 确定可调整进度的范围 确定原合同价款调整的范围 确定承包单位成本的增加额 当采用匀速进展横道图比较法时，如果表示实际进度的横道线右端点位于检查日期的右侧，则该端点与检查日期的距离表示工作 （ ） 。 实际少消耗的时间 实际多消耗的时间 进度超前的时间 进度拖后的时间 当采用匀速进展横道图比较法时，如果表示实际进度的横道线右端点落在检查日期的左侧，则该端点与检查日期的距离表示工作 （

259、） 。 实际少花费的时间 实际多花费的时间 进度超前的时间 进度拖后的时间 当采用 曲线比较法时，如果实际进度点位于计划 曲线的右侧，则该点与计划 曲线的垂直距离表明实际进度比计划进度 （ ） 。 超前的时间 拖后的时间 超额完成的任务量 拖欠的任务量 在某工程网络计划中，已知工作 没有自由时差，但总时差为 天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了 天，说明此时工作 的实际进度（ ） 。 既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行 不影响总工期，但将其紧后工作的最早开始时间推迟 天 将使总工期延长 天，但不影响其后续工作的正常进行 将其后续工作的开始时间推迟 天，并使总工期延长

260、 天 在工程网络计划的执行过程中，如果需要判断某项工作的进度偏差是否影响总工期，应重点分析该工作的进度偏差与其相应 （ ）的关系。 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 自由时差 总时差 直接费用率 间接费用率 在工程网络计划的执行过程中，如果需要确定某项工作进度偏差影响总工期的时间，应根据 （ ）的差值进行确定。 自由时差与进度偏差 自由时差与总时差 总时差与进度偏差 时间间隔与进度偏差 在工程网络计划的实施过程中，如果需要确定某项工作进度偏差对紧后工作最早开始时间的影响程度，应根据 （ ）的差值进行确定。 自由时差与进度偏差 自由时差与总时差 总时差与进度偏差 时间间隔与进度偏差 当

261、非关键工作 正在实施时，检查进度计划发现工作 存在的进度偏差不影响总工期，但影响后续承包单位的进度，调整进度计划的最有效的方法是缩短（ ） 。 后续工作的持续时间 工作 的持续时间 工作 平行工作的持续时间 关键工作的持续时间 监理工程师控制建设工程设计进度的主要工作内容是 （ ） 。 审查设计单位提交的进度计划 进行施工现场条件的调查与分析 编制工程项目建设总进度计划 编制详细的出图计划 确定建设工程施工阶段进度控制目标时，首先应进行的工作是 （ ） 。 明确各承包单位的分工条件与承包责任 明确划分各施工阶段进度控制分界点 按年、季、月计算建设工程实物工程量 进一步明确各单位工程的开、竣工日

262、期 监理工程师施工进度控制工作细则中所包括的内容有 （ ） 。 明确划分施工段的要求 工程进度款支付的时间与方式 进度检查的周期与进度报表的格式 材料进场的时间与检验方式 某分项工程依据施工图计算的工程量为 ，该分项工程采用的施工时间定额为 工日 ，计划每天 人安排 班，该工程需要 （ ）天完成。 某分项工程实物工程量为 ，该分项工程人工时间定额为 工日 ，计划每天安排 班，每班 人完成该分项工程，则其持续时间为 （ ）天。 当通过施工招标选定总承包商后，监理工程师应负责 （ ） 。 编制工程项目建设总进度计划第二部分模拟试题 编制单位工程施工进度计划 编制施工组织设计 审核总承包商提交的施工

263、总进度计划 在建设工程施工阶段，监理工程师控制进度的工作内容包括 （ ） 。 编制施工图供图进度计划 按年、季、月编制工程综合计划 编制分部工程施工进度计划 编制各项资源需要量计划 某大型群体工程项目的施工任务分期分批分别发包给若干个承包单位时，该项目的施工总进度计划应当由 （ ）负责编制。 施工总包单位 施工联合体 监理工程师 工程业主 在工程施工进度计划的实施过程中，为了加快施工进度，可以采取的技术措施是 （ ） 。 增加每天的施工时间 采用更先进的施工方法 实施强有力的调度 增加工作面 在工程施工进度计划的实施过程中，为了加快施工进度，可以采取的组织措施是 （ ） 。 改进施工工艺和施工

264、技术 采用更先进的施工机械 对所采取的技术措施给予经济补偿 增加劳动力和施工机械的数量 物资储备计划的编制依据是物资储备定额和 （ ） 。 物资供应计划 物资需求计划 物资采购计划 物资加工计划二、多项选择题 （ 每题的备选项中，有个或个以上符合题意，至少有个错项） 监理工程师控制建设工程进度的组织措施包括 （ ） 。 落实进度控制人员及其职责 审核承包商提交的进度计划 建立进度信息沟通网络 建立进度协调会议制度 协调合同工期与进度计划之间的关系 监理工程师控制建设工程进度的合同措施包括 （ ） 。 协调合同工期与进度计划之间的关系 建立进度计划审核制度 推行 承发包模式，分段设计、发包工程

265、建立设计变更、工程变更管理制度 严格控制工程变更和设计变更 监理工程师控制建设工程进度的技术措施包括 （ ） 。 建立进度控制目标体系 审查承包商提交的进度计划 建立进度信息沟通网络 编制进度控制工作细则 及时办理工程款预付手续 在建设工程设计准备阶段，监理工程师进度控制的任务包括 （ ） 。 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 协助建设单位确定工期总目标 编制工程项目总进度计划 编制设计阶段工作计划 施工现场条件调查和分析 编制施工总进度计划 工程项目建设总进度计划是对工程项目从开始建设 （ 设计、施工准备）至竣工投产 （ 动用）全过程的统一部署。其主要内容包括 （ ） 。 投资计划

266、年度分配表 竣工投产交付使用表 工程项目进度平衡表 年度建设资金平衡表 年度设备平衡表 工程项目年度计划是依据工程项目建设总进度计划和批准的设计文件编制的、用来合理安排本年度建设工程进度的计划。其主要内容包括 （ ） 。 投资计划年度分配表 竣工投产交付使用计划表 工程项目进度平衡表 年度建设资金平衡表 工程项目一览表 建设单位进度控制的计划系统包括 （ ） 。 工程项目前期工作计划 工程项目建设总进度计划 工程项目设计总进度计划 工程项目施工总进度计划 工程项目年度计划 在建设工程设计准备阶段，进度控制的主要任务包括 （ ） 。 编制工程项目总进度计划 编制设计准备工作计划 编制设计总进度计

267、划 分阶段组织施工招标 进行施工现场条件调研和分析 监理单位对某建设项目实施全过程监理时，需要编制的进度计划包括 （ ） 。 监理总进度计划 设计总进度计划 单位工程施工进度计划 年、季、月进度计划 设计工作分专业进度计划 监理工程师受建设单位委托对某工程项目实施全过程监理时，不仅需要编制监理总进度计划，而且还需要将该计划按 （ ）进行分解。 年、季、月 工程进展阶段 子项目 专业 参与单位 监理工程师在业主的委托授权下，有可能编制的进度计划是 （ ） 。 阶段性设计进度计划 施工总进度计划 单位工程施工进度计划 工程项目年度计划 设计工作分专业进度计划 当监理工程师协助业主将某建设项目的设计

268、和施工任务发包给一个承包商后，需要审核的进度计划有 （ ） 。 工程项目建设总进度计划 工程设计总进度计划 工程项目年度计划 工程施工总进度计划 单位工程施工进度计划第二部分模拟试题 组织依次施工时，如果按专业成立专业工作队，则其特点有 （ ） 。 各专业工作队不能在各段连续施工 没有充分利用工作面进行施工 完成施工任务所消耗的资源总量较多 施工现场的组织管理比较复杂 不利于提高劳动生产率和工程质量 组织平行施工时，如果按专业成立专业工作队，则其特点有 （ ） 。 各工作面按施工顺序同时组织施工 不同专业的专业队在各施工段可平行施工 各施工段同时开展相同专业的施工 施工现场的组织管理较复杂 单

269、位时间内投入的资源量成倍增加 组织流水施工时，如果按专业成立专业工作队，则其特点有 （ ） 。 只有一个专业队在各施工段组织流水施工 各专业队在各施工段均可组织流水施工 同一时间段只能有一个专业队投入流水施工 各专业队可按施工顺序实现最大搭接 有利于提高劳动生产效率和工程质量 流水施工进度计划正确的表达方式是 （ ） 。 按施工工艺顺序分过程不分段绘制 按施工组织顺序不分过程分段绘制 按施工顺序分过程分段绘制 各专业队在各施工段均应连续施工 相邻专业队投入流水施工应实现最大搭接 建造装配式工业厂房组织流水施工时，纳入施工进度计划的施工过程可以是（ ） 。 混凝土的拌制 钢筋混凝土构件的现场预制

270、 钢筋混凝土构件的采购运输 钢筋混凝土构件的结构吊装 厂房内的装饰工程 组织流水施工时，划分施工段的主要目的是 （ ） 。 可增加更多的专业队 有利于各专业队在各施工段组织流水施工 有利于不同专业队同一时间内在各施工段平行施工 缩短施工工艺与组织间歇时间 充分利用工作面、避免窝工，有利于缩短工期 组织流水施工时，划分施工段的原则是 （ ） 。 能充分发挥主导施工机械的生产效率 根据各专业队的人数随时确定施工段的段界 施工段的段界尽可能与结构界限相吻合 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 划分施工段只适用于道路工程 施工段的数目应满足合理组织流水施工的要求 组织流水施工时，表达流水施工在

271、时间安排上所处状态的参数有 （ ） 。 流水强度 流水节拍 流水段 流水步距 流水施工工期 组织流水施工时，确定流水步距应满足的基本要求是 （ ） 。 各专业队投入施工后尽可能保持连续作业 相邻专业队投入施工应最大限度地实现合理搭接 流水步距的数目应等于施工过程数 流水步距的值应等于流水节拍值中的最大值 流水步距的值取决于相邻施工过程中的流水节拍值 固定节拍流水施工的特点是 （ ） 。 只有一个施工过程在各个施工段流水节拍均相等 所有施工过程在各个施工段流水节拍均相等 相邻施工过程的流水步距相等 各施工段同时开展相同专业的施工 同一时间内将会有多个专业队施工 有间歇时间与提前插入时间时，固定节

272、拍流水施工工期等于 （ ） 。 第一个专业队开始施工到最后一个专业队完成施工为止的全部持续时间 第一个专业队完成流水施工所需持续时间与间歇时间之和 最后一个专业队完成流水施工所需持续时间与流水步距、间歇时间的总和 最后一个专业队完成流水施工所需持续时间与全部流水步距、间歇时间的总和，再减去提前插入时间 最后一个专业队完成流水施工所需持续时间与全部流水步距之和，再减去提前插入时间 加快的成倍节拍流水施工的特点是 （ ） 。 同一施工过程在各施工段的流水节拍成倍增加 相邻专业队的流水步距相等 专业队数大于施工过程数 各专业队在施工段上能够连续作业 加快的成倍节拍流水施工属于有节奏流水施工 不考虑间

273、歇时间与提前插入时间，加快的成倍节拍流水施工工期等于 （ ） 。 最后一个专业队完成流水施工所需持续时间与全部流水步距之和 完成最后一个施工过程所需持续时间与全部流水步距之和 专业队数与施工段数之和减去 ，再乘以流水步距 第一个专业队开始施工到最后一个专业队完成施工为止的全部持续时间 第一个专业队完成流水施工所需持续时间与全部流水步距之和 非节奏流水施工的特点是 （ ） 。第二部分模拟试题 相邻专业队的流水步距不尽相等 各施工过程在各个施工段流水节拍不尽相等 流水节拍较大的施工段可增加专业队 各专业队在施工段上能够连续作业 每个施工段上由不同专业队连续作业 在下列给定工作的先后顺序中，属于工艺

274、关系的是 （ ） 。 先室内装修，后室外装修 先支模板，后浇筑混凝土 先设计，后施工 先挖基槽，后做垫层 先基础，后主体 某分部工程双代号网络图如下图所示，其作图错误表现为（ ） 。 有多个起点节点 有多个终点节点 节点编号有误 存在循环回路 有多余虚工作 某分部工程双代号网络计划如下图所示，其作图错误包括（ ） 。 有多个起点节点 有多个终点节点 存在循环回路 工作代号重复 节点编号有误 某分部工程双代号网络图如下图所示，其作图错误表现为 （ ） 。 有多个起点节点 有多个终点节点 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 节点编号有误 存在循环回路 有多余虚工作 某分部工程双代号网络计划

