《建设工程施工合同管理案例分析培训课件》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程施工合同管理案例分析培训课件(43页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、,1,建设工程施工合同管理,案例分析,2,案例分析基本知识点,建筑安装工程费用的组成,索赔费用的组成,索赔事项成立的条件,索赔程序及索赔的计算,不可抗力发生的风险承担原则,工程量变更的价款结算,3,建筑安装工程费用组成,利润,税金,直接工程费,措施费,人工费、材料费施工机械使用费,环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、夜间施工、二次搬运、大型机械设备进出场及安拆、砼、钢筋砼模板及支架、脚手架、已完工程及设备保护、施工排水、降水,工程排污费、工程定额测定费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险,管理人员工资、办公费、差旅交通费固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险费、工会经费、职工教
2、育经费、财产保险费财务费、税金、其他,间接费,直接费,企业管理费,规费,4,(1) 承包商遭受到了实际损失或损害; (2) 损失不是因承包商的过错造成; (3) 损害也不是承包商承担的危险造成的 (4) 承包商造成了损失或损害,应在合同 规定的索赔时限内提出。,索赔事项成立的条件,掌握,5,可索赔的费用,直接费,间接费,分包费,总部管理费,利润,6,可索赔的人 工 费,非承包商责任的工效降低所增加的人工费,超过法定工作时间的加班 劳 动,法定人工费的增长,非承包商责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费,不可辞退的工人是人工窝工费,可辞退的工人是人工上涨费,合同之外额外工作所花费的人工费,7,
3、可索赔的材料费,由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费,由于客观原因材料价格大幅度上涨,由于非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用,材料费应包括:运输费仓储费合理的损耗费,8,可索赔的机械使用费,由于完成额外工作增加的机械使用费,非承包商责任工效降低的机械使用费,由于业主或监理工程师原因导致机械停工的 窝 工 费,9,分包费用,分包商的索赔应如数列入总承包商的索赔总额以内,现场管理费,完成额外工程索赔事项工作工期延长期间,管理人员的工资、办公、通讯、交通费等,利息,拖期付款的利息 工程变更和工程延期增加投资的利息 索赔款的利息 错误扣款的利息,总部管理费,工程延期期间
4、所增加的管理费,利润,工程范围的变更,文件有缺陷或技术性错误,业主未能提供现场,工程暂停、工期延长监理工程师很难同意在工程暂停的费用索赔中加进利润损失,10,索赔程序,索赔事件发生,提出索赔要求,报送索赔资料,索赔文件审核(工程师),业主审核,协商,仲裁与诉讼,28天内,28天内,28天内,11,工程量变更的价款结算,工程量清单的工程量数量有误或设计变更引起工程量增减,属于合同约定幅度以内的,应执行原有的综合单价,属于合同约定幅度以外的,其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出,经发包人确认后作为结算的依据,12,某10万立方米储罐工程,业主采用平行承包方式,分别与土建
5、和安装单位签订了基础、储罐制安工程施工合同。两个承包商在通过协调后,各自编制了进度计划,并得到业主的批准。土建单位按计划进行基础施工,安装单位按批准的进度计划完成罐体预制工作,并将预制件运到现场准备安装,经检测发现基础存在质量问题,无法进行罐底铺设等罐体的施工工作,需返工处理,为此,安装单位提出索赔要求; 另外,在罐体施工过程中发生了10级以上的台风,造成了现场的停工,就此事件,安装单位在规定的期限内向业主提出如下索赔,案例一 实务P148*,背景材料,13,窝工损失;,索赔事项:,机械设备闲置,以及一台136吨履带吊车受损修复的损失费,造成三名工人重伤的损失,顺延工期7天,修复因台风损坏的罐
