《钢结构施工合同范本最新(合同协议范本)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《钢结构施工合同范本最新(合同协议范本)(4页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、合同范本-tfd钢结构施工合同范本最新合同编号: 钢结构施工合同范本最新 建设方(以下简称甲方): 承揽方(以下简称乙方): 根据民法典及有关规定,为明确双方在承包过程中的权利、义务,经双方协商后同意签订本合同。 一、钢结构工程概况 (1)工程名称: (2)工程地点: (3)工程范围和内容:本房为_跨钢结构厂房,规格:长_米;宽_米;檐高_米,按图纸施工。 (4)建筑外包面积:_平方米。 二、工程施工日期 (1)开工日期:_年_月_日; (2)竣工日期:_年_月_日; (3)合同工期总日历天数_天。 三、工程合同造价及结算 (1)本合同的总造价经双方约定后,任何一方不得擅自改变,但发生图纸变更
2、或本项目中面积有增减时,以工程联系单形式可作调整,将调整后的金额以书面形式通知对方。 (2)本合同签订后,甲方须付预付款_计人民币_元作为合同定金及备料款,乙方钢材进场甲方付本工程合同总造价的_ 计人民币_元作为工程进度款,乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的_,计人民币_元作为工程进度款,工程安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价的_,计人民币_元作为工程款。 (3)工程竣工验收后,甲方方可使用,未经验收,甲方擅自使用或提前使用则视为本工程验收合格。 (4)如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工,窝工损失,甲方应承担相应经济损失责任,并应向乙方支付拖欠金额的百分之三的违约金。
3、 (5)本合同造价结算方式:_。 四、质量标准 工程质量标准:质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。 五、甲方的义务责任 (1)办理好各种施工手续,并在乙方进场前提供给乙方; (2)施工过程中,协助乙方协调好各种关系; (3)提供施工所需的水、电源。 六、乙方的义务责任 (1)乙方须严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明,并按相应标准进行加工制作,如不相符,甲方有权提出整改或相应经济赔偿; (2)在施工过程中,乙方应文明施工; (3)乙方在施工中发生的一切事故,由乙方负全责。 七、安全责任 乙方进场后,要严格按照操作规程及有关施工安全规范进行施工,严禁违章施工,如施工
4、中违章发生安全事故及施工质量达不到要求,一切经济损失及责任全部由乙方承担。 八、材料的提供 工程中所需材料及装饰方面的材料必须先以书面形式上报甲方,并附合格证、实验报告,经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于工程中。 九、工程验收 (1)乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工,确保质量,施工中因施工责任造成不合质量要求,甲方必须及时提出,乙方应保证质量,负责返工修补并承担一切费用,凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题,由乙方无偿保修一年(本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准)。 (2)甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收,竣工前乙方提出交工通知书,甲方接
5、到通知书后应在五日内组织人员进行验收,并签具验收证明,逾期按合格检定。(竣工验收合格后甲方方可使用,未经验收,甲方擅自使用则视为工程验收合格)。 十、维修期限 承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定,在工程竣工验收之前,与发包人签订质量保修合同,并对交付发包人使用的工程,在质量保修期内承担质量保修责任。 保修期为:_年_月_日_年_月_日。 十一、违约责任 (1)因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担返工或采取加固措施发生的全部费用; (2)因承包方原因导致延误工期,按工程总造价的万分之三/天赔偿发包人; (3)发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方又
6、未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任并按工程总造价的万分之三/天赔偿承包人。 十二、争议解决 若双方就经济纠纷协商不成,可依法向起诉方住所所在地人民法院起诉。 十三、其他 (1)发包人、承包人履行合同全部义务后,发包人向承包人签发履约证书,本合同即告终止。 (2)合同的权利义务终止后,发包人、承包人应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。 (3)本合同正本_份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存_份。 (4)双方根据有关法律、行政法规规定,结合工程实际,经协商一致后,可对本合同内容具体化、补充或修改,其效力同本合同。 发包人:(公章) 委托代理人: 电话: 传真: 开户银行: 账号: 邮政编码: _年_月_日 承包人:(公章) 委托代理人: 电话: 传真: 开户银行: 账号: 邮政编码: _年_月_日 4 / 4