275、如下图所示，提供的正确信息有 （ ） 。 工作 为关键工作 工作 的自由时差为 工作 为关键工作 工作 、为非关键工作 工作 、为非关键工作 在工程网络计划中，关键线路是指 （ ）的线路。 双代号网络计划中无虚箭线 时标网络计划中无波形线 单代号网络计划中相邻工作间时间间隔为零 双代号网络计划中由关键节点组成 单代号网络计划中由关键工作组成的线路 在工程网络计划中，关键工作是 （ ）的工作。 自由时差为零 总时差最小 两端节点为关键节点 关键线路上 持续时间最长 某工程双代号网络计划如右图所示，图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明（ ） 。 工作 的最迟完成时间为 工作 为关键工

276、作 工作 的总时差为零 工作 的总时差为 第二部分模拟试题 工作 的总时差为 某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间，该计划表明 （ ） 。 工作 的总时差为零 工作 为非关键工作 工作 的自由时差为 工作 的自由时差为零 工作 的自由时差为 某分部工程单代号网络计划如下图所示，其中关键工作有 （ ） 。 工作 工作 工作 工作 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 工作 已知网络计划中工作 有两项紧后工作，这两项紧后工作的最早开始时间分别为第 天和第 天，工作 的最早开始时间和最迟开始时间分别为第 天和第 天。如果工作 的持续时间为 天。则工作

277、（ ） 。 总时差为 天 自由时差为 天 总时差为 天 自由时差为 天 与紧后工作时间间隔分别为 天和 天 在某工程网络计划中，已知工作 的自由时差为 天。如果在该网络计划的执行过程中发现工作 的持续时间延长了 天，而其他工作正常，则此时工作（ ） 。 不会使总工期延长 不影响其后续工作的正常进行 总时差不变，自由时差减少 天 总时差和自由时差各减少 天 自由时差不变，总时差减少 天 某分部工程双代号网络计划如右图所示，其中关键工作有 （ ） 。 工作 工作 工作 工作 工作 某分部工程双代号时标网络计划如下图 所 示，该 计 划 所 提 供 的 正 确 信 息有（ ） 。 工作 的总时差为

278、天 工作 的总时差为 天 工作 为关键工作 工作 的总时差为 天第二部分模拟试题 工作 的自由时差为 天 某工程单代号网络计划如下图所示，关键工作有 （ ） 。 工作 工作 工作 工作 工作 标号法是一种快速确定双代号网络计划 （ ）的方法。 关键线路 要求工期 计算工期 工作持续时间 计划工期 在工程双代号网络计划中，某项工作的最早完成时间是指其 （ ） 。 开始节点的最早时间与工作总时差之和 开始节点的最早时间与工作持续时间之和 完成节点的最迟时间与工作持续时间之差 完成节点的最迟时间与工作总时差之差 完成节点的最迟时间与工作自由时差之差 工程网络计划工期优化的目的是为了 （ ） 。 缩短

279、计算工期 寻求资源有限条件下的最短工期 寻求资源均衡条件下的最优工期 寻求最低成本时的最优工期 在一定约束条件下使工期最短 对工程网络计划进行优化，其目的使该工程 （ ） 。 资源强度最低 总费用最低 资源需用量尽可能均衡 资源需用量最少 计算工期满足要求工期 工程网络计划费用优化的目的是为了寻求 （ ） 。 资源有限条件下的最短工期安排 最低成本时的最短工期安排 资源均衡使用时的最短工期安排 满足要求工期时最低成本的计划安排 最低成本时的资源均衡安排 工程网络计划资源优化的目的是为了寻求 （ ） 。 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 最优工期条件下的资源均衡安排 工期固定条件下的资

280、源均衡安排 资源有限条件下的最短工期安排 资源均衡使用时的最短工期安排 最低成本时的资源均衡安排 对工程网络计划进行资源优化，其目的是使该工程 （ ） 。 资源需用量最少 资源需用量尽可能均衡 资源强度最低 满足资源限量要求 总工期缩短 在网络计划的工期优化过程中，为了有效地缩短工期，应选择 （ ）的关键工作作为压缩对象。 持续时间最长 缩短时间对质量影响不大 直接费用最小 直接费用率最小 有充足备用资源 某工作计划进度与实际进度如下图所示，可以得到的正确信息有 （ ） 。 本工作已按计划完成 在第 月前半月内没有进行本工作 在第 月内本工作实际进度超前 到第 月末，本工作拖欠 的任务量 在第

281、 月内，本工作拖欠 的任务量 某工程双代号时标网络计划及第 周末检查实际进度时前锋线如下图所示，检查结果表明 （ ） 。第二部分模拟试题 工作 进度拖后 周，但不影响工期 工作 进度拖后 周，影响工期 周 工作 按计划进行，不影响总工期 工作 的总时差为 周，其进度拖后将不影响总工期 工作 为关键工作，进度拖后将影响总工期 周 某工程双代号时标网络计划及第 周末、第 周末检查实际进度时前锋线如下图所示，检查结果表明 （ ） 。 第 周末检查时工作 还需 周完成，将不影响工期 第 周末检查时工作 还需 周完成，将影响工期 周 两次检查期间工作 或工作 的进度加快 周 工作 无法在第 周按最早开始

282、时间开始 第 周末检查时，预计该计划将能按期完成 某分部工程双代号时标网络计划执行到第 天结束时，检查其实际进度如下图前锋线所示，检查结果表明 （ ） 。 工作 的实际进度不影响总工期 工作 的实际进度正常 工作 的总时差尚有 天 工作 的总时差尚有 天 工作 的总时差尚有 天 在工程网络计划的执行过程中，如果需要判断某项工作的进度偏差对总工期及后续工作的影响程度，应重点分析该工作的进度偏差与其相应 （ ）的关系。 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 总时差 直接费 直接费用率 自由时差 间接费 在工程网络计划的实施过程中，如果某项工作出现进度偏差后，需要调整进度计划的情况有 （ ）

283、。 进度偏差大于该工作的自由时差 进度偏差大于该工作与其紧后工作的时间间隔 进度偏差大于该工作的总时差与自由时差的差值 进度偏差大于该工作的总时差 进度偏差小于该工作的自由时差 在工程网络计划的执行过程中，当某项工作进度出现偏差后，需要调整原进度计划的情况有 （ ） 。 项目总工期不允许拖延，但工作进度偏差已超过其总时差 项目总工期允许拖延，但工作进度偏差已超过其自由时差 项目总工期允许拖延的时间有限，但实际拖延的时间已超过此限制 后续工作不允许拖延，但工作进度偏差已超过其总时差 后续工作允许拖延，但工作进度偏差已超过其自由时差 建设工程设计阶段进度控制的任务包括 （ ） 。 编制工程项目总进

284、度计划 编制阶段性设计进度计划 编制详细的出图计划 编制设计总进度计划 编制单位工程施工进度计划 当确定施工阶段进度控制目标时，应考虑的影响因素包括 （ ） 。 建设工程设计单位配合施工的能力 建设工程总进度目标对施工工期的要求 类似工程项目的实际进度 施工单位项目经理部组织能力 外部协作条件的配合情况 在建设工程施工阶段，监理工程师控制进度的工作内容包括 （ ） 。 施工进度控制目标实现的风险分析 调整单位工程施工进度计划 督促承包单位整理技术资料 协助承包单位选择分包单位 协助承包单位实施进度计划 施工进度控制工作细则是指导监理工程师具体开展建设工程施工进度控制实务工作的文件。其主要内容包

285、括 （ ） 。 建筑材料进场安排 进度控制目标分解图 进度控制工作流程 施工机械进场安排 进度控制人员职责分工 监理工程师审查承包单位施工进度计划的内容包括 （ ） 。 业主负责提供的施工条件是否满足施工进度要求第二部分模拟试题 进度安排是否符合施工合同中开工、竣工日期的规定 施工单位资源供应所采购的成本是否合理 施工顺序安排是否符合施工工艺的要求 总进度目标与分进度目标是否合理 建设工程施工阶段进度控制的主要任务包括 （ ） 。 确定建设工程工期总目标 编制工程项目建设总进度计划 编制施工总进度计划并控制其执行 编制详细的出图计划并控制其执行 编制工程年、季、月实施计划并控制其执行 监理工程

286、师受业主委托对工程项目施工阶段实施监理时，需要编制施工总进度计划的情况有 （ ） 。 各单项工程分期分批发包给不同的施工单位 各单项工程由多个施工单位平行承包 由一个施工联合体承包整个工程项目 由多个施工联合体承包整个工程项目 采用建筑工程管理法 （ ）分阶段设计、招标与施工 为更好地了解建设工程实际进展情况，由监理工程师提供的进度报表格式的内容一般包括 （ ） 。 工作的开始时间与完成时间 工作间的逻辑关系 完成工作时各项资源消耗的成本 完成各工作所达到的质量标准 各工作时差的利用 在建设工程施工阶段，当通过压缩网络计划中关键工作的持续时间来缩短工期时，通常采取的技术措施有 （ ） 。 采用

287、更先进的施工方法 增加劳动力和施工机械的数量 改进施工工艺和施工技术 改善劳动条件 采用更先进的施工机械 在建设工程施工阶段，当通过压缩网络计划中关键工作的持续时间来缩短工期时，通常采取的组织措施有 （ ） 。 改善劳动条件 增加每天的施工班次 增加劳动力和施工机械的数量 组织搭接作业或平行作业 缩短工艺技术间隙时间 在建设工程施工阶段，承包商申报工程延期的条件有 （ ） 。 异常恶劣的气候条件 设计单位延期交图 施工方案失当 施工机具和人力不足 工程业主造成的延误 为了减少或避免工程延期事件的发生，监理工程师应做好的工作包括 （ ） 。 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 及时下达工

288、程开工令 及时提供施工场地 妥善处理工程延期事件 提醒业主履行自己的职责 及时支付工程进度款 物资储备计划的编制依据包括 （ ） 。 物资供应计划 物资需求计划 施工图纸 工程合同 物资供应方式 监理工程师控制物资供应进度的工作内容包括 （ ） 。 选择物资供应方式 组织物资供应招标工作 编制与审核物资供应计划 编制物资运输计划 控制物资供应计划的实施 监理工程师进行物资供应进度控制的主要工作内容包括 （ ） 。 协助建设单位进行物资供应的决策 组织物资供应招标工作 编制或审核物资供应计划 办理物资运输等有关事宜 签署物资供应合同第二部分模拟试题 建设工程监理基本理论与相关法规模拟试题一、单项

289、选择题 （ 每题的备选项中，只有 个最符合题意） 建设工程监理实施的前提是 （ ） 。 工程建设文件 建设单位的委托和授权 有关的建设工程合同 工程监理企业的专业化 在实施全过程监理的建设工程上，（ ）是建设项目的管理主体。 建设单位 设计单位 施工单位 监理单位 对实行强制性监理的工程范围作出具体规定的法规是 （ ） 。 建筑法 建设工程质量管理条例 建设工程监理范围和规模标准规定 国家重点建设项目管理办法 在监理工作过程中，工程监理企业一般不具有 （ ） 。 工程建设重大问题的决策权 工程建设重大问题的建议权 工程建设有关问题的决策权 工程建设有关问题的建议权 在委托监理的建设工程中，监理

290、单位与承建单位不得有隶属关系和其他利害关系，这个要求反映了建设工程监理的 （ ） 。 服务性 科学性 独立性 公正性 根据公正性的要求，工程监理企业在处理建设单位与承建单位之间的矛盾时，应当 （ ） 。 既要维护建设单位的合法权益，又要维护承建单位的合法权益 既要维护建设单位的合法权益，又要不损害承建单位的合法权益 维护承建单位的合法权益，不损害建设单位的合法权益 既不损害建设单位的合法权益，又不损害承建单位的合法权益 工程监理企业参与或承担项目决策阶段的监理工作，有利于 （ ） 。 规范工程建设参与各方的建设行为 促使承建单位保证建设工程质量和使用安全 实现建设工程投资效益最大化 提高建设工

291、程投资决策科学化水平 从管理理论和方法的角度看，我国的建设工程监理与国际上通称的建设项目管理是一致的。我国的建设工程监理是 （ ） 。 建设项目管理 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 建设单位项目管理 建设单位或承建单位项目管理 专业化、社会化的建设单位项目管理 我国建设工程监理的特点之一是作为 （ ） 。 政府管理职能的补充 政府管理职能的转变 国家强制推行的制度 国家鼓励发展的制度 工程监理企业有权对承建单位的 （ ）进行监督。 建设行为 不当建设行为 经营活动 不当经营活动 由国务院根据宪法和法律制定的规范工程建设活动的各项法规为 （ ） 。 建设工程法律 建设工程行政法规 建