6、体部位,发生的费用8万元,场地清理费用损失2万元,14,1、对因罐基础存在质量问题,给安装单位造成的损失应由业主负责,因安装单位和业主有合同关系,业主没能按合同规定提供给安装单位施工条件,使安装工作不能按计划进行。业主应承担由此引起的损失。业主可根据合同规定,向土建单位提出索赔要求。,1、因罐基础存在质量问题,给安装单位造成的损失应由谁负责? 为什么? 2、不可抗力风险承担责任的原则有哪些? 3、对安装单位提出的索赔应如何处理?,参考答案,问题,业主,安装单位,土建单位,15,2、不可抗力风险承担责任的原则有哪些?,(1)工程本身的损失由业主承担; (2)人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费
7、用 (3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失 由施工单位承担; (4)所需清理费用由双方协商承担,损坏罐体的修 复费用由业主承担; (5)工期可以顺延。,施工合同文本 第39条,16,3、对安装单位提出索赔的处理方法如下: (1) 对于提出的第1、2和3项索赔不予认可,由安装 单位自行承担;(人员伤亡、机械损坏、停工) (2) 工期应给予顺延; (3) 修复因台风损坏罐体的费用应由业主支付; (4) 场地清理费用,双方协商共同承担。,17,某石化公司(甲方)与某建筑公司(乙方)经招投标、评标、决标订立了某联合站工程项目施工合同,同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲乙双方合同规定:采用单
8、价合同,每一分项工程实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B,E,G作业使用的施工机械一台(乙方自备),台班费为400元/台班,其中台班折旧费为50元/台班。施工网络计划如图所示(单位:天),案例二 P91* 答案: P134,背景材料,石化公司,建筑公司,降水公司,18,6,8,7,5,4,3,2,1,A,D,B,E,G,F,H,1,2,5,6,4,4,3,施工网络计划图,C,3,19,1、降水方案错误,致使工作D推迟2天,乙方人员配合用工5个工日窝工6工日; 2、8月21日至22日,场外停电,停工2天,造成人员窝工16个工日;机械2个台班,每个台班50元/
9、台班。 3、因设计变更,工作E工程量由招标文件中的300m3 增至350m3 ,超过了10%;合同中该工作的综合单价为55元/m3 ,经协商调整后综合单价为50元/m3; 4、为保证施工质量,乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大,增加工作量15m3 该工作综合单价为78元/m3 ;,施工网络计划图(箭线上方为工作名称,箭线下方为持续时间,红色箭线为关键线路)甲乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件:,5、在工作D,E均完成后,甲方指令增加一项临时工作K,经核准,完成该工作需要1天时间,机械1台班,人工10个工日。,可以索赔,可以索赔,可以索赔,可以索赔,不可以索赔,20,问题,一、
10、上述哪些事件乙方可以提出索赔要求?哪些事件不能提出索赔 要求?说明其原因。 二、每项事件工期索赔各是多少?总工期索赔多少天? 三、工作E结算价应为多少? 四、假设人工工日单价为25元/工日,合同规定窝工工人工费补偿 标准为12元/工日,因增加用工所需管理费为增加人工费的 20%,工作K的综合取费为人工费的80%。试计算除事件3 外合理的费用索赔总额。,21,事件1可提出索赔要求,因为降水工程由甲方另行发包,是甲方的 责任。 事件2可提出索赔要求,因为因停水、停电造成的人员窝工是甲方 的责任。 事件3可提出索赔要求,因为设计变更是甲方的责任,且工作E的 工程量增加了50m3超过了招标文件中工程量
11、的10%。 事件4不应提出索赔要求,因为保证施工质量的技术措施费应由乙 方承担。 事件5可提出索赔,因为甲方指令增加工作,是甲方的责任。,参考答案,一、答:,业主要求赶工期中,施工单位在赶工中发生了质量问题而拖延了工期,施工单位是否承担违约责任。,22,6,9,7,5,4,3,2,1,A,D,B,E,G,F,H,1,2,5,6,4,4,3,C,3,8,1,0,11,1,11,5,11,12,5,11,16,16,12,11,13,11,5,0,9,5,13,9,5,2,1,0,8,0,1,0,0,0,0,2,1,0,0,0,1,8,1,0,0,0,2,4,2,0,0,0,降水方案错误工作D推迟