292、设工程部门规章 建设工程单行条例 建设工程法律、行政法规、部门规章的效力从高到低依次为 （ ） 。 法律、行政法规、部门规章 法律、部门规章、行政法规 行政法规、法律、部门规章 部门规章、行政法规、法律 根据 建筑法的规定，建筑活动的基本要求是建筑活动应当 （ ） 。 遵守建筑市场秩序，保证建筑工程的质量和安全 遵守建筑市场秩序，促进建筑业健康发展 确保建筑工程质量和安全，促进建筑业健康发展 确保建筑工程质量和安全，符合国家的建筑工程安全标准 建筑法规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的（ ）证书，并在其许可的范围内从事建筑活动。 技术职称 岗位 执业资格 注册 工程监理人员发现

293、工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，（ ） 。 有权要求设计单位改正 有权自行改正后通知设计单位 应当报告建设单位后自行改正 应当报告建设单位要求设计单位改正 工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查，给建设单位造成损失的，应当 （ ） 。 处以罚款 吊销其资质证书 承担相应的赔偿责任 承担连带赔偿责任 建设工程质量管理条例规定，（ ） 。 设计单位不得指定生产厂和供应商 除特殊要求外，设计单位不得指定生产厂和供应商 设计单位可以指定生产厂和供应商 除特殊要求外，设计单位可以指定生产厂和供应商第二部分模拟试题 建设工程质

294、量管理条例规定，设计文件应当达到规定的深度并注明（ ）使用年限。 最短 经济 最长 合理 工程监理单位代表建设单位对施工质量实施监理，（ ） 。 并对施工质量承担监理责任 并对施工质量与施工单位共同承担责任 并对施工质量承担连带责任 但对施工质量不承担责任 建设工程质量管理条例规定， （ ）对国家重大技术改造项目实施监督检查。 国务院发展计划部门 国务院建设主管部门 国务院经济贸易主管部门 国务院技术监督主管部门 项目监理机构应当配备满足监理工作需要的 （ ） 。 所有监理设施 主要监理设施 所有检测设备和工具 常规检测设备和工具 我国的 建设工程监理规范适用于 （ ） 。 施工阶段质量监理

295、施工阶段全方位监理 工程建设全过程质量监理 工程建设全过程的全方位监理 建设工程监理规范规定，总监理工程师应由 （ ）的人员担任。 年以上监理工作经验 年以上同类工程监理工作经验 年以上监理工作经验 年以上同类工程监理工作经验 建设工程监理规范规定，监理规划应在签订委托监理合同后及 （ ）开始编制。 施工组织设计批准后 初步设计文件批准后 收到设计文件后 工程施工开始前 根据 房屋建筑工程施工旁站监理管理办法 （ 试行） ，旁站监理是指监理人员在工程施工阶段监理中，对 （ ）的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。 隐蔽工程 地下工程 关键线路上的工作 关键部位、关键工序 在下列关于可行性研究

296、报告的表述中，正确的是 （ ） 。 可行性研究报告是项目最终决策文件 可行性研究报告是项目初步决策文件 可行性研究报告应直接报送有关部门审批 可行性研究报告需经具有相应资质的工程咨询单位评估后报送有关部门审批 项目最终决策文件是 （ ） 。 项目建议书 批准的项目建议书 可行性研究报告 批准的可行性研究报告 按照项目法人责任制的规定，（ ） ，正式成立项目法人。 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 项目建议书被批准后 项目可行性研究报告被批准后 初步设计被批准后 工程正式开工后 监理工程师的业务内容具有很强的 （ ）特点。 理论性 前瞻性 实践性 社会性 在 道德准则中， “ 不得故意

297、或无意地做出损害他人名誉或事务的事情”属于 （ ）的内容。 正直性 公正性 对他人的公正 对社会和职业的责任 如果监理工程师出现工作过失，违反了合同约定，由 （ ）向建设单位承担违约责任。 工程监理企业 总监理工程师 监理工程师 工程监理企业和监理工程师共同 在委托监理合同中，（ ）约定监理工程师负责管理建设工程安全生产。 必须 应当 可以 不会 监理工程师因过错造成重大质量事故的，（ ） 。 责令停止执业 年 吊销执业资格证书，年内不予注册 吊销执业资格证书，年内不予注册 吊销执业资格证书，终身不予注册 除了要具有一定的专业学历外，参加监理工程师执业资格考试的另一个报名条件是要具有 （ ）

298、。 复合型的知识结构 一定年限的工程建设实践经验 一定年限的监理工作实践经验 良好的职业道德 监理工程师办理变更注册后，（ ）内不能再次进行变更注册。 年 年 年 半年 监理有限责任公司的账目 （ ） 。 必须公开 应当公开 可以公开 可以不公开 在中外合营企业的注册资本中，外国合营者的投资比例一般不得低于 （ ） 。 中外合作企业的合作期满时，企业的全部固定资产 （ ） 。 归中国合作者所有 归外国合作者所有 按原合同约定的比例折价处理 另签协议折价处理 国有工程监理企业改制为有限责任公司应当遵循一定的程序，在资产评估后的步骤是 （ ） 。第二部分模拟试题 清产核资 股权设置 产权界定 提出

299、改制申请 管理参与要素分配可采用 （ ） ，根据经营管理的业绩按一定比例提取股权。 定价折股 期权制入股 即期制入股 考核评估制 工程监理企业如果申请多项专业资质，则其主要选择的一项为主项资质，其余的为 （ ） 。 次项资质 辅项资质 增项资质 附加资质 对不同等级工程监理企业技术负责人的共同要求是 （ ） 。 具有 年以上从事工程建设工作的经历 具有 年以上从事工程监理工作的经历 取得监理工程师资格证书 取得监理工程师注册证书 新设立的工程监理企业，其资质等级 （ ） 。 按照最低等级核定 按照最低等级核定，并设 年的暂定期 按照所达到的资质等级标准核定 按照所达到的资质等级标准核定，并设

300、年的暂定期 国务院建设行政主管部门 （ ）全国甲级工程监理企业的资质。 根据需要每年不定期审批 每年定期分批审批 每年定期集中审批一次 每二年定期集中审批一次 某甲级工程监理企业在资质年检时，取得监理工程师注册证书的人员为 人，其他各项均达到标准要求，其年检结论应当为 （ ） 。 合格 基本合格 不合格 基本不合格 工程监理企业应按照合同的约定认真履行，这是其经营活动基本准则 （ ）的要求。 守法 诚信 公正 科学 工程监理企业只能在核定的业务范围内开展经营活动，这是其经营活动基本准则 （ ）的要求。 守法 诚信 公正 科学 加强对员工的职业道德教育属于监理企业 （ ）的内容。 组织管理制度

301、人事管理制度 劳动合同制度 经营管理制度 用于监理人员和辅助人员的其他专项开支，如差旅费、医疗费等，属于工程监理费中的 （ ） 。 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 直接成本 间接成本 经营性业务支出 附加费 采用按建设工程投资的百分比计算监理费的关键是 （ ） 。 确定百分比的数值 确定工程规模大小 确定监理工作范围 确定计算监理费的基数 在控制流程投入与反馈两个环节之间的环节是 （ ） 。 计划 对比 转换 纠正 在控制流程中转换与对比两个环节之间的环节是 （ ） 。 投入 产出 反馈 纠正 按照控制信息的来源，可将控制分为 （ ） 。 事前控制和事后控制 前馈控制和反馈控制 开

302、环控制和闭环控制 主动控制和被动控制 被动控制也可以表述为 （ ） 。 前馈控制 反馈控制 开环控制 事前控制 下列关于主动控制与被动控制关系的表述中正确的是 （ ） 。 由于主动控制比被动控制的效果好，因而应仅仅采取主动控制 由于建设工程实施过程中有许多风险因素是不可预见和防范的，因而只能采取被动控制 应将主动控制与被动控制两者紧密结合，并以主动控制为主 应将主动控制与被动控制两者紧密结合，并力求加大主动控制在控制过程中的比例 建设工程的目标控制是一个 （ ） 。 循环过程 有限循环过程 无限循环过程 非循环过程 目标规划和计划与目标控制都具有 （ ） 。 指导性 实施性 动态性 循环性 对

303、实现总目标的方法、措施和过程的组织和安排就是 （ ） 。 目标规划 计划 目标控制 目标实现 当提高建设工程的功能和质量标准时，通常会引起 （ ） 。 投资增加、工期延长 投资增加、工期缩短 投资减少、工期延长 投资减少、工期缩短 对按总投资构成内容分解的各项目费用都要进行控制，这体现了建设工程投资控制的（ ） 。 系统控制 动态控制第二部分模拟试题 全过程控制 全方位控制 根据建设工程进度控制早期控制的思想，建设单位（ ） 。 在工程建设的早期尚无法编制总进度计划 在工程建设的早期就应当编制总进度计划 在设计阶段就应当编制总进度计划 在招标阶段就应当编制总进度计划 为了既缩短工期又获得较好的

304、质量且耗费较低的投资，建设工程进度计划应当制定得既可行又优化，使工程进度（ ） 。 尽可能地加快 具有可控性 具有连续性、均衡性 具有可操作性 在建设工程实施过程中，要避免不断提高质量目标的倾向，是质量控制（ ）的要求。 全过程控制 全方位控制 系统控制 动态控制 建设工程数据库对建设工程目标确定的作用，在很大程度上取决于 （ ） 。 数据库的结构 数据库中数据的详细程度 数据库中分类与编码体系的合理性 数据库中与拟建工程相似的同类工程的数量 目标分解结构与组织分解结构之间存在对应关系，因此，目标分解结构（ ） 。 应当与组织分解结构完全一致 在较粗的层次上应当与组织分解结构一致 在较细的层次

305、上应当与组织分解结构一致 在各个层次应当与组织分解结构基本一致 建设工程目标分解最基本的方式是 （ ） 。 按工程内容分解 按时间分解 按总投资构成分解 按组织结构分解 节约投资的可能性 （ 或影响投资的程度）从设计阶段到施工开始前 （ ） 。 迅速增加 缓慢增加 迅速降低 缓慢降低 投资目标的全方位控制主要是指 （ ） 。 对投资、进度、质量三大目标进行综合控制 对按工程内容分解的各项投资进行控制 对按总投资构成内容分解的各项费用进行控制 对按时间分解的各阶段投资进行控制 局部工程延误的严重程度与其对进度目标的影响程度之间 （ ） 。 存在等值关系 存在等比例关系 存在正相关关系 无直接联系

306、 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 在建设工程三大目标控制中，相对而言，组织协调对 （ ）的作用最为突出且最为直接。 投资控制 进度控制 质量控制 风险控制 建设工程合同约定的质量目标 （ ）国家强制性质量标准的要求。 必须高于 应当高于 应当等于 不得低于 在实施建设监理的工程上，最基本的要求是 （ ） 。 减少一般性工程质量事故和工程质量重大事故 杜绝一般性工程质量事故和工程质量重大事故 减少一般性工程质量事故，杜绝工程质量重大事故 杜绝一般性工程质量事故，减少工程质量重大事故 决定建设工程价值和使用价值的主要阶段是 （ ） 。 可行性研究阶段 设计阶段 施工阶段 使用阶段 设计

307、产品质量与设计劳动投入量之间 （ ） 。 为正相关关系 为负相关关系 没有必然联系 毫无关系 “ 按图施工”的要求表明，施工阶段是 （ ）的阶段。 以执行计划为主 实现建设工程价值 协调内容很多 无创造性劳动 监理单位配合设计单位优化设计是设计阶段 （ ）的任务 投资控制 进度控制 质量控制 组织协调 在设计阶段，对投资控制和质量控制均有作用的工作是 （ ） 。 优化设计 限额设计 技术经济分析 审核概算 审查确认施工分包单位是 （ ）的任务。 施工招标阶段 施工阶段投资控制 施工阶段进度控制 施工阶段质量控制 改善目标控制的工作流程属于 （ ） 。 组织措施 技术措施 经济措施 合同措施 在

308、建设工程目标控制的措施中，（ ）是其他各类措施的前提和保障。 组织措施 技术措施 经济措施 合同措施 在下列内容中，属于合同措施的是 （ ） 。 按合同规定的时间、数额付款 审查承包单位的施工组织设计第二部分模拟试题 协助业主确定对目标控制有利的建设工程组织管理模式 协助业主选择承建单位 造成损失的偶发事件，即造成损失的外在原因或直接原因，称为 （ ） 。 风险因素 风险事件 风险原因 损失机会 在过去 年内，若某市投保车辆险的汽车均为 万辆，每年最少有 辆，最多有 辆，平均有 辆汽车发生车祸，则该市汽车发生车祸的风险为 （ ） 。 将风险分为纯风险和投机风险是按 （ ）进行的分类。 风险产生

309、的原因 风险的影响范围 风险造成的后果 风险分析的依据 既可能造成损失也可能创造收益的风险为 （ ） 。 纯风险 投机风险 基本风险 特殊风险 在下列关于投机风险的表述中，正确的是 （ ） 。 发生的概率较小 发生的概率较大 重复出现的概率较小 重复出现的概率较大 在固定总价合同条件下，通货膨胀 （ ） 。 对业主和承包商均没有风险 对业主来说没有风险，对承包商来说风险大 对业主来说风险小，对承包商来说风险大 对业主和承包商均有风险 在风险事件发生后，风险管理的目标是 （ ） 。 使潜在损失最小 减少忧虑价值 使实际损失最小 选择最佳的风险对策组合 建设工程风险的特点之一是 （ ） 。 风险因

310、素的发生概率大，风险事件的发生概率小 风险因素的发生概率小，风险事件的发生概率大 风险因素和风险事件的发生概率均较大 风险因素和风险事件的发生概率均较小 相对于一般的目标控制措施而言，风险对策更强调 （ ） 。 主动控制 被动控制 主动控制与被动控制相结合 动态控制 风险识别具有 （ ） 。 客观性 重复性 确定性 不确定性 对于肯定不能排除但又不能肯定予以确认的风险应 （ ） 。 按确认考虑 按排除考虑 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 暂不考虑 酌情处理 建设工程风险识别的结果是 （ ） 。 建设工程风险分解 识别建设工程风险后果 建立建设工程初始风险清单 建立建设工程风险清单

311、建设工程风险分解常用的组合分解方式是按 （ ）三方面进行风险分解。 时间维、目标维和结构维 时间维、结构维和因素维 时间维、目标维和因素维 目标维、结构维和因素维 采用专家调查法进行建设工程风险识别时，对专家发表的意见要由 （ ）加以归纳分类、整理分析。 最为权威的专家 建设单位负责人 总监理工程师 风险管理人员 采用流程图法进行风险识别的主要作用在于 （ ） 。 指导风险管理人员进行风险评价 给决策者一个总体印象 帮助风险管理人员进行风险因素分析 辅助决策者进行风险对策决策 为了便于人们较全面地认识风险的存在，不至于遗漏重要的工程风险，有必要 （ ） 。 建立风险因素清单 建立风险事件清单

312、建立初始风险清单 建立风险清单 建设工程的风险识别一般应综合采用多种风险识别方法，而不论采用何种风险识别方法组合，都必须包含 （ ） 。 专家调查法 初始清单法 经验数据法 风险调查法 由于建设工程风险的 （ ） ，只有对特定建设工程的风险进行定量评价，才能使目标规划的结果更合理、更可靠。 个别性 主观性 复杂性 不确定性 不同风险对策的适用性需从 （ ）方面考虑。 效果 代价 效果和代价 效果或代价 若风险事件甲的发生概率大于风险事件乙的发生概率，但风险事件甲的潜在损失小于风险事件乙的潜在损失，则甲、乙两风险事件的风险量 （ ） 。 肯定相等 甲 乙 可能相等 甲 乙 风险损失的衡量就是定量

313、确定 （ ）的大小。 风险发生概率 风险客观概率 风险损失值 风险量 用相对比较法衡量建设工程风险概率主要是依据 （ ） 。第二部分模拟试题 客观概率 主观概率 平均概率 实际概率 在相对比较法中，如果认为风险事件发生的概率为 “ 一定的” ，这意味着该风险事件发生的概率 （ ） 。 几乎为零 很小 中等 较大 以一定的方式中断风险源，使风险不发生或不再发生，这一风险对策称为（ ） 。 风险回避 损失控制 风险自留 风险转移 在损失控制计划系统中，在风险损失基本确定后的处理计划为 （ ） 。 预防计划 安全计划 灾难计划 应急计划 在风险对策中，风险自留 （ ） 。 既改变风险的发生概率，又改

314、变风险潜在损失的严重性 只改变风险的发生概率，不改变风险潜在损失的严重性 不改变风险的发生概率，只改变风险潜在损失的严重性 既不改变风险的发生概率，又不改变风险潜在损失的严重性 在计划性风险自留的损失支付方式中，不能充分体现其 “ 计划性”的方式是（ ） 。 建立非基金储蓄 从现金净收入中支出 自我保险 母公司保险 第三方担保在风险对策中属于 （ ） 。 风险回避 损失控制 风险自留 非保险转移 工程保险合同的内容较为复杂，保险费 （ ） 。 由国家规定统一固定的费率 由保监会规定统一固定的费率 由保险人规定统一固定的费率 没有统一固定的费率 建立精干、高效的项目监理机构并使之正常运行，是实现

315、建设工程监理目标的 （ ） 。 前提条件 控制手段 经济措施 目标规划 组织内部各部分之间所确立的较为稳定的相互关系和联系方式为 （ ） 。 组织行为 组织设计 组织结构 组织模式 组织中的 （ ）指的就是组织中成员之间的关系，而不是某一个人的属性。 职责 职位 职能 职权 组织结构图作为组织结构简化的抽象模型，它 （ ） 。 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 不能完整地表达组织结构 能表明一个上级对下级所具有的职权的程度 能说明平等职位之间相互作用的横向联系 是协调各个分离活动和任务的形式 所谓组织设计，是对 （ ）的设计过程。 组织活动 组织结构 组织活动或组织结构 组织活动和组

316、织结构 主要任务是直接调动和组织人力、物力、财力等具体活动内容的人员应为（ ） 人员。 决策层 协调层 执行层 操作层 组织管理者的重要任务就在于使组织结构活动的整体效应大于其局部效应之和，这是 （ ）原理的表现。 要素有用性 动态相关性 主观能动性 规律效应性 比较承发包模式和施工总分包模式，工程合同数量关系有：平行承发包模式合同数量 （ ）施工总分包模式合同数量。 多于 少于 等于 数量不固定 平行承发包模式的缺点之一是 （ ） 。 不利于质量控制 不利于业主选择承建单位 不利于投资控制 不利于进度控制 设计或施工总分包模式中，设计图纸的完成时间与施工总包招标时间关系是（ ） 。 设计图纸

317、的完成时间在施工总包招标之后 设计图纸的完成时间在施工总包招标之前 设计图纸的完成时间与施工总包招标平行 设计图纸的完成时间与施工总包招标时间关系不固定 管理跨度的大小直接取决于这一级管理人员 （ ） 。 所管辖的人数 所要协调的工作量 职权的大小 职位的高低 在组织设计中要尽可能按照 （ ）原则来设置组织结构。 弹性 经济性 集权性 职能性 下列不是组织机构的基本要素的是 （ ） 。 人力 时间 信息 目标 对设计或施工总分包模式，业主除了可以委托一家监理单位进行实施阶段全过程监理之外，还可能 （ ） 。第二部分模拟试题 委托 家监理单位进行设计阶段监理，委托多家监理单位进行施工阶段监理 委

318、托多家监理单位进行设计阶段监理，委托 家监理单位进行施工阶段监理 委托 家监理单位进行设计阶段监理，委托 家监理单位进行施工阶段监理 委托多家监理单位进行设计阶段监理，委托多家监理单位进行施工阶段监理 项目总承包模式的优点之一是 （ ） 。 缩短建设周期 招标工作简单 合同管理容易 质量控制容易 下列各项不是总承包模式特点的是 （ ） 。 合同关系简单 易于质量控制 利于投资控制 缩短建设周期 “ 交钥匙”工程指的是 （ ）模式。 项目总承包 设计或施工总分包 平行承发包 施工总承包管理 下列说法中不正确的是：（ ） 。 平行承发包模式下有两种监理模式 设计或施工总分包模式下，业主可以委托一家

319、单位也可以分别按照设计阶段和施工阶段委托监理单位 项目总承包模式下宜委托多家监理单位，以保证三大控制的实施 项目总承包管理模式下宜委托一家监理单位 总监理工程师对外应向 （ ）负责。 业主 监理单位 项目 承包单位 施工监理机构的层次不包括 （ ） 。 决策层 协调层和执行层 管理层 作业层 严格监理、热情服务的原则是指 （ ） 。 对承建单位既要严格监理又要热情服务 对业主既要热情服务又要严格监理 对承建单位严格监理，对业主热情服务 对业主严格监理，对承建单位热情服务 项目监理机构建立的前提是 （ ） 。 监理目标 监理工作内容 监理人员岗位职责 监理工作流程 专业监理工程师审查分包单位的资

320、质内容包括 （ ） 。 分包单位资质申报表 分包合同条件 分包单位组织机构 分包单位业绩 对项目总监理工程师质量控制的考核时间为 （ ） 。 月末 季末 工程各阶段末 合同约定 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 关于监理机构的组织形式，下列四种说法不正确的是 （ ） 。 直线制监理组织形式组织结构简单、权力集中、命令统一、职责明确，对总监理工程师要求高 职能制的监理组织形式发挥了职能机构的专业管理作用，提高管理效率，减轻总监理工程师负担，适用于小型项目 直线职能制组织是有直线领导、统一指挥、职责清楚的特点，信息传递线路不利于互通情报 矩阵型监理组织形式，加强了各职能部门的横向联系，具

321、有较大的机动性和适应性 职能部门与指挥部门易产生矛盾的监理组织形式是 （ ）监理组织。 直线制 职能制 直线职能制 矩阵制 处于施工阶段协调层和执行层项目管理人员是 （ ） 。 总监理工程师 专业监理工程师 总监理工程师代表 监理员 对监理人员的平衡，搞好各专业监理工程师的配合，属于项目监理机构内部（ ）的协调。 人际关系 需求关系 组织关系 计划安排 施工阶段项目监理机构的监理人员数量不少于 （ ）个。 某工程分为 个子项目，总合同价 万美元，其中子项目 合同价为 万美元，子项目 合同价 万美元，子项目 合同价 万美元，合同工期 个月，则工程建设强度为 （ ）万美元。 具有纵向职能系统和横向

322、子项目系统的监理组织形式为 （ ）监理组织形式。 矩阵制 直线制 直线职能制 职能制 系统外部协调分为近外层和远外层协调，他们不同之处在于 （ ） 。 控制关系不同 隶属关系不同 合同关系不同 利益关系不同 建设工程监理工作中最常用的协调方法是 （ ） 。 会议协调法 交谈协调法 书面协调法 访问协调法 监理大纲的作用之一是 （ ） 。 指导项目监理工作 指导专业监理工作第二部分模拟试题 承揽监理业务 作为内部考核依据 下面表述中错误的一项为 （ ） 。 监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作 监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案 监理实施细则的作用是指导本专业

323、或本子项目具体监理业务的开展 监理大纲、监理规划、监理实施细则互相关联，必须齐全，缺一不可 工程建设的各种规范、标准属于 （ ） 。 工程外部环境资料 工程建设的法律、法规 政府批准的工程建设文件 工程实施过程中的有关信息 监理规划要随着建设工程的开展不断补充、修改和完善，这表明监理规划（ ） 。 应分阶段编写 具体内容应有针对性 基本内容应力求统一 应遵循建设工程的运行规律 监理规划的基本内容不包括 （ ） 。 工作目标和工作流程 监理细则和监理取费 监理组织和目标控制 合同管理和信息管理 监理单位参加设计单位向施工单位的技术交底是 （ ）的监理工作。 设计阶段 招标阶段 施工准备阶段 施工

324、阶段 监理规划编写完成后，需经 （ ） 。 监理单位技术主管部门审核，业主认可 监理单位技术主管部门确认，业主审核 监理单位技术主管部门与业主共同审核 监理单位技术主管部门与业主共同确认 施工竣工验收阶段建设监理工作的主要内容不包括 （ ） 。 受理单位工程竣工验收报告 根据施工单位的竣工报告，提出工程质量检验报告 组织工程预验收 组织竣工验收 审查施工单位选择的分包单位的资质在 （ ） 。 建设工程立项阶段 建设工程招标阶段 建设工程施工准备阶段 建设工程施工阶段 下面关于质量控制，不正确的是 （ ） 。 对所有的隐蔽工程在进行隐蔽以前进行检查和办理签证 对重点工程要派监理人员驻点跟踪监理

325、亲自对各类土木和混凝土试件按规定进行检查和抽查 对工程主要部位、主要环节及技术复杂工程加强检查 监理单位在业主开始委托监理的过程中，为承揽监理业务而编写的监理方案性文件是 （ ） 。 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 监理大纲 监理实施细则 监理规划 上述都是 处理延期事件的时候，当总监理工程师与承包单位、建设单位协商不一致的时候，应交给 （ ）审核。 建设单位 监理工程师 施工单位 仲裁机构 对材料、设备采购，通过质量价格比选，合理确定生产供应单位是指（ ） 。 投资控制的组织措施 投资控制的技术措施 投资控制的经济措施 投资控制的合同措施 投资控制的比较不包括 （ ） 。 投资目