12、2天,ES,LS,TF,FF,设计变更工作E工程量增加,23,事件1:工作D总时差为8天,推迟2天,尚有总时差6天,不影 响工期,因此可索赔工期0天。 事件2:8月21日至22日停工,工期延长,可索赔工期2天。 事件3:因工作E为关键工作,可索赔工期: (350-300)m3 /(300m3 /6天)=1天。 事件5:因E,G均为关键工作,在两项工作之间增加工作K,则工 作K也为关键工作,索赔工期:1天。 总计索赔工期:0天+2天+1天+1天=4天,二、答:,24,按原单价结算的工程量:300m3(1+10%)=330m3 按新单价结算的工程量:350m3-330m3=20m3 总结算价=33
13、0m355元/m3+20m350元/m3=19150元,事件1: 人工费:6工日12元/工日+5工日25元/工日( 1+20%)=222元 事件2:人工费:16工日12元/工日=192元 机械费:2台班50元/台班=100元(机械窝工 折旧费) 事件5:人工费:10工日25元/工日(1+80%)=450元 (综合取费) 机械费:1台班400元/台班=400元(台班费) 合计费用索赔总额为:222+192+100+450+400=1364元,三、答:,四、答:,窝工,配合用工,25,某项工程建设项目,业主与施工单位按建设工程施工合同文本签定了工程施工合同,工程未进行投保保险。在工程施工过程中,遭
14、受暴风雨不可抗力的袭击,造成了相应的损失,施工单位及时向甲方提出索赔要求,并附与索赔有关的资料和证据。索赔报告中的基本要求如下:,案例三 P90,背景材料,26,1、遭暴风雨袭击不是因施工单位原因造成的损失,故应由业主承 担赔偿责任。 2、给已建部分工程造成破坏 损失18 万元,应由业主承担修复的 经济责任,施工单位不承担修复的经济责任。 3、施工单位人员因此灾害导致数人受伤,处理伤病医疗费用和补 偿金总计 3 万元,业主应给予赔偿。 4、施工单位进场的在使用机械、设备受到损坏,造成损失 8 万 元,由于现场停工造成台班损失 4.2 万元,业主应负担赔偿 和修复的经济责任。工人窝工费 3.8
15、万元,业主应予支付。 5、因暴风雨造成现场停工 8 天,要求合同工期顺延 8 天。 6、由于工程被破坏,清理现场需费用 2.4 万元,业主应予支付,索赔报告中的基本要求如下:,27,一、甲方项目经理接到施工单位提交的索赔申请 后,应进行哪些工作(请详细分条列出)? 二、因不可抗力发生的风险承担的原则是什么? 对施工单位提出的要求,应如何处理? (请逐条回答)?,问题,28,一、甲方项目经理接到索赔申请通知后应进行以下 主要工作:,参考答案,1、进行调查、取证; 2、审查索赔成立条件,确定索赔是否成立; 3、分清责任,认可合理索赔; 4、与施工单位协商,认可合理水平索赔; 5、签发索赔报告。,2
16、9,二、不可抗力风险承担责任的原则,1、工程本身的损害由业主承担; 2、人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用; 3、造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失,由施工 单位承担; 4、所需清理、恢复工作的费用,由双方协商承担; 5、工期给予顺延。,处理方法,1、经济损失按上述原则由双方分别承担,工期延误应 予签证顺延; 2、因工程修复、重建的18万元工程款应由业 主支付 3、索赔不予认可,由施工单位承担;(人员伤害) 4、机械、设备的损坏及停工等损失索赔不予认可,由 施工单位承担; 5、认可顺延合同工期8天; 6、清理现场费用由双方协商承担。,30,案例四 P89,背景材料,某项工程为石油设备安装工程,包括土建基础与设备安装,业主分别与土建施工单位与安装单位签订了承包合同,两个承建商都编制了相互协调的进度计划,进度计划也得到了监理工程师的批准,在履行合同过程中,发生了以下事件:,31,在土建施工中,开挖基坑土方完成后,土建施工单位未按施工组织设计对基坑四周进行围栏防护,业主工程师代表进入施工现场不慎掉入基坑摔伤。,事件3,安装施工中,由于工序搭接和赶工的原因,安装单位必须在夜间连续施