326、标分解值与施工图预算值的比较 投资目标分解值与概算值的比较 概算值与施工图预算值的比较 合同价与实际投资的比较 建立多级网络计划体系，监控承建单位的作业实施计划是指 （ ） 。 进度控制的合同措施 进度控制的经济措施 进度控制的技术措施 进度控制的组织措施 对验收不符合合同规定的质量要求的应该采用 （ ） 。 对承建单位罚款 拒付工程款 要求返工 扣一部分工程款 质量控制的具体措施不包括 （ ） 。 质量控制的组织措施 质量控制的技术措施 质量控制的经济措施 质量控制的标准措施 下列单位不属于建设工程系统外单位的是 （ ） 。 社会团体 工程毗邻单位 建设资金提供单位 政府建设行政主管部门 业

327、主提供满足监理工作需要的设施不包括 （ ） 。 办公设施 交通设施 检查设施 生活设施 在施工阶段，监理工程师在项目监理机构中所占比例一般为 （ ） 。 监理规划编制的依据为 （ ） 。 业主的要求 监理合同 承包合同 工程阶段信息 监理单位的内部审核工作由 （ ）来做。 各专业监理工程师 监理单位的技术主管部门 总监理工程师 总监理工程师代表 就专业化建设项目管理公司的服务对象来说，应用最为普遍的是 （ ）的第二部分模拟试题 项目管理。 为业主服务 为设计单位服务 为施工单位服务 为材料、设备供应单位服务 在国际上，卫星测绘属于 （ ） 。 工程咨询 技术服务 劳务服务 工程承包 在国际上，

328、工程咨询的发展趋势之一是 （ ） 。 与工程承包严格分开 与工程承包相互渗透、相互融合 逐步取代工程承包 逐步从工程承包中分离 对咨询工程师精通业务的要求，意味着 （ ） 。 知识面宽 有实际动手能力 协调管理能力强 责任心强 在下列内容中，一般不会由工程咨询公司完成的是 （ ） 。 为承包商提供合同咨询服务 为承包商提供工程设计服务 为大型承包商提供技术咨询服务 为中小承包商提供技术咨询服务 在 模式中， 单位与设计单位之间是协调关系，这一点 （ ） 。 只适用于代理型 模式，不适用于非代理型 模式 不适用于代理型 模式，只适用于非代理型 模式 既不适用于代理型 模式，也不适用于非代理型 模

329、式 既适用于代理型 模式，也适用于非代理型 模式 在采用非代理型 模式时，为了促使 单位加强费用控制工作，业主往往要求在合同中预先确定 （ ） 。 风险费 固定总价 保证最大价格 保证最低价格 在 模式中，采购主要是指 （ ） 。 工程采购 货物采购 服务采购 招标采购 在 模式中，业主方管理工程实施的人员可能是 （ ） 。 经理 经理 业主代表 工程师 模式的特征之一是 （ ） 。 业主承担大部分风险 工程师管理工程实施 业主或业主代表管理工程实施 单价合同 在 模式条件下，工程的期中付款应 （ ） 。 由工程师审查工程量和承包商的结算报告，再决定和签发支付证书 先由工程师签发支付证书，再由

330、业主向承包商支付 由业主直接按照合同规定支付 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 由工程师直接按照合同规定支付 协议的起草方 （ ） 。 是业主 是咨询单位 是承包商 不确定 协议通常是由 （ ）签署的协议。 业主与承包商 业主与监理单位 监理单位与承包商 建设工程参与各方共同 模式要由参与各方共同组成工作小组，要分担风险、共享资源，因此，（ ）是关键因素。 高层管理的参与 出于自愿 信息的开放性 长期协议 在下列建设工程中，适用于 模式的是 （ ）的建设工程。 设计变更可能性较大 业主长期有投资活动 时间因素最为重要 小型简单 模式的出现反映了建设项目管理 （ ） 。 向高层次方面发

331、展 向全过程、全方位服务方向发展 专业分工的细化 社会化的强化 在下列内容中，属于 与建设项目管理共同点的是 （ ） 。 服务对象相同 工作性质相同 地位相同 工作内容相同 模式与 模式的共同点是 （ ） 。 适用于大型建设工程 适用于业主长期有投资活动的工程 不能作为独立存在的模式 需要参与各方之间的相互信任 信息分类体系应建立在对基本概念和划分的透彻理解基础上，这表明建设工程的信息分类应具有 （ ） 。 兼容性 逻辑性 稳定性 实用性 预测性信息是按照 （ ）划分的一种信息。 信息性质 信息范围 信息时间 对信息的期待性 信息管理的目的就是通过 （ ） ，使决策者能及时、准确地获得相应的信

332、息。 对信息的合理分类 有组织的信息流通 建立信息管理系统 正确运用信息管理手段 监理工程师应针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息，这体现了建第二部分模拟试题 设工程信息管理工作的 （ ） 。 有效性原则 时效性原则 标准化原则 定量化原则 与项目资源相关方面的信息应当在建设工程 （ ）收集。 决策阶段 设计阶段 施工招标阶段 施工阶段 从监理单位的角度，建设工程场地原有的建筑物及周围建筑物等信息应当在（ ）收集。 设计阶段 施工招标阶段 施工准备期 施工实施期 施工文件属于 （ ） 。 建设工程档案 建设工程文件 建设工程档案资料 建设工程资料 按照规定，（ ）应当将汇总的建设工程文件

333、档案向地方城建档案管理部门移交。 建设单位 设计单位 监理单位 施工单位 监理资料的管理应由 （ ）负责。 总监理工程师 总监理工程师代表 专业监理工程师 监理员 建设工程归档工程文件应按 （ ）组卷。 建设工程 单项工程 单位工程 分部工程 建设单位在组织工程竣工验收前，应当 （ ） 。 先对工程进行验收 先对工程进行预验收 提请城建档案管理部门对工程档案进行验收 提请城建档案管理部门对工程档案进行预验收 在下列内容中，需要建设单位和监理单位都长期保存的是 （ ） 。 监理规划 监理实施细则 月付款报审与支付 监理月报中的有关质量问题 建设工程监理规范中所规定 类表是 （ ） 。 建设单位用

334、表 监理单位用表 承包单位用表 各方通用表 承包单位向监理单位的工程质量检查验收申报表采用 （ ） 。 工程款支付申请表 报验申请表 工程材料报审表 工程竣工报验单 总监理工程师对承包单位报送的 “ 工程款支付申请表” 的批复用表为（ ） 。 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 工程款支付审批表 工程款支付证书 工程付款签证 工程付款单 安全事故的处理记录应在建设工程信息管理系统中的 （ ）中反映。 合同管理子系统 安全管理子系统 质量控制子系统 文档管理子系统 建设工程安全生产管理条例规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合 （ ） 。 工程建设

335、强制性标准 监理规划 监理实施细则 施工验收规范 建设工程安全生产管理条例规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时 （ ） 。 下达停工指令 报告建设单位 报告安全监督部门 报告质量监督部门 建设工程安全生产管理条例规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，（ ） 。 由总承包单位承担主要责任 由分包单位承担主要责任 由总承包单位和分包单位共同承担主要责任 由分包单位承担责任，总承包单位不承担责任 我国建设工程监理与相关服务收费根据建设项目投资额的不同情况，分别

336、实行 （ ） 。 市场调节价和企业协议价 宏观控制价和微观指导价 分类指导价和市场平均价 政府指导价和市场调节价 施工监理服务收费以建筑安装工程费分档定额计费方式收费的，其计费额为（ ） 。 工程概算中的建筑安装工程费 建筑安装工程费和设备购置费 施工预算中的建筑安装工程费 工程总造价二、多项选择题 （ 每题的备选项中，有个或个以上符合题意，至少有个错项） 在下列工程中，属于实行强制性监理工程范围的有 （ ） 。 项目总投资为 万元的给水工程 项目总投资为 万元的供热工程 建筑面积为 万 的住宅建设工程 建筑面积为 万 的住宅建设工程 总投资为 万元的学校 在下列内容中，体现建设工程监理科学性

337、的是 （ ） 。 维护建设单位和承建单位的合法权益 有经验丰富、应变能力强的监理工程师队伍 与承建单位没有隶属关系和其他利害关系第二部分模拟试题 有足够的技术、经济资料和数据 实事求是、创造性地开展工作 建设工程监理的作用主要表现在：有利于 （ ） 。 提高建设工程投资决策科学化水平 促进工程建设领域管理体制的改革 规范工程建设参与各方的建设行为 促使承建单位保证建设工程质量和使用安全 实现建设工程投资效益最大化 我国现阶段建设工程监理表现出以下特点：（ ） 。 服务对象具有单一性 属于国家强制推行的制度 具有监督功能 市场准入采用双重控制 以建设项目管理学作为理论基础 为了使我国建设工程监理

338、在工程建设领域发挥更大的作用，至少应从以下几个方面发展：（ ） 。 加强法制建设，走法制化的道路 以市场需求为导向，向全方位、全过程监理发展 加强宣传，全面提升工程监理企业的社会地位 适应市场需求，优化工程监理企业结构 加强培训工作，不断提高从业人员素质 与建设工程监理有关的建设工程行政法规有 （ ） 。 建设工程质量管理条例 建设工程勘察设计管理条例 中华人民共和国土地管理法 中华人民共和国土地管理实施条例 建筑工程施工许可管理办法 建筑法调整的行为是 （ ） 。 各类房屋建筑的建造 各类房屋建筑附属设施的建造 线路、管道的安装活动 与房屋建筑配套的线路、管道的安装活动 与房屋建筑配套的设备

339、安装活动 建筑法关于建筑许可的规定包括对 （ ）的规定。 建筑工程施工许可 建设单位应具备的条件 从事建筑活动的单位应具备的条件 从事建筑活动的专业技术人员执业资格 从事建筑活动的专业技术人员执业资质 建筑法中关于 （ ）等的规定，也适用于其他专业建筑工程的建筑活动。 建筑许可 建筑工程发包、承包、禁止转包 建筑工程监理 建筑工程安全和质量管理 法律责任 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 建设工程质量管理条例规定，建设单位不得 （ ） 。 委托该工程的设计单位进行施工监理 任意压缩合理工期 迫使承包方以低于成本的价格竞标 要求设计单位或施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量

340、 明示或暗示设计单位或施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量 建设工程质量管理条例规定的质量责任主体，包括 （ ） 。 县级以上建设主管部门 建设单位 勘察、设计单位 施工单位 工程监理单位 建设工程质量管理条例规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（ ） 。 主体结构工程为合理使用年限 主体结构工程为 年 屋面防水工程为 年 屋面防水工程为 年 设备安装和装修工程为 年 建设工程监理规范规定，下列人员中的 （ ）均需具有监理工程师资格。 总监理工程师 总监理工程师代表 专业监理工程师 子项目监理工程师 监理员 在施工过程中发生工程变更，应经过 （ ）的代表鉴认。 建设单

341、位 设计单位 承包单位 分包单位 监理单位 目前我国的建设程序与计划经济时期相比较，发生了如下重要变化：实行了（ ） 。 项目决策咨询评估制 投资包干责任制 工程招标投标制 建设工程监理制 项目法人责任制 在下列工作中，属于施工准备阶段工作的是 （ ） 。 招聘并培训生产人员 组织施工招标投标 征地、拆迁和平整场地 办理施工许可证 组织设备、材料定货 坚持建设程序在以下几方面有重要意义：（ ） 。 加快建设进度，提早发挥投资效益 依法管理工程建设，保证正常建设秩序 科学决策，保证投资效果 顺利实施建设工程，保证工程质量第二部分模拟试题 顺利开展建设工程监理 项目法人责任制是项目法人对 （ ）

342、，实行全过程负责的制度。 项目的策划、资金筹措 项目评估 建设实施 生产经营、偿还债务 资产的保值增值 在下列工作中，属于项目法人董事会职权的是 （ ） 。 负责筹措建设资金 审核初步设计和概算文件 编制项目财务预算 负责组织项目试生产 负责提出项目竣工验收申请报告 除了要具有复合型的知识结构之外，监理工程师还应具有较强的 （ ） 。 科研能力 专业技术能力 对工程建设监督管理的能力 组织协调能力 市场营销能力 在下列内容中，属于监理工程师职业道德的是 （ ） 。 维护国家的荣誉和利益，按照 “ 守法、诚信、公正、科学”的准则执业 具有廉洁奉公、为人正直、办事公道的高尚情操 具有科学的工作态度

343、 不以个人名义承揽监理业务 不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项 在下列内容中，属于 道德准则 “ 对社会和职业的责任”的是 （ ） 。 接受对社会的职业责任 寻求与确认的发展原则相适应的解决办法 在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责 在任何时候维护执业的尊严、名誉和荣誉 保持其知识和技能与技术、法规、管理的发展相一致的水平 监理工程师在执业中享有的权利主要包括 （ ） 。 使用监理工程师名称 严格依照相关的技术标准和委托监理合同开展工作 依法自主执行业务 依法签署工程监理及相关文件并加盖执业印章 恪守职业道德，维护社会公共利益 监理工程师的法律责任的表现行为主要有 （ ） 。 违法行为

344、 违约行为 违规行为 违纪行为 违背职业道德的行为 除了促进监理人员努力钻研监理业务、提高业务之外，实行监理工程师执业资格考试的意义在于：（ ） 。 统一监理工程师的业务能力标准 有利于公正地确定监理人员是否具备监理工程师的资格 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 合理建立工程监理人才库 同国际接轨，开拓国际工程监理市场 限制外国工程咨询人员进入中国建筑市场 根据注册内容的不同，监理工程师的注册分为 （ ） 。 专业注册 执业注册 初始注册 续期注册 变更注册 中外合资与中外合作监理企业在以下几个方面肯定不同：（ ） 。 组织形式 组织结构 出资方式 回收投资的期限 分配利润和分担风险

345、的依据 工程监理企业应当按照 （ ）等资质条件申请资质。 注册资本 专业技术人员数量 监理业绩 企业负责人和技术负责人数量 企业负责人和技术负责人所具备的条件 乙级工程监理企业必须具备下列资质等级标准中的 （ ） 。 企业负责人具有 年以上从事工程建设工作的经历且取得监理工程师注册证书 技术负责人具有 年以上从事工程建设工作的经历且取得监理工程师注册证书 取得监理工程师注册证书的人员不少于 人 近三年内监理过五个以上三等房屋建筑工程项目 近三年内监理过五个以上二等房屋建筑工程项目 国务院建设行政主管部门管理工程监理企业的主要职责是 （ ） 。 每年定期集中审批一次全国甲、乙级工程监理企业的资质

346、 每年定期集中审批一次全国甲级工程监理企业的资质 审查、批准全国甲、乙级工程监理企业资质的变更与终止 审查、批准全国甲级工程监理企业资质的变更与终止 制定有关全国工程监理企业资质的管理办法 工程监理企业年检结论分为 （ ） 。 合格 基本合格 基本不合格 不合格 暂不作结论 工程监理企业经营活动应当遵循的基本准则有 （ ） 。 守法 诚信 公正 独立 科学 工程监理企业应当建立健全企业的信用管理制度，包括 （ ） 。 合同管理制度 与业主的合作制度 监理服务需求调查制度 经营管理制度 企业内部信用管理责任制度第二部分模拟试题 在下列情况中的 （ ） ，业主可以直接委托工程监理企业。 外资工程

347、机密工程 规模较小的工程 大型工程 原工程监理企业续用 监理费的计算方法主要有 （ ）计算法。 按建设工程投资的百分比 基本工资加奖金 工资加一定比例的其他费用 按工作时间 固定价格 在控制流程中处于投入与纠正两个环节之间的环节是 （ ） 。 实施 转换 输出 反馈 对比 在将目标的实际值与计划值进行比较时，要注意以下几点：（ ） 。 明确目标实际值与计划值的内涵 合理选择比较对象 确定比较工作的人员 建立目标实际值与计划值的对应关系 确定衡量目标偏离的标准 主动控制也可以表述为 （ ） 。 事前控制 反馈控制 前馈控制 开环控制 闭环控制 目标控制的效果取决于 （ ） 。 目标控制的措施是否

348、得力和及时 主动控制是否与被动控制有机结合 目标规划和计划的质量 目标规划和计划的循环性 目标控制的组织机构和任务分工是否明确 在对建设工程投资、进度、质量三大目标之间的统一关系进行定量分析时，要注意以下问题：（ ） 。 采用全寿命分析方法 采用价值工程理论 掌握客观规律，充分考虑制约因素 对未来的、可能的收益不宜过于乐观 将目标规划和计划结合起来 建设工程数据库对建设工程 （ ）阶段的目标确定具有重要作用。 项目决策 方案设计 初步设计 施工招标 施工 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 除了目标分解结构应当与组织分解结构相对应之外，建设工程目标分解应遵循以下原则：（ ） 。 能分能

349、合 按工程部位分解 统一分解的层次 区别对待，有粗有细 有可靠的数据来源 在实践中，建设工程实际投资不超过计划投资可能表现为 （ ） 。 在投资目标分解的各个层次上，实际投资均不超过计划投资 在投资目标分解的较低层次上，实际投资在少数情况下超过计划投资，但在投资目标分解的较高层次上，实际投资不超过计划投资 在投资目标分解的较高层次上，实际投资超过计划投资，但在投资目标分解的较低层次上，实际投资均不超过计划投资 实际总投资超过计划总投资，但在投资目标分解的各个层次上，都未出现实际投资超过计划投资的情况 实际总投资未超过计划总投资，但在投资目标分解的各个层次上，都出现实际投资超过计划投资的情况 在

350、对建设工程投资进行全方位控制时，应注意以下问题：（ ） 。 按总投资构成内容分解 认真分析建设工程特点，了解各项费用的变化趋势和影响因素 强调早期控制的重要性 抓主要矛盾，有所侧重 根据各项目费用的特点选择适当的控制方式 在对建设工程进度进行全过程控制时，应注意以下问题：（ ） 。 在工程建设的早期就编制进度计划 在编制进度计划时充分考虑各阶段工作之间的合理搭接 在保证进度目标的前提下，将对投资目标和质量目标的影响减少到最低程度 对整个建设工程所有工作内容都进行控制 抓好关键线路的进度控制 在对建设工程质量进行系统控制时，应注意以下问题：（ ） 。 对建设工程的共性质量目标和个性质量目标均进行

351、控制 避免不断提高质量目标的倾向 确保基本质量目标的实现 尽可能发挥质量控制对投资目标和进度目标的积极作用 对影响建设工程质量目标的所有因素进行控制 建设工程的设计工作需要在以下几个方面反复协调：（ ） 。 同一设计阶段不同专业设计之间的协调 不同设计阶段不同专业设计之间的协调 不同设计阶段同一专业设计之间的协调 与外部环境因素进行协调 与技术规范、标准进行协调第二部分模拟试题 在下列内容中，属于施工阶段特点的有：施工阶段 （ ） 。 是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段 是实现建设工程价值和使用价值的主要阶段 施工质量对建设工程质量起保证作用 施工质量对建设工程质量起决定性影响 施工阶段合

352、同关系复杂，合同争议多 在下列内容中，属于设计阶段质量控制任务的是 （ ） 。 配合设计单位优化设计 确定设计质量标准 限额设计 审查阶段性设计成果 对设计方案进行技术经济分析 在下列内容中，属于施工招标阶段目标控制任务的是 （ ） 。 协助业主编制招标文件 协助业主编制标底 做好投标资格预审工作 组织评标工作 定标 在下列内容中，属于施工阶段进度控制任务的是 （ ） 。 审查施工单位的施工组织设计 审查施工单位的施工进度计划 协调各单位关系 预防并处理好工期索赔 审查确认施工分包单位 在下列内容中，属于建设工程目标控制组织措施的是 （ ） 。 审查施工组织设计 落实目标控制的组织机构和人员

353、明确目标控制人员的任务 选择最佳的建设工程组织管理模式 改善目标控制工作的流程 在风险管理理论中，将风险因素分为 （ ） 。 自然风险因素 主观风险因素 道德风险因素 心理风险因素 生理风险因素 在下列风险中，属于按风险产生原因划分的风险是 （ ） 。 投机风险 政治风险 基本风险 经济风险 自然风险 在下列风险中，相互之间存在一定联系的是 （ ） 。 政治风险 社会风险 经济风险 自然风险 技术风险 风险管理目标的确定一般要满足以下几个基本要求：（ ） 。 目标的客观性 目标的现实性 目标的明确性 目标的层次性 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 风险管理目标与风险管理主体总体目标的

354、一致性 风险识别的特点包括 （ ） 。 多样性 个别性 客观性 主观性 不确定性 建设工程风险的分解可以按以下途径进行：（ ） 。 目标维 时间维 方法维 结构维 因素维 在下列风险识别方法中，主要作用在于建立初始风险清单的是 （ ） 。 专家调查法 财务报表法 流程图法 风险调查法 经验数据法 通过定量方法进行风险评价的作用主要表现在：（ ） 。 更准确地认识风险 降低风险发生的概率 建立最终风险清单 保证目标规划的合理性和计划的可行性 合理选择风险对策，形成最佳风险对策组合 建设工程的质量风险和安全风险都会引起 （ ） 。 返工费用 医疗费 造成工期延误的损失 第三者责任损失 对工程使用造

355、成的损失 衡量建设工程风险概率的方法有 （ ） 。 主观概率法 客观概率法 相对比较法 绝对比较法 概率分布法 如果将风险发生概率和潜在损失分别分为 （ 小） 、 （ 中） 、 （ 大）三个区间，则在风险量图中 （ ）区域的风险量可认为大致相等。 在采用风险回避对策时需要注意以下问题：（ ） 。 回避一种风险可能产生另一种新的风险 回避风险的同时也失去了从风险中获益的可能性 风险回避肯定不是最佳对策 回避风险可能不实际或不可能 回避风险可能失败 损失控制措施的作用表现在以下几方面：（ ） 。第二部分模拟试题 避免损失的发生 降低损失发生的概率 降低损失的严重性 使损失后果减少到零 遏制损失的进

356、一步发展 非计划性风险自留可能由下列原因产生：（ ） 。 缺乏风险意识 风险评价失误 风险决策延误 风险决策实施延误 非基金储备不足 能充分体现计划性风险自留 “ 计划性”的损失支付方式有 （ ） 。 建立非基金储备 从现金净收入中支出 保险 自我保险 母公司保险 建设工程最常见的非保险转移有以下几种情况：（ ） 。 承包商将合同责任和风险转移给业主 业主将合同责任和风险转移给承包商 承包商进行合同转让或工程分包 第三方担保 抵押担保 保险作为风险转移的方式之一，其缺点是 （ ） 。 转移代价高 机会成本增加 保险谈判较为困难 可能转移失败 投保人可能心理麻痹而疏于损失控制计划 在决定投保工程

357、险之后，还需考虑以下几个与保险有关的问题：（ ） 。 保险安排的方式 选择保险类别 选择保险人 决定保险费的支付方式 准备保险合同谈判 组织理论研究的主要分支学科为组织 （ ） 。 结构学 协调学 行为学 管理学 设计学 组织应具有的基本含义为 （ ） 。 目标是组织存在的前提 组织中人员应分工协作 组织是生产要素之一 组织中的人员应明确权力层次 组织有组织结构图表示 组织构成因素一般包括 （ ） 。 管理模式 管理层次 管理跨度 管理部门 管理职能 组织设计应遵循一些基本原则，包括下列的 （ ）原则。 集权与分权统一 专业分工与协作统一 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 动态相关

358、规律效应 才职相称 组织结构的活动应当遵循的基本原理包括 （ ） 。 要素有用性原理 动态相关性原理 最大效益性原理 主观能动性原理 规律效应性原理 平行承发包模式中，进行任务分解与确定合同数量、内容时要考虑的因素有（ ） 。 工程情况 市场情况 贷款协议要求 业主对施工方要求 分包的实力 在一个组织中，下列哪句话是正确的 （ ） 。 有职位就有职权 有职权就有职位 有职权就有职责 有职责就有职权 有职责就有职位 组织的特点是 （ ） 。 可替代其他生产要素 不可替代其他生产要素 不是生产要素 是生产要素 在特定状态下是生产要素 管理层次的划分依据 （ ） 。 经济效益 组织目标 工作内容 人

359、数多少 人员素质 组织设计原则包括 （ ） 。 主观能动原则 专业分工与协作统一原则 权责一致原则 才职相称原则 弹性原则 平行承发包模式的特点是 （ ） 。 有利于缩短工期 有利于减少合同数量 有利于质量控制 有利于选择承建单位 有利于投资控制 设计或施工总分包模式特点有：（ ） 。 有利于建设工程施工组织 有利于投资控制 有利于质量控制 有利于工期控制 有利于缩短建设工期 监理工作规范化体现在 （ ） 。 人员组成固定性 工作的时序性 档案资料的完整性 职责分工的严密性 工作目标的确定性第二部分模拟试题 监理单位受业主委托对建设工程实施监理时，应遵守以下基本原则：（ ） 。 公正、独立、自

360、立 守法、诚信、公正、科学 严格监理、热情服务 综合效益 才职相称 建设工程监理实施原则有：（ ） 。 经济效益原则 权责一致原则 总监理工程师负责原则 公正、独立、自主原则 严格监理，热情服务原则 总监理工程师负责制的内涵是：（ ） 。 总监理工程师是工程监理的责任主体 总监理工程师是工程监理的义务主体 总监理工程师是工程监理的权力主体 总监理工程师是工程监理的利益主体 总监理工程师是工程监理的协调主体 项目组织结构形式选择的基本原则是：（ ） 。 有利于工程合同管理 有利于监理目标规划 有利于专业人员才能发挥 有利于决策指挥 有利于信息沟通 下列说法正确的有 （ ） 。 监理人员包括：总监

361、理工程师，专业监理工程师和监理员，以及总监理工程师代表 监理人员的选择除应考虑个人素质外，还应考虑人员总体构成的合理性与协调性 总监理工程师应由具有 年以上同类工程监理工作经验的人员担任 总监理工程师代表应由具有 年以上同类工程监理工作经验的人员担任 专业监理工程师应由具有 年以上同类工程监理工作经验的人员担任 可能对基层监理人员产生矛盾命令的监理组织形式是 （ ）监理组织。 按子项目分解的 按建设阶段分解的 职能制 直线职能制 矩阵制 影响监理机构人员数量的主要因素有 （ ） 。 工程建设强度 建设工程复杂程度 合同中要求 监理单位的业务水平 项目监理机构的组织结构和任务职能分工 总监理工程

362、师不得将 （ ）委托给总监理工程师代表。 审核签认竣工结算 调解建设单位与承建单位合同争议，处理索赔 签发开工复工报审表 参加工程质量事故调查 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 调换不称职人员 建设工程的协调分为 （ ） 。 人员 人员界面 人员 系统界面 系统 环境界面 系统 系统界面 人员 环境界面 从项目监理机构的角度出发，属于近外层关联单位的有 （ ） 。 建设单位 设计单位 施工单位 政府主管部门 工程毗邻单位 下列说法正确的是：（ ） 。 第一次工地会议在项目总监理工程师下达开工指令之前进行 第一次工地会议在项目总监理工程师下达开工指令之后进行 监理例会应定期召开，每月举

363、行一次 专业性监理会议由总监理工程师主持 专业性监理会议由专业监理工程师主持 监理大纲的主要内容是：（ ） 。 拟派往项目监理机构的监理人员情况简介 拟达到的三大控制的目标 拟采用的监理方案 将提供给业主的监理阶段性文件 估计所需的监理费用 建设工程监理规划的作用有 （ ） 。 指导项目监理机构全面开展监理工作 监理规划是建设监理主管机关对监理单位监督管理的依据 监理规划是业主确认监理单位履行合同的主要依据 监理规划指导具体监理业务的开展 监理规划是监理单位内部考核的依据和重要的存档资料 建设工程监理规划应按以下要求编写：（ ） 。 基本内容应力求统一 具体内容应具有针对性 满足监理实施细则的

364、要求 表达方式应格式化、标准化 随建设工程的展开不断补充、修改和完善 对监理规划内容中人员配备方案应从以下几方面审核：（ ） 。 专业满足程度 人员数量的满足程度 专业人员不足时采取的措施是否恰当 派驻现场人员计划表 职称结构 建设工程立项阶段建设监理工作的主要内容有 （ ） 。 协助业主准备工程报建手续 可行性论证咨询 监理 技术经济论证 编制项目风险评价报告 编制建设工程投资匡算第二部分模拟试题 监理工作依据主要有 （ ） 。 工程建设方面的法律法规 工程所在地的规定和政策 建设工程监理合同 政府批准的工程建设文件 其他建设工程合同 总进度目标可进一步分解为 （ ） 。 年度进度目标 季度

365、进度目标 月进度目标 各阶段的进度目标 各自项目的进度目标 建设工程投资目标分解方法有 （ ） 。 按建设工程的投资费用组成分解 按年度、季度分解 按建设目标分解 按建设工程实施阶段分解 按建设工程组成分解 进度控制的具体措施有 （ ） 。 技术措施 组织措施 经济措施 激励措施 合同措施 质量控制目标包括 （ ） 。 设计质量控制目标 材料质量控制目标 设备质量控制目标 土建施工工程质量控制目标 设备制造质量控制目标 施工招标阶段监理工作制度包括 （ ） 。 编制招标文件有关制度 合同条件拟定及审核制度 设计文件、图纸审查制度 组织招标实务有关制度 施工组织设计审核制度 仅仅从为客户服务的角

366、度，工程咨询的作用表现为以下几方面：（ ） 。 为决策者提供科学合理的建议 保证工程的顺利实施 为客户提供信息和先进技术 发挥准仲裁人的作用 促进国际间工程领域的交流和合作 工程咨询的全方位服务比建设项目管理中对建设项目目标的全方位控制的内涵宽得多，还包括下列内容中的 （ ） 。 项目策划 项目融资 组织协调 决策支持 合同管理 按国际上的理解，咨询工程师可能是指 （ ） 。 保险经纪人 建筑师 结构工程师 生产企业的工程师 工程咨询公司 工程咨询公司为承包商服务主要有以下几种情况：为承包商提供（ ） 。 施工阶段全过程服务 全方位目标控制服务 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 合同

367、咨询和索赔服务 技术咨询服务 工程设计服务 工程咨询公司为贷款方服务主要是下列情况中的 （ ） 。 为贷款方确定贷款方案 对申请贷款的项目进行评估 为贷款方确定融资方案 对接受贷款方的还贷能力进行审查 对已接受贷款的项目的执行情况进行检查和监督 从国际工程市场的情况来看，工程咨询有以下发展趋势：（ ） 。 向全过程和全方位服务方向发展 逐渐取代工程承包 与工程承包相互渗透、相互融合 带动本国工程设备、材料和劳务出口 促进国际间工程领域的交流和合作 快速路径法可在下列模式中采用：（ ） 。 平行承发包模式 总分包模式 项目总承包模式 模式 模式 模式主要适用于以下情况：（ ） 。 投资因素最为重

368、要的建设工程 进度因素最为重要的建设工程 质量因素最为重要的建设工程 设计变更可能性较大的建设工程 因总的范围和规模不确定而无法准确定价的建设工程 模式的基本特征是 （ ） 。 业主承担大部分风险 承包商承担大部分风险 总价合同 单价合同 业主或业主代表管理工程实施 在采用 模式时，应具备以下条件：（ ） 。 有完整、足够详细的设计图纸 给投标人充分的资料和时间 业主直接按照合同规定向承包商支付工程款 业主代表不能过分干预承包商的工作 业主代表对承包商的施工质量进行严格的监督和检查 协议需要建设工程的 （ ）共同签署。 业主 设计单位 承包商 咨询单位 主管单位 在以下内容中，属于 模式特征的

369、是：（ ） 。第二部分模拟试题 共同的目标 出于自愿 高层管理的参与 承包商承担大部分风险 信息的共享 在下列内容中，属于 模式要素的是 （ ） 。 友好 信任 合作 共享 参与 在下列关于 的表述中，正确的有： 模式是（ ） 。 适应大型建设工程业主高层管理人员决策需要而产生的 工程咨询和信息技术相结合的产物 反映了建设项目管理向全过程、全方位服务发展的新趋势 反映了建设项目管理向专业化发展的新趋势 反映了建设项目管理向高层次发展的新趋势 与建设项目管理在以下几方面完全不同：（ ） 。 服务对象 地位 服务时间 工作内容 权力 在下列内容中，（ ）是对建设工程信息进行分类应遵循的原则。 适应

370、性 稳定性 兼容性 可扩展性 流动性 在下列内容中，（ ）是建设工程信息管理工作的原则。 有效性 定量化 时效性 惟一性 灵活性 在下列内容中，属于施工实施期项目监理部收集的信息是 （ ） 。 建设工程场地地质、水文、气象资料 建筑材料、构配件进场、加工、保管、使用信息 施工过程中工序交接记录、隐蔽工程检查记录 竣工图 施工索赔相关信息 在下列内容中，属于建设工程文件的是 （ ） 。 工程准备阶段文件 施工文件 监理文件 竣工图 建设法规文件 对于一个建设工程而言，归档的含义包括 （ ） 。 建设、勘察、设计、施工、监理等单位将本单位的建设工程文件向本单位档案管理机构移交 全国监理工程师执业资

371、格考试辅导资料（ 下） 勘察、设计、施工、监理等单位将本单位的建设工程文件向建设单位档案管理机构移交 建设、勘察、设计、施工、监理等单位将本单位的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交 建设单位将汇总的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交 监理单位将汇总的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交 建设工程监理文件档案资料的管理包括监理文件档案资料的 （ ） 。 收发、传阅与登记 加工处理 分类存放 归档 更改与作废 在下列监理文件中，要求建设单位和监理单位长期保存，并送城建档案管理部门保存的是 （ ） 。 监理实施细则 工程开工 复工审批表 质量事故报告及处理意见 合同变更材料 工程竣工决算审

372、核意见书 下列表格中属于监理单位用表的是 （ ） 。 监理工作联系单 工程变更单 监理工程师通知单 工程款支付证书 工程临时延期审批表 建设工程安全生产管理条例规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向 （ ）作出详细说明。 监理工程师 施工作业班组 施工作业人员 现场管理员 现场技术人员 建设工程安全生产管理条例规定，施工单位的安全责任包括 （ ） 。 设置安全生产管理机构 施工单位负责人对工程项目的安全施工负责 配备专职安全生产管理人员 施工单位项目负责人在施工前应向作业人员作出安全施工说明 及时、如实报告生产安全事故 建设工程安全生产管理条例规定，

373、建设单位应当在拆除工程施工 日前，将 （ ）报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。 拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明 施工单位资质等级证明 堆放、清除废弃物的措施 拆除专业技术人员资格证书 拆除施工组织方案 施工监理服务收费调整系数包括 （ ） 。第二部分模拟试题 专业调整系数 工程复杂程度调整系数 高程调整系数 监理企业资质调整系数 工程所在地区调整系数 我国 建设工程监理与相关服务收费标准的规定中，将工程复杂程度的等级分为 （ ） 。 简单 一般 较复杂 复杂 很复杂 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 建设工程信息管理模拟试题一、

374、单项选择题 （ 下列各题中，只有一个被选项最符合题意，请将它选择出并填入括号内） 对数据的解释，最准确的是 （ ） 。 数据就是信息，数据是客观规律的记录 数据是客观实体属性的反映，是一组表示数量、行为和目标，可以记录下来加以鉴别的符号 数据是信息的载体，信息是数据的灵魂 数据是一组表示数量、行为和目标，可以记录下来加以鉴别的符号 信息的时态中哪个说明最符合 （ ） 。 信息的过去时是历史记录，信息的现代时是记录，信息的将来时是预测 信息的过去时是档案，信息的现代时是纪录，信息的将来时是计划 信息的过去时是知识，信息的现代时是数据，信息的将来时是情报 信息的过去时是资料，信息的现代时是数据，信

375、息的将来时是预测 信息和数据的关系是 （ ） 。 信息就是数据，信息来源于数据，是对数据的加工结果 信息是对数据的解释，数据是信息的载体，信息是数据的灵魂 信息是将数据汇总后的产物 信息是数据、情报、知识的统称 信息是 （ ） 。 事物的客观规律 客观实体属性的反映 各种消息的汇总 信息就是知识 使用信息的目的 （ ） 。 实现定量管理，为决策和管理服务 实现定量管理，处理日常事务 处理日常事务工作 实现定性管理 建设工程信息的收集是通过 （ ）进行的。 项目监理部的信息系统 各参建单位的信息系统 建设单位的信息系统 施工单位的信息系统 建设工程项目信息形态有 （ ）形式。 资料、图书、规范、

376、技术标准、原始纪录、图表等 文字图形信息、语言信息、新技术信息 勘察、测绘、设计文件，合同，会议纪要，电传，电子邮件等 建设方提供的前期文件，施工方提供的施工文件、监理文件 建设工程项目信息分类按照目标划分可以分为 （ ） 。第二部分模拟试题 项目内部信息，项目外部信息，固定信息，流动信息 战略性信息，管理型信息，业务性信息 组织类信息，管理类信息，经济类信息，技术类信息 投资控制信息，质量控制信息，进度控制信息，合同管理信息 项目决策阶段收集的信息有 （ ） 。 工程地质、水文勘察报告，地方建设有关法规，设计图纸，立项文件等 建设单位前期报建文件，可行性研究报告，建筑市场信息，政府政策信息等

377、 项目相关市场信息，项目资源、自然环境信息，新技术、新材料等信息 项目相关市场信息，项目资源、自然环境信息，建设单位前期报建文件等 建设工程档案中施工文件是 （ ） 。 由施工单位在施工阶段完成的各种建筑安装工程文件和室外工程文件的总和 由施工单位在施工阶段完成的建筑安装工程文件或市政基础设施工程文件 由施工单位在施工阶段完成的土建 （ 建筑与结构）工程、电气、给排水等工程、室外工程文件的总和 由施工阶段形成的监理单位的监理文件和施工单位的施工文件、竣工图竣工验收文件的总和 竣工验收文件是 （ ） 。 建设工程项目竣工验收活动中形成的文件 建设工程项目施工中最终形成结果的文件 建设工程项目施工

378、中真实反映施工结果的文件 建设工程项目竣工图、汇总表、报告等 竣工图是 （ ） 。 工程竣工后，由建设单位或施工单位完成的建设工程项目的图纸 工程竣工时，在验收前由施工单位完成的竣工图纸和文件 工程竣工验收后，真实反映建设工程项目施工结果的图样 工程实施过程中，设计单位提供的经过不断修改的最终图纸 建设工程竣工验收应该是：（ ） 。 经过工程档案预验收后，由建设单位和施工单位共同组织工程竣工验收 在当地城建档案管理机构对工程档案进行预验收取得工程档案验收认可文件后，由建设单位组织工程竣工验收 在建设单位组织工程竣工验收时，对列入城建档案馆接收范围的工程，邀请当地城建档案管理机构同时对工程档案进

379、行验收 经过工程档案预验收后，在建设单位组织工程竣工验收时，由建设单位所属部委参加进行验收 文件归档的含义是 （ ） 。 建设、施工、监理、设计、勘察等单位将本单位在工程建设过程中形成的文件向本单位档案机构移交 勘察、设计、施工、监理等单位将本单位在工程建设过程中形成的文件向建设单位档案机构移交 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 文件形成单位完成其工作后，将形成的文件整理立卷后，按规定移交档案管理机构 勘察、设计、施工、监理等单位将本单位在工程建设过程中形成的工程文件向建设单位移交，建设单位汇总后向档案管理部门移交 建设工程参建各单位，在工程文件形成和积累的过程中，应 （ ） 。 由

380、总监理工程师负责，指定的专人具体实施完成该项工作 由建设单位负责组织、监督、检查，各单位各自形成相应的工程文件，汇总到建设单位 将该项工作纳入工程建设管理各个环节和有关人员的职责范围 由建设单位负责组织、监督、检查，各单位各自形成相应的工程文件，汇总到建设单位后，提请当地城建档案管理部门进行预验收 对列入城建档案馆接受范围的工程，应在工程 （ ）向当地城建档案馆移交工程档案。 完工后立即 竣工验收后 个月内 竣工验收后一周内 竣工验收后 个月内 向城建档案馆归档的应该是 （ ） 。 所有工程文件 所有工程档案 建设工程归档整理规范规定的工程文件 建设工程归档整理规范规定的工程档案 按照 建设工

381、程监理规范规定的监理资料有：（ ） 。 监理大纲、监理规划、实施细则、会议纪要、监理月报等 类监理资料 施工合同文件、监理规划、实施细则、会议纪要、监理月报等 类监理资料 开工 复工令、监理规划、实施细则、会议纪要、监理月报等 类监理资料 监理规划、实施细则、会议纪要、监理月报、监理日记等 类监理资料 按照 建设工程监理规范监理表格体系有三大类，属于项目监理部填写的是（ ） 。 类表和 类表 类表和 类表 类表 类表和 类表 建设工程监理规范规定的 “ ”类表是为建设各单位准备的，其中工程变更单在建设单位提出变更时，按照 （ ）原则进行。 建设单位填写并签发，项目总监理工程师下达变更指令后，施

382、工单位进行施工 建设单位填写，由建设单位现场代表、项目总监理工程师、本工程设计技术负责人、项目经理签认，项目监理部签发，项目总监理工程师下达变更指令后，施工单位进行施工 建设单位直接填写后，通知施工单位进行施工 建设单位现场代表填写，交由项目监理部签发，并委托设计单位编制设计变更文件，签转项目监理部，施工单位收到工程变更单后，实施工程变更 向城建档案馆归档的应该是 （ ） 。第二部分模拟试题 所有工程文件 建设工程归档整理规范规定的工程文件 建设工程归档整理规范规定的工程档案 工程文件档案资料 纪录项目监理日志是由 （ ）完成。 专业监理工程师或监理员 专业监理工程师和监理员 由项目总监理工程

383、师指定的监理工程师 专业监理工程师 建设工程归档要求的保管期为永久、长期、短期，其分别为 （ ） 。 “ 永久”为永久保存，“ 长期”为 年，“ 短期”为 年 “ 永久”为永久保存，“ 长期”为该工程的使用寿命，“ 短期”为 年以下 “ 永久”为 年，“ 长期”为 年，“ 短期”为 年 “ 永久”为 年，“ 长期”为 年，“ 短期”为 年 监理规范对监理资料的管理要求是 （ ） 。 及时整理，真实完整，分类有序，总监负责，专人具体实施，及时归档等 来源可靠，真实及时，分专业组织，专人管理，及时归档等 总监负责，及时整理，准确无误，分专业组织等 专人负责，及时收集，及时整理，真实完整，及时归档等

384、 建设工程归档时要求提供的监理文件立卷方法是 （ ） 。 按单位工程、分部工程、专业、阶段等组卷 按照 建设工程监理规范的施工合同文件、设计文件、监理规划等 类组卷 按照建设程序划分 部分，各部分文件有不同组卷要求，分别按照要求组卷 按照参建单位分别组卷，组卷按照文件归档整理规范进行 建设工程文件档案资料是 （ ）的集合。 由建设工程文件、建设工程档案和相关资料组成 由工程准备文件、监理文件、施工文件、竣工图组成 由监理文件、监理档案和参考资料组成 由建设单位、监理单位、施工单位工程文件档案资料组成 建设工程监理文件档案资料管理是指 （ ） 。 监理单位的档案管理部门，对已经完成的各个建设工程

385、形成的各种监理文件、档案、资料的管理工作 监理工程师在进行工程监理工作期内，对参建各单位中形成的与监理相关的文件档案资料进行收集、加工整理、立卷归档和检索等一系列工作 监理工程师受建设单位委托，在进行建设工程监理工作期间，对实施过程中形成的与监理相关的文件和档案进行收集积累、加工整理、立卷归档和检索利用等一系列工作 监理单位对公司内部各种收发文件、各种经营文件、各种项目完成后工程文件的管理 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 按照 建设工程文件归档整理规范 ，列入监理公司归档的工程文件有（ ） 。 施工合同文件、勘察设计文件、监理规划、分包资质、监理月报等 设计变更报审预签认、监理规划

386、、分包资质、监理月报等 监理委托合同、工程项目监理机构及负责人名单、监理规划、工程竣工总结、合同变更材料等 监理大纲、监理规划、监理实施细则、工程开工 复工审批表、不合格项目通知单等 对于停、缓建工程的工程档案由 （ ）保管。 施工单位 建设单位 设计单位 城建档案管理部门 监理公司文档管理部门的工作内容有 （ ） 。 收集监理部送回来的工程文件；建立工程档案；建立工程档案借阅制度 对监理文件档案建立收文、借阅、发文、分类、归档、更改、作废制度 对监理公司各种文件、档案、资料建立管理、使用制度 保管各个工程相关工程档案；建立资料借阅制度二、多项选择题 （ 每题的备选项中，有个或个以上符合题意，

387、至少有个错项） 建设工程信息分类的原则有 （ ） 。 目的性 稳定性 兼容性 逻辑性 层次性 信息时代的特点有 （ ） 。 信息是主体 信息是软资源 全面使用电脑 个性化、多样化 大多数人使用信息 建设工程信息按照性质分类时，管理类信息有 （ ） 。 项目管理组织信息 质量控制信息 风险管理信息 设计技术信息 安全管理信息 建设工程信息按照层次分类时，有 （ ）几类。 战略性信息 单位组织信息 合同管理信息 业务性信息 施工技术信息 建设工程信息按照性质分类时，技术类信息有 （ ） 。 前期技术信息 设计技术信息 工程量信息 编码信息 竣工验收技术信息 建设工程设计阶段收集的信息有 （ ） 。

388、 新技术、新设备等四新方面信息第二部分模拟试题 自然环境方面信息 拟建工程所在地信息 设计中设计进度、质量控制等方面信息 可行性研究报告、前期文件 建设工程施工准备期收集信息有 （ ） 。 监理规划 监理大纲 施工单位项目经理部组成等 施工中需要执行的国家规范、规程、标准 施工图会审和交底纪录 施工招投标阶段应该收集的信息有：（ ） 。 监理大纲 设计文件、图纸、概预算等 工程造价的市场变化规律 可行性研究报告 本工程适用规范、规程、技术标准 建设工程文件包括：（ ） 。 监理文件 监理规划 工程准备阶段文件 材料试验汇总表 竣工验收文件 负责建设工程档案预验收的工程档案应该重点验收 （ ）

389、。 工程档案齐全、系统完整 档案内容真实、正确 文件材质、幅面、书写等符合要求 按照 幅面立卷 文件的形成符合实际要求签章的文件签章完备 项目监理日记主要内容有 （ ） 。 当日施工的材料、人员、设备情况 有争议的问题 当日送检材料情况 承包单位提出的问题，监理的答复 当日监理工程师发现的问题 按照 建设工程文件归档整理规范 ，监理单位长期保存的建设工程项目监理文件有 （ ）等。 工程开工 复工审批表、暂停令 监理月报 合同争议、违约报告及处理意见 有关进度控制的监理通知 工程竣工总结 按照 建设工程监理规范 ，监理资料有 （ ）等。 施工合同 监理大纲 测量核检资料 施工组织设计 工程材料、

390、构配件、设备质量证明 监理月报应包括内容有 （ ）等。 本月工程形象进度 工程款支付证明 工程变更、延期、索赔 工程量审核情况 下月进度计划 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 按照归档整理规范，建筑安装工程的施工文件包括 （ ）等。 施工技术准备文件 工程项目施工管理机构及负责人 施工试验纪录 施工新技术 施工安全措施 施工单位使用的监理报表有 （ ） 。 费用索赔审批表 工程暂停令 工程开工报审表 施工组织设计报审表 工程款支付申请表 监理细则应包括内容有 （ ） 。 监理工作流程 本工程的试验项目及其要求 专业工作特点 控制要点及目标值 竣工验收控制要点 工程准备阶段文件内容有

391、（ ） 。 项目建议书 设计计算书 监理大纲及委托监理合同 工程监理机构及负责人名单 工程质量监督手续 归档文件中的施工文件 （ 建安工程）需要长期保存的有 （ ） 。 施工日志 施工组织设计 技术交底 桩基施工纪录 砂浆配合比通知单 监理档案需要监理单位长期保存的有 （ ） 。 监理规划 监理月报中有关质量问题 工程开工令 专题总结 工程竣工总结 监理档案需要进入城建档案馆保存的有 （ ） 。 监理实施细则 预付款报审与支付 有关质量控制的监理通知 工程延期报告及审批 合同变更材料 建设单位需要长期保存的监理档案有 （ ） 。 监理规划 工程复工审批表 月付款报审与支付 设计变更、洽商费用报

392、审与签认 工程延期报告及审批 在建设工程文件档案资料管理时，参建各方均需遵循的通用职责有（ ） 等。 工程档案应以施工及验收规范、合同、设计文件、施工质量验收统一标准为依据 在工程招标、签订协议、合同时，应对工程文件套数、费用、质量、移交时间提出明确规定 工程档案资料应随工程进度及时收集、整理，并按专业归类，认真书写，字迹清楚，项目齐全、准确、真实、无未了事项第二部分模拟试题 工程档案实行分级管理，项目各单位技术负责人负责本单位工程档案全过程组织和审核，各单位档案管理员负责收集、整理工作 工程文件的内容及深度必须符合国家有关技术规范、规定、标准和规程 归档工程文件组卷方法有 （ ）等。 立卷不

393、宜过厚，一般不超过 按照建设程序划分为工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件 部分 监理文件可按单位工程、分部工程、专业、阶段等组卷 竣工图可按单位工程、专业等组卷 案卷内不应有重份文件，不同载体的文件一般应分别组卷 归档文件质量要求是 （ ）等 条。 工程文件的内容必须真实、准确、与工程实际相符合 文字材料按事项、专业顺序排列。同一事项的请示与批复、同一文件的印本与定稿、主件与附件不能分开，并按批复在前、请示在后，印本在前、定稿在后，主件在前、附件在后的顺序排列 所有竣工图均应加盖竣工图章 既有文字材料又有图纸的案卷，文字材料排前，图纸排后 工程文件应采用耐久性强的书写材

394、料，不得使用易褪色的书写材料第三部分模拟试题参考答案第三部分模拟试题参考答案 建设工程合同管理 模拟试题参考答案一、单项选择题 二、多项选择题 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 第三部分模拟试题参考答案 建设工程质量控制 模拟试题参考答案一、单项选择题 二、多项选择题 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 第三部分模拟试题参考答案 建设工程投资控制 模拟试题参考答案一、单项选择题 二、多项选择题 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 第三部分模拟试题参考答案 建设工程进度控制 模拟试题参考答案一、单项选择题 二、多项选择题 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 建设工程监理基本理论与相关法规模拟试题参考答案一、单项选择题 二、多项选择题 第三部分模拟试题参考答案 全国监理工程师执业资格考试辅导资料（ 下） 建设工程信息管理 模拟试题参考答案一、单选题 二、多